施工承包合同文档.docx

1、施工承包合同文档2020施工承包合同文档Contract Template施工承包合同文档前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。中华人民共和国民法典第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 本文便于学习和使用，下载后内容方可修改调整及打印。本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定

2、，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺利进行，在条件具备的基础上结合本工程实际情况，经双方同意的情况下，特订立本合同，本合同根据中国人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，此合同受法律保护，双方当事人必须全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：基本以预算范围面积平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。 四、施工标准： 五、工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米 六、付款方式：自本合同签后，甲方在工程总造价(约)元，以预算总造价的%付给乙方，计人民币

3、元，尚余%在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。 七、工程日期：合同签订后，乙方自月日开工至除雨天大风和资金不到位的情况下，造成误 工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。 八、安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。 九、甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲方给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。 十、保修期限：乙方工程竣工后，按国家保修法规定保修，保修期为年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到

4、，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。 十一、其它：本合同一式份，甲方执份，乙方执份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签)：_法定代表人(签)：_ _年_月_日_年_月_日防水施工承包合同范文2 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合法同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律p法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方乙方协商一致，就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称工程地点： 2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程 3、承包方式:

5、包工包料 4、质量标准：合格 二、工程工期 1、合同生效后，按照甲方要求时间完成。 2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期，工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工，工期顺延。 3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并承担相应经济损失。 三、工程造价及材料要求注：数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料，sbs为D20、4L弹性防水卷材，符合gb18242-。 四、工程款支付 合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格

6、后付至总造价的80%工程款，留20%保修费，保修期满后一次付清。 五、工程质量 1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。 2、乙方在施工中，必须接受甲方的管理规定及技术交底，并保证工人的技术素质，严格按技术交底施工。 3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权随时提出返修，因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担，甲方不负任何责任。 六、安全 乙方必须对现场施工人员的人身安全负责，并为其办理相应的人身安全保险，因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。 七、甲方责任 1、甲方在乙方进场前，必须保证具备施工条件。 2、甲方负责施工现

7、场的协调，对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查，组织验收、变更、签证等事宜。 3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车，确保乙方正常施工。 4、按合同规定支付工程款。 八、乙方责任 1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质，并承担卷材送检所需费用。 2、乙方负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全事故，乙方承担全部责任。 3、积极配合好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。 4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查

8、、监督，及时提报完整的工程技术材料，及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。 5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告，甲方负责组织有关人员验收。 九、违约责任 1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿给甲方造成的一切经济损失。 2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。 十、工程保修 1、工程质保期自工程验收合格签之日起计算，执行建设部有关规定，质保期为5年。 2、现场留设乙方负责人电话，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任，甲方不承担任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行维修，由此造成的一切经济损失(

9、例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。 十一、其他 1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。 2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方协商，协商不成时，可诉至当地法院解决。 4、本合同一式的份，甲方份，合同自双方签盖章后生效，合同条款履行完毕终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签)：_法定代表人(签)：_ _年_月_日_年_月_日防水施工承包合同范文3 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲、乙双方根据中华人民共和国合同法及其相关规定，经充分协商，

10、甲方同意将工程防水施工及安全发包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订本合同，供双方遵照执行。 一、工程名称与地点： 二、工程内容： 1、甲方将工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含所有机具设备及易损易耗件和场内转运)等所有防水工程，包质量、包安全、包工、包料方式全承包给乙方，材料要求为a、js防水涂料(二涂厚度1mm)。b、sbs卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必须符合国家机关标准，并交给甲方验收合格后才能使用。 2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应，乙方所采购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品，防水材料使用符合合同约定，其施工过程中材料均应符合要求，乙方材料进场

11、前并向甲方提供材料合格证、检测报告等资料原件，材料报检等费用由乙方负责。 三、工程工期及要求 1、甲方通知乙方三日内必须进场。 2、本工程必须在年月日内完成。乙方必须按甲方的工期要求合理安排其施工程序，拟定工程进度计划，按计划实施，确保工程如期完成。 3、乙方不得影响任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窝工时，概由乙方赔偿损失费。 4、因甲方原因造成的工期延误，前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝，乙方工期顺延。 5、乙方必须遵守甲方人员的管理安排和甲方的各项管理制度。 6、每次工序做完后经甲方验收后，再进行第二次工序，

