上海市建设工程施工合同施工合同.docx

1、上海市建设工程施工合同施工合同上海市建设工程施工合同第一部分 协议书一、工程概略二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、构成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同奏效第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1词语定义2019 年_月_日合同订立地址：_本合同两方商定后奏效。发包人（公章）：_承包人（公章）：_住处： _住处： _法定代表人（署名） ： _法定代表人（署名） ：_拜托代理人（署名） ： _拜托代理人（署名） ：_电话： _传真： _开户银行： _账号： _邮政编码： _电话： _传真： _开户银行： _账号： _邮政编码： _年 _月

2、 _日_年 _月_日附件上海市建设工程施工合同（通用条款）一、词语定义及合同文件1词语定义以下词语除专用条款还有商定外，应拥有本条所给予的定义。11 通用条款：是依据法律、行政法例规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。12019 年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）依据工程需要，供给和维修非夜间施工使用的照明、围栏设备，并负责安全捍卫；（4）按专用条款商定的数目和要求，向发包人供给施工场所办公和生活的房子及设备，发包人肩负由此发生的花费；（5）恪守政府有关主管部门对施工场所交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定， 按规定办理有关手续， 并以书面形式通知

3、发包人，发包人肩负由此发生的花费， 因承包人责任造成的罚款除外；（6）已完工工程未交托发包人以前，承包人按专用条款商定负责已完工程的保护工作。保护时期发生破坏，由承包人负责修复，并肩负相应花费；发包人要求承包人采纳特别举措保护的工程部位和相应的追加合同价款，两方在专用条款内商定；（7）按专用条款商定做好施工场所地下管线和周边建筑物、修建物（包含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场所洁净切合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款商定的要求， 肩负因自己原由违犯有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其余工作，两方在专用条款内商定。92019 年。342 因承包人负

4、责的设计、施工或供给的设备资料不切合合同要求，或因为承包人未能恪守合同商定而造成的工程缺点， 由承包人负责修理，并肩负相应花费。343 承包人未能在合理时间内修理好前款范围内的缺点，发包人可自行修理或选择第三方修理，所发生花费由承包人肩负。344 合同的缺点责任期满，工程师应签发履约证书，并在14 天内支付节余的保存金或退还保存金保函。35质量保修承包人应按法律、 行政法例及国家对于工程质量保修的有关规定，在工程完工查收以前，与发包人签署质量保修合同，并对交托发包人使用的工程，在质量保修期内肩负质量保修责任。十、违约、索赔和争议36违约361 发包人方面：（1）本通用条款第 24 条提到的发包

5、人不准时支付工程预支款；（2）本通用条款第 265 款提到的发包人不按合同商定支付工程款，以致施工没法进行；（3）本通用条款第 333 款提到的发包人无正当原由不支付工程完工结算价款；（4）发包人不执行合同义务或不按合同商定执行义务的其余状况。本合同执行中发生上述状况， 发包人肩负违约责任， 赔偿因其违约对承包人造成的经济损失， 顺延延迟的工期。 赔偿承包人损失的计算方法或发包人应该支付违约金的数额，由两方在专用条款内商定。362 承包人方面：（1）本通用条款第 142 款提到的因承包人原由不可以依照协议书商定的完工日期或工程师赞同顺延的工期完工；（2）本通用条款第 151 款提到的因承包人原

6、由工程质量达不到协议书商定的质量标准；（3）承包人不执行合同义务或不按合同商定执行义务的其余状况。本合同执行中发生上述状况， 承包人肩负违约责任， 赔偿因其违约对发包人造成的损失。 赔偿发包人损失的计算方法或承包人应该支付违约金的数额，由两方在专用条款内商定。363 本合同执行中，合同两方的一方发生违约状况，另一方要求违约方连续执行合同时， 违约方应在肩负上述违约责任后连续执行合同。37索赔371 本合同执行中，合同两方的一方对并不是因已方过失，而是应由对方肩负责任的状况造成的实质损失，可向对方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件发生时的有效凭证。372 发包人未能按合同商

