建设工程施工合同管理.docx

1、建设工程施工合同管理建设工程施工合同管理一、单选题（本大题59小题每题1.0分，共59.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题 在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A 甲、乙都应向发包人索赔B 甲、乙分别承担对方的损失C 甲、乙分别承担各自的损失D 甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第2题 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时

2、间，则发包人( )。A 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第3题 监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B 承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C 等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工D 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第4题 下列施工合同文件中，

3、解释顺序优先的是( )。A 中标通知书B 投标书C 施工合同专用条款D 规范【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第5题 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。A 工程师可以拒绝验收B 承包人承担由此发生的费用C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D 由此造成工期延误不予顺延【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第6题 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。A 需承包人书面通知工程师B 应经建设行政主管部门批准C 应经工程师批准

4、D 需承包人书面通知发包人【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第7题 施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。A 发包人追加合同价款，相应顺延工期B 发包人追加合同价款，工期不予顺延C 承包人承担发生的费用，相应顺延工期D 承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第8题 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A 立即发出解除合同通知B 立即停工并发出通知要求支付预付款C 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款

5、，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第9题 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C 工程师未确认，承包人应修改进度计划D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第10题 某施工合

6、同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。A 发包人赔偿，延误的工期顺延B 发包人赔偿，延误的工期不予顺延C 自己承担，延误的工期顺延D 自己承担，延误的工期不予顺延【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第11题 为了保证工程质量，建设工程施工合同规定( )的最低质量保修期限为5年。A 地基基础工程B 防水工程C 给水管道工程D 设备安装工程【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第12题 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由

7、承包人承担的是( )。A 工程本身的损害B 因工程损害导致的第三方财产损失C 承包人的施工机械损坏D 工程所需清理费用【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第13题 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A 承包人提前竣工验收前自检合格日B 承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C 开始竣工检验日D 竣工验收合格，工程师在检验记录签字日【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第14题 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。A 1年B 2年C 5年D 工程设计年限【正确答案】：C【本题分

8、数】：1.0分第15题 按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。A 工程验收通过B 承包人送交了竣工验收报告C 办理完移交工程手续D 发包人支付了竣工结算款【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第16题 混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。A 费用和工期损失均给予补偿B 费用和工期损失均不给予补偿C 给予费用补偿但不顺延合同工期D 顺延合同工期但不给予费用补偿【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第17题 由承包

9、人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A 费用由发包人承担，工期给予顺延B 费用由承包人承担，工期不子顺延C 费用由发包人承担，工期不予顺延D 费用由承包人承担，工期给子顺延【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第18题 发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存日入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。A 费用和工期损失均由

10、承包人承担B 补偿费用并顺延合同工期C 补偿费用但不顺延合同工期D 顺延合同工期但不补偿费用【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第19题 在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。A 发包人B 承包人C 工程师D 发包人和承包人共同【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第20题 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。A 防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B 防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C 防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D 防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【正确答案】：D【本题分数】：1.0分第21题 某施

11、工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按( )。A 延误1个月竣工赔偿B 提前1个月竣工奖励C 不追究延误竣工责任，也不给予奖励D 考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第22题 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加

12、及工期延误，应当按照( )处理。A 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第23题 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A 承包人第一次提交竣工验收报告B 承包人修改后再次提请竣工验收C 最终验收合格D 办理竣工验收手续【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第24题 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。A 地基基础工程

13、B 屋面防水工程C 设备安装工程D 排水管道工程【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第25题 施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。A 需经工程师认可，费用由承包人承担B 需经工程师认可，费用由发包人承担C 不经工程师认可，费用由承包人承担D 不经工程师认可，费用由发包人承担【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第26题 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )。A 无权对该工程主张任何权利B 无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C 可以申请人民法院拍卖该工程，承包人

14、优先受偿D 可以留置该工程【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第27题 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。A 向发包人索赔B 向乙施工单位索赔C 向监理单位索赔D 自行承担【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第28题 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。A 协调处理施工现场周围地下管线保护工作B 按工程需要提供非夜间施工使用的照明C 办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D 组织设计交底【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第29题 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的

15、审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。A 审查单位与监理单位共同承担B 承包人与审查单位连带承担C 承包人全部承担D 承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第30题 某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则( )。A 由发包人复制，复制费用发包人承担B 由发包人复制，复制费用承包人承担C 由承包人复制，复制费用承包人承担D 由承包人复制，复制费用发包人承担【正确答案】：B【本题分数】：1.0分第31题