建筑工程设计合同协议书.docx

1、建筑工程设计合同协议书 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑工程设计合同协议书 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。建筑工程设计合同协议书甲方： 乙方: 20 年 月 日为了适应市场发展的需要，提高公司的竞争力，一起经营达到双赢的效果，一起来看看 小编为大家精心整理的“建筑工程设计合同协议书”，欢迎大家阅读，供大家参考。更多内 容还请关注哦。 建筑工程设计合同协议书（1）第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

2、甲主委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为 平方米，批准总投资为 万元，建设地点在。第二条甲方的义务1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在 年 月 日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关 设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底 ；工程竣工

3、后，甲 方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以 方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到 外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复 使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月_日以前，向甲 方交付技术设计文件；在年 月 日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文 件一式 份，技术设计文件一式 份，施工图设计文件

4、一式 份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。 年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件 （包括概 预算文件、材料设备活单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方 签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件 的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济 协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质 量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担

5、。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工 中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。委托方名称：设计方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字） _ 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） _ 委托代理人：（签字） 项目经理：（签字） _ 项目经理：（签字） 住所： 住所： 邮政编码：邮政编码：电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号： 经办人: 备案日期： 年 月日鉴证日期：_年月_日建筑工程设计合同协议书（2）发包方：（以下简

6、称甲方）设计方：（以下简称乙方）发包方委托设计方承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第1条 本合同依据下列文件签订(1)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场 管理规定。(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。第2条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表 4-2。表4-2设计项目内容第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件。表4-3发包方应提供的资料第4条 设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表 4-4所示。表4-4设计方应交付的资料第5条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见

7、表 4-5所示。表4-5设计费支付进度说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费；2.在提交最后一部分施工图的同时结活全部设计费，不留尾款 ；3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设 计费出现差额时，双方另行签订补充协议；4.本合同履行后，定金抵作设计费。第3条双方责任(1)发包方责任1发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对 其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的 时间顺延；超过规定期限

8、15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。2发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议 (或另订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。3在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准， 相应支付的设计费。4发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到， 发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。5发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等 方便条件。6发包方应保护

9、设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利 技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第 三方转让或用丁本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权 向发包方提出索赔。(2)设计方责任1设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按 合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。2设计合理使用年限为 年。3设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。4设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责 对不超出原定范围的内容做必

10、要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件， 本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加 竣工验收。一年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包 方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。5设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术 经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。第4条违约责任(1)在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发 包方已付的定金；已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费， 不足一半

11、时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付全部的该阶段设计费。(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天, 应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶 段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目 停缓建时，发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费。(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由丁设计方错误造成工 程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严 重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方

12、商定为实际损失 的。(4)由丁设计方自身原因，延误了按本合同第 4条规定的设计资料及设计文件的交付时间 时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。(5)合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返还定金。 第8条其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订 补充协议或技术咨询服务合同。(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数， 设计方另收工本费。(3)对丁本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其

13、规格、 型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货 时，所需费用由发包方承担。(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其 他费用由发包方支付。(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。(6)由丁不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。(7)本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事 后乂未

14、达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。(8)本合同一式 份，发包方 份，设计方 份。(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双 方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后， 本合同即行终止。(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。（12）其他约定事项。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）: 年 日 年 日 建筑工程设计合同协议书 工程

15、名称:X程地点: 合 同编号: 折设计人编填）设计证书等级： 包人：设计人： 签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担 X程设计，经双方协商一致， 签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理 规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资（万元）费率估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号 资料及文

16、件名称 份数 提交日期 有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜第五条 本合同设计收费估算为 人民币。设计费支付进度 详见下表。付费次序 占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结活全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设 计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双

17、方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件， 并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计 文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较 大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议 （或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意

18、，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相 应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通 等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和 专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或 向第三人转让或用丁本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权 向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计

19、人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计， 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为 。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文 件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负 责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件， 本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣 工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量

20、向发包人 适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图 纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还 发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半 时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天， 应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30天以上时，

21、设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停 缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由丁设计人员错误造 成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损 失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际 损失的%7.4由丁设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时 问，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条

22、其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签 订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购 买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的 份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、 性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工 定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直 至建成投产的各个阶段，应吸收

23、承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外， 其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由丁不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解， 调解不成时，双方当事人同意由 裁委员会仲裁。双方 当事人未在合同中约定仲裁机构，事后乂未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式 ，发包人 ，设计人 价8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双 方认为必

24、要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后， 本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、 在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、 审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公 章或内设机构，应要求其提供所届法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合 同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、 签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈 骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同 权利义务关系规范、明确，便丁履行。四、 约定违约条款。五、 约定争议管辖权条款。六、 明确合同签订地。七、 约定担保条款（视具体情况而定）。