7、定执行义务或发生错误以及应由发包人肩负责任的其余状况，造成工期延迟和（或）承包人不可以实时获得合同价款及承包人的其余经济损失， 承包人可按以下程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师送交延伸工期和（或）赔偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内赐予回复，或要求承包人进一步增补索赔原由和凭证；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28 天内未予回复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认同；（5）当该索赔事件连续进行时，承包人应该阶段

8、性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最后索赔报告。索赔回复程序与（ 3）、（4）项同样。373 承包人未能按合同商定执行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按前款确立的时限，向承包人提出索赔。38争议381 发包人、承包人在执行合同时发生争议，能够和解或许邀请第三方调停。当事人不肯和解、调停或许和解、调停不行的，可选择向两方在专用条款内商定的仲裁机构申请仲裁，或选择其余方式解决。382 合同执行时发生争议，除出现以下状况的，两方都应连续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：（1）单方违约以致合同确已没法执行，两方协议停止施工；（2）调

9、停要求停止施工，且为两方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。十一、其余39工程分包391 承包人按专用条款的商定，分包所承包的部分工程，并与分包单位签署分包合同。 未经商定，承包人不得将承包工程的任何部分分包。392 承包人不得将其承包的所有工程转包给别人，或将其承包的所有工程肢解后，以分包的名义分别转包给别人。393 工程按商定分包后，其实不排除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场所派驻相应管理人员， 保证本合同的执行。 分包单位的任何违约行为或因大意以致工程伤害，以及给发包人造成的其余损失，均由承包人肩负责任（由此发生的承包人的损失，由其按分包合同自行解决）。394

10、 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人赞同不得以任何形式向分包单位支付各样工程款项。40不行抗力401 不行抗力包含因战争、混乱、空中飞翔物体坠落或其余非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及专用条款商定的风、雨、雪、洪、震等自然灾祸。402 不行抗力事件发生后，承包人应立刻通知工程师，并在力所能及的条件下快速采纳举措， 全力减少损失。 发包人应辅助承包人采取举措。工程师以为应该暂停施工的，承包人应暂停施工。不行抗力事件结束后，承包人应实时向工程师通告受害状况、 损失程度及估计清理和修复的花费。 不行抗力事件连续发生， 承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受

11、害状况。不行抗力事件结束后 28 天内，承包人向工程师提交清理和修复花费的正式报告及有关资料。403 因不行抗力事件以致的花费及延迟的工期，由两方按以下方法分别肩负：（1）工程自己的伤害、 因工程伤害以致第三方人员伤亡和财富损失，以及运至施工场所用于施工的资料和待安装的设备的伤害， 由发包人肩负；（2）发包人、承包人单位的人员伤亡，由合同两方各自负责，并肩负相应花费；（3）承包人机械设备破坏及歇工损失，由承包人肩负；（4）歇工时期，承包人应工程师要求留在施工场所的必需的管理人员及捍卫人员的花费，由发包人肩负；（5）工程所需清理、修复花费，由发包人肩负；（6）延迟的工期相应顺延。404 因合同两

12、方的一方延迟执行合同后发生不行抗力的，不可以免除延迟执行方的相应责任。41保险411 工程动工前，发包人为建设工程和施工场所内的己方人员及第三方人员生命财富办理保险，支付保险花费。412 运至施工场所内用于工程的资料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险花费。413 发包人能够将有关保险事项拜托承包人办理，花费由发包人肩负。414 承包人一定为从事危险作业的员工办理不测伤害保险，并为施工场所内己方人员生命财富和施工机械设备办理保险， 支付保险费用。415 保险事故发生时，发包人、承包人有责任全力采纳必需的措施，防备或许减少损失。416 详细投保内容和有关责任，发包人、承包人在专用条款中约定

