关于工程勘察合同范本5篇.docx

1、关于工程勘察合同范本5篇关于工程勘察合同范本5篇勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件并提出合理基础建议，编制建设工程勘察文件的活动。下面是我搜集的关于工程勘察合同范本5篇，希望对你有所帮助。关于工程勘察合同范本(1)岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工程名称：xxx勘察项目4#-7#、10#、12#地块勘察工程工程地点：合同编号：(由勘察人编填)勘察证书等级：乙级发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：xx市新xx有限公司勘察人：xxxx勘察院有限公司发包人委托勘察人承担xx市新xx有限

2、公司安东卫街道片区绣针河(二期)棚户区改造项目4#-7#、10#、12#地块勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确职责，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：安东卫街道片区绣针河社区(二期)棚户区改造勘察项目4#-7#、10#、12#地块勘察工程1.2工程建设地点：xx市岚山区城区内1.3工程规模、特征：安东卫街道片区绣针河社区(二期)棚户区改造勘察项目4#、5#、6#、7#、10#、12#地块，总用地面积269631.5平方米，总建筑面积442718.2平方米。1.4工程勘察任务

3、委托文号、日期：1.5工程勘察任务(资料)与技术要求：查明有无影响场地稳定性的不良地质作用及其危害程度;查明建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质;查明地下水的埋藏状况、类型、水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的侵蚀性，评价其对建筑基础施工和使用可能产生的影响;划分场地土的类型、场地类别及对建筑抗震有利、不利、危险地段;对可采取的地基基础设计方案进行论证，提出经济合理的设计方案推荐，带给与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出推荐;给出基坑边坡稳定性评价;其余按有关勘察规范要求执行。1.6承接方式：委托1.7预计勘察工作量4#地块(高层8

4、栋、多层3栋、车库17697平方米)、5#地块(多层1栋)、6#地块(高层6栋、多层1栋、车库12771平方米)、7#地块(高层11栋、多层4栋、车库22821平方米)、10#地块(多层21栋)、12#地块(高层10栋、多层7栋、车库15185平方米)。第二条：发包人应及时向勘察人带给下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1带给本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2带给工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3带给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4带给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料

5、(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5发包人不能带给上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作

6、量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察费估算总价为342000.00元(大写叁拾肆万贰仟元整)。地勘费按照每栋多层3339.20元，每栋高层4910.00元，车库0.68元/平方米结算。结算方式：本合同采用固定单价，工程量据实结算。付款方式：工程量验收完毕，勘察人提交岩土工程正式勘察报告后，发包方付岩土工程勘察总费用的40%，图纸审查合格后支付至70%，工程竣工验收合格后付至95%，剩余5%满一年后无息付清。(每次付款前须带给等额增值税专用发票)第五条：发包人、勘察人职责5.1发包人职责5.1.1发包人委托任务时，务必以

7、书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定带给文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未带给上述资料、图纸，或带给的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事职责。5.1.3发包人应及时为勘察人带给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，个性是在有毒、有害

8、等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责带给材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时带给各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一齐验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员带给必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能带给时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(

9、或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化推荐，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律职责，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他职责。5.2勘察人职责5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人带给的勘察成果资料

10、质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律职责和免收直理解损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守

11、发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他职责。第六条：违约职责6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人

12、应向勘察人支付预算额50%的勘察费计/元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项：其他未尽事宜，按照国家有关法律、法规及地方规定双方进行友好协商补充。第九条：本合同发生争

13、议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由xx仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构的，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式捌份，发包人肆份、勘察人贰份、招标代理公司贰份。发包人名称：xx市新xx有限公司勘察人名称：xxxx勘察院有限公司(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_

14、委托代理人：(签字)_委托代理人：(签字)_住所：_住所：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户行：_银行帐号：_帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证意见：_(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日关于工程勘察合同范本(2)发包方：_承包方：_根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设

15、计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方带给必要的资料并对带给的时间、进度与资料的可靠性负责。带给资料的资料，技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责带给以下工作和生活条件：(1)(2)(3)3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价

16、、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担职责。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3.设计单位对所承担设计任务

17、书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约职责1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：(1)(2)(3)2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直理解损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3.承包方不按合同规定的期限提交勘

18、察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。4.由于变更计划、带给的资料不准确、未按期带给勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：(1)(2)(3)5.因委托方职责造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何

19、一方均可向-经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见地址：地址：经办人法定代表人(签名)：法定

20、代表人(签名)：鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约时间年月日签约地点_年月日有效期限至年月日关于工程勘察合同范本(3)建设单位(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_勘察单位(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确建设单位与勘察单位的经济职责，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。第二条勘察的范围、进度和质量_。第三条甲方

21、的义务1.在签订合同时，甲方务必向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方务必在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方务必在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4.甲方务必在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方务必负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公

22、等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的群众福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员带给方便。勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。2.乙方应于_年_月_

23、日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察收费标准及拨付办法1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍回到定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，

24、甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，个性重大、紧急、有特殊要求的工程，个性小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费。第六条甲方的违约职责1.如果由于甲方变更计划，或带给的资料不准确，或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方职责而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款

25、的规定向乙方偿付违约金_元。第七条乙方的违约职责1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失状况承担经济和技术职责，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_%的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第()项方式解决：(1)申

26、请_仲裁委员会仲裁;(2)向_人民法院起诉。第九条其他约定_本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行各留存一份。建设单位(甲方)：_代表人：_年_月_日勘察单位(乙方)：_代表人：_年_月_日关于工程勘察合同范本(4)发包人:(以下简称甲方)勘察人:(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具

27、体状况，为明确职责，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。1：工程概况1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内1.3工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书资料、或岩土工程勘察规范gb50021-2001(09)中相关条款。1.5预计勘察工作量：在建设方带给的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂状况，增加勘察孔数量。2：发包人应及时向勘察人带给下列资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1带给工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。2.2带给

28、勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。2.3带给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.4发包人不能带给上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。4：开工及提交资料的时间4.1本工程的勘察工作定于2012年4月2日开工，2012年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.3本工程勘察费按：勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内，发包人向勘察人支付清勘