12、否则自负其责任和有关费用。 7、已完工程成品保护的要求：工程竣工交付业主前，由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的保护工作，出现损坏或丢失，由责任方无偿修理或赔偿。 四、工程承包价 经双方协商，甲方将工程含本合同所有内容，综合费、配合费用、合理利润、风险防范费按a、js防水涂料(二涂1mm厚)价格元/m(元)。b、sbs卷材4毫米厚价格元/m(元)。c、丙伦防水，300克，元/m。d、德高k11，元/m。e、聚胺酯，元/m。承包给乙方，结算以实际收方决算。 五、付款方式 1、双方约定按工程量进度付80%。 2、工程余款20%在工程完工验收合格决算后，按甲方规定减除工程总额10%作为质保金，余下

13、的10%一个月内付清。 3、工程竣工后，屋面防水工程、厨房、厕所及所有防水设计要求的防水、防渗漏，保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日开始计算。 4、在保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方或物管公司电话通知起2小时内赶到现场处理，否则甲方或物管公司有权自行处理，并由甲方按实际发生费用(包括人工、材料、相关税、费、损失费赔偿费用)的120%计算赔偿损失，甲方有权将上述损失在质保金直接扣除。 六、工程质量 1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作，同时接受甲方管理人员的监督，并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。 2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门

14、检验发现质量不合格，乙方负责返工，并赔偿因此给甲方带来的损失。 3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。 七、工程安全 1、乙方在施工操作过程中，应严格按国家防水范围施工安全标准和有关规范、条例执行，应符合现行验收规范标准。 2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的对于安全严管重罚的规定。 3、乙方负责施工期间的一切安全责任，若乙方施工期间出现一切安全事故，由乙方自行承担经济损失及法律责任。 八、双方权利与义务 (一)甲方 1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施处罚，并要求经济赔偿直至解除合同的权力。 2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程

15、承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按合同约定按时支付工程款。 4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。 5、做好技术交底，安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。 6、做好安全交底，进行安全宣传教育和安全检查。 (二)乙方 1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产，文明生产，不得擅自违反安全操作规程，对于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故，乙方承担全部责任，甲方概不负责。 2、乙方应按相关要求组织施工作业人员，不得违背劳动用工规定，同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印件等。 3、材料按甲方指定地点堆码，每天下班

16、前进行现场清理，做到现场干净、整洁、工完场清。 九、违约责任与其他 以上条款双方严格遵守，任何一方违约，由违约方承担万元的违约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。 十、本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。 十一、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，经双方签盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签)：_法定代表人(签)：_ _年_月_日_年_月_日 甲方：xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工

17、程交给乙方承包施工，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：陕西省咸阳市彬县 三、工程范围：ai段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格 五、合同价款： 1、非标设备加工：XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m2（两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m2（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合

18、管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。 3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材） 4、管道保温：6元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：年月日年月日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款元天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。 九、付款方式：每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程

19、竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。 十、材料供应：甲方提供主材及机械。 十一、甲方职责： 1、准确及时提供所需原材料 2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交 3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题 4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款 5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查 十二、乙方职责： 1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务 2、负责按图纸及设计要求施工 3、

20、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。 4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工，若发生质量及安全事故概与甲方无关，乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外，并根据情节甲方给予乙方相应处罚 5、明确现场施工负责人和项目管理人员，做好施工组织管理工作，做到精心组织，文明施工，并接受甲方有关人员的指导 6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用 7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表 8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，

21、并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。 9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。 10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。 11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。 12、临时用工：70元/工日（不论大、小工）。 13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元（从工程款中扣除）。

22、 十三、其他 1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签（盖章）后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。 2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。 3、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。 甲方代表：乙方代表： 签（盖章）：签（盖章）： 20xx年9月21日 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1发包方（简称甲方）

23、：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权

24、的工程质量监督机构。 10工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14工期：协议条款约定的合同工期。 15开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 18施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现

25、场总平面图规定的场地。 19书面形式：根据合同发生的手写、打、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。 21协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。 第2条合同文件及解释顺序 本合同的组成和解释顺序如下： 1协议条款； 2合同条件； 3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6标

26、准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 7经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 第4条图纸 甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的

27、施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。 第二章双方一般责任 第5条甲方代表 甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： 1甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 2甲方代表的指令、通知由其本人签后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确

28、认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合一，应在收到指令后24小时内提出书面电告，甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 3甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后果通

29、知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。 4实行社会监理的工程，甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 第6条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签后送交甲方代表，甲方代表在回

30、执上签署姓名和收到时间后生效； 2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期，责任在乙方，由乙方承担费用。乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 第7条甲方工作 甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； 2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要； 3开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确； 5办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续（证明乙方自身资质的证件除外）； 6将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验； 7组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； 8