13、。42担保421 为保证本合同的全面执行，合同两方应各自向对方供给以下担保文件：（1）发包人向承包人供给己方有支付能力的资信证明或与其支付能力相当的第三方出具的履约担保。（2）承包人向发包人供给己方有赔偿能力的资信证明或与其赔偿能力相当的第三方出具的履约担保。422 合同两方的一方违约后，另一方向对方索赔，而对方没法部分或所有执行赔偿责任的， 可要求为对方供给担保的第三方肩负相应责任。423 供给担保的内容、方式和有关责任，发包人、承包人除在专用条款中商定外， 被担保方与担保方还应签署担保合同， 作为本合同附件。43专利技术及特别工艺431 发包人要求使用专利技术或特别工艺，应负责办理相应的申

14、报手续，肩负申报、试验、使用等花费；承包人提出使用专利技术或特别工艺，应获得工程师认同， 承包人负责办理申报手续并肩负有关花费。432 私自使用专利技术入侵别人专利权的，责任方依法肩负相应责任。44文物和地下阻碍物441 工程施工中发现古墓、古建筑旧址等文物及化石或其余有考古、地质研究等价值的物件时，承包人应立刻保护好现场，并于4 小时内以书面形式通知工程师。 工程师应在收到书面通知后 24 小时内，报告当地文物管理部门。发包人、承包人应按文物管理部门的要求，对现场采纳妥当保护举措。 发包人肩负由此发生的花费， 顺延延迟的工期。上述状况出现后隐瞒不报，责任方依法肩负相应责任。442 工程施工中

15、发现影响施工的地下阻碍物时，承包人应于8 小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处理方案。 工程师收各处理方案后 24 小时内予以认同或提出修正方案。发包人肩负由此发生的费用，顺延延迟的工期。所发现的地下阻碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门共同处理。45合同排除451 本合同经发包人、承包人磋商一致，能够排除。452 发生本通用条款第 265 款状况，停止施工超出 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款） ，承包人有权排除合同。453 发生本通用条款第 392 款严禁的状况，承包人将其承包的所有工程转包给别人或肢解此后以分包的名义分别转包给别人， 发包人有权排除合同。454 有以下情况之一

16、的，发包人、承包人能够排除合同：（1）因不行抗力以致合同没法执行；（2）因一方违约（包含因发包人原由造成工程停建或缓建）以致合同没法执行。455 一方依照 452、453、454 款商定要求排除合同的，应以书面形式向对方发出排除合同的通知， 并在发出通知前 7 天见告对方，通知抵达对方时合同排除。对排除合同有争议的，按本通用条款第 38 条对于争议的商定办理。456 合同排除后，承包人应妥当做好已完工程和已购资料、设备的保护和移交工作， 按发包人要求将己方机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出供给必需条件，支付以上所发生的花费，并按合同商定支付已完工程价款。 已经订货的资料、 设备由

17、订货方负责退货或排除订货合同， 不可以退还的货款和因退货、 排除订货合同发生的花费，由发包人肩负，因未实时退货造成的损失由责任方肩负。除此以外，有过失的一方应该赔偿因合同排除给对方造成的损失。457 合同排除后，不影响两方在合同中商定的结算和清理条款的效劳。46合同奏效与停止461 两方在协议书中商定合同奏效方式。462 发包人、承包人执行合同所有义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告停止。463 合同的权益义务停止后，发包人、承包人应该依照诚实信誉原则，执行通知、辅助、保密等义务。47合同份数471 本合同正本两份，拥有同样效劳，由发包人、承包人分别保存一份。472 本合同副本份数，

18、由两方依据需要在专用条款内商定。48增补条款两方依占有关法律、行政法例规定，联合工程实质，经磋商一致后，可对本通用条款内容详细化、 增补或改正。 对通用条款内容所作的具体化、增补或改正，由两方在专用条款内商定。上海市建设工程施工合同（专用条款）一、词语定义及合同文件2合同文件及解说次序合同文件构成及解说次序： _。3语言文字和合用法律、标准及规范31 本合同除使用汉语外，还使用 _语言文字。32 合用法律和法例需要明示的法律、行政法例：_。33 合用标准、规范合用标准、规范的名称：_。发包人供给标准、规范的时间：_。国内没有相应标准、规范时的商定：_。4图纸41 发包人向承包人供给图纸日期和套

19、数：_。发包人对图纸的保密要求：_。使用外国图纸的要求及花费肩负：_。二、两方一般权益和义务5工程师51 发包人派驻的工程师姓名： _职务： _职权： _53 监理单位委派的工程师姓名： _职务： _发包人拜托的职权： _。需要获得发包人赞同才能履行的职权： _。56 不推行监理的，工程师的职权：_。7承包人代表姓名： _职务： _职权： _8发包人工作81 发包人应按商定的时间和要求达成以下工作：（1）施工场所具备施工条件的要求及达成的时间： _。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场所的时间、地址和供给要求： _。（3）施工场所与公共道路的通道开通时间和要求： _。（4）工程地质和地

20、下管线资料的供给时间： _。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和达成时间：_。（6）水平点与座标控制点交验要求： _。（7）图纸会审和设计交底时间： _。（8）协调办理施工场所四周地下管线和周边建筑物、修建物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： _。（9）两方商定发包人应做的其余工作： _。82 发包人拜托承包人办理的工作： _。9承包人工作（1）需由设计资质等级和业务范围赞同的承包人达成的设计文件提交时间： _。（2）应供给计划、报表的名称及达成时间： _。（3）肩负施工安全捍卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：_。（4）向发包人供给的办公和生活房子及设备的要求： _。（5）需

21、承包人办理的有关施工场所交通、环卫和施工噪音管理等手续： _。（6）已达成工程成品保护的特别要求及花费肩负： _。（7）施工场所四周地下管线和周边建筑物、修建物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及花费肩负： _。（8）施工场所洁净卫生的要求： _。（9）两方商定承包人应做的其余工作： _。三、施工组织设计和工期10进度计划101 承包人供给施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：_。工程师确认的时间： _。102 集体工程中有关进度计划的要求： _。13工期延迟131 两方商定工期顺延的其余状况： _。四、质量与查收17隐蔽工程和中间查收171 两方商定中间查收部位： _。19工程试车

22、195 试车花费的肩负：_。五、安全施工六、合同价款与支付23合同价款与调整232 本合同价款采纳 _计价方式确立。（ 1）采纳固定总价计价方式的，合同价款中包含的风险范围：_。风险花费的计算方法： _。风险范围以外合同价款调整方法： _。（2）采纳固定单价计价方式的，合同单价的调整方法： _。（3）采纳其余计价方式的，合同价款的调整方法： _。233 两方商定合同价款的其余调整要素：_。24工程预支款发包人向承包人预支工程款的时间、金额或占合同价款总数的比率：_。扣回工程预支款的时间、比率： _。25工程量确认_。26工程款（进度款）支付261 两方商定的工程款 （进度款）支付的方式和时间：

23、 _。263 保存金的提留比率： _。七、资料设备供给27发包人供给资料设备274 发包人供给的资料设备与一览表不符时，两方商定发包人承担责任以下：（1）资料设备单价与一览表不符： _。（2）资料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_。（3）承包人可代为调剂串换的资料： _。（4）到货地址与一览表不符： _。（5）供给数目与一览表不符： _。（6）到货时间与一览表不符： _。276 发包人供给资料设备的结算方法： _。28承包人采买资料设备281 承包人采买资料设备的商定： _。八、工程更改九、完工查收与结算32完工查收321 承包人供给完工图的商定： _。326 中间交工工程的范围

24、和完工时间： _。十、违约、索赔和争议36违约361 本合同中对于发包人违约的详细责任以下：本合同通用条款第 24 合商定发包人违约应肩负的违约责任：_。本合同通用条款第 26 5 合商定发包人违约应肩负的违约责任：_。本合同通用条款第 33 4 合商定发包人违约应肩负的违约责任：_。两方商定的发包人其余违约责任： _。362 本合同中对于承包人违约的详细责任以下：本合同通用条款第 14 2 款商定承包人违约应肩负的违约责任：_。本合同通用条款第 15 1 款商定承包人违约应肩负的违约责任：_。两方商定的承包人其余违约责任： _。38争议本合同在执行过程中间发生争议， 由两方当事人磋商解决或邀请第三方调停。磋商或调停不行的，两方商定：（