医院装修合同 样板.docx

1、医院装修合同 样板 建设工程施工合同第一部分：合同协议书发包人（全称）： 固镇县中医院 承包人（全称）： 王淼 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 导管室改建及装修 工程地点： 固镇县中医院 二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综

2、合单价包干，措施项目按合价包干。三、质量标准：一、根据机房要求工程特点，我方首先对原土建部分是否存在不符合图纸设计要求的门、窗洞及墙体情况发协调函，结合设计图纸和现场踏勘的实况，以书面形式向业主提出放射科机房辐射防护进场施工前的施工准备条件函，双方现场负责人需签证。二、在院方业主根据我方协调函内容做出响应后，经现场再一次踏勘，如果还存在不具备施工条件时，我方再以书面形式发出辐射防护项目协调书，提出具体日期，双方现场负责人签证。如具备进场开工条件，我方正式以书面形式向业主提出进场函，提出根据施工的特殊性，向院方申请提供相关进场所需的水、电、照明及存放材料、工具、办公和施工、安装现场等。明确进场日

3、期，进场人数名单、项目经理、技术员等，双方现场项目负责人签证。三、明确现场项目经理负责制，组织实施现场施工，现场安装，现场调试，现场验收及质量跟踪。产品出厂由质检员负责检验，现场施工质量安全由技术员负责监督，施工进度由项目经理负责安排落实，现场调度和项目协调。工程分为厂内加工制作，现场施工安装。进场分为二次，第一次未土建部分墙体防护施工；第二次为门、窗进场后现场安装；院方设备安装调试期间进场防护性能自检。四、进场后由我方项目经理同院方进行协商后，我方根据总工期结合院方具体要求，提出辐射防护工程项目进度表，报院方审核批复，一旦确定后，我方确保按项目施工进度表要求的时间内，按不同阶段施工安装、调试

4、、测试的工艺要求，在保质量的前提下，完全满足施工进度要求，施工节点上只能提前，不会拖延工期（除人力不可抗拒因素，或院方改变设计等特殊原因，双方也必须及时达成以书面材料由双方现场负责签证执行）。五、我方根据该项目工程量制定施工进度节点大致分为如下七个阶段：1、我方接到由院方发出开工令后，土建部分墙体防护施工，自开工之日起30日历日内完工，包括门、窗、洞口的预留准备工作及推拉门的地槽开挖等。?2、产品厂内加工可在合同签订后30日历日完全可以发货到施工现场。3、门、窗到现场后，全部安装时间可以在10日历日全部完工（机房安装顺序可以根据院方提出要求安排进行）。4、铅防护电动推拉门、感应推拉门，在安装结

5、束后，全部接线、调试，试运行5、所有机房性能检测，防护剂量检测后，我方出具一份检测报告，提供给院方参考（不作为法律效应）。并在此后一周内我方按要求提供完整的辐射防护竣工报告材料一式四份。符合国家档案管理要求的件，双方现场项目负责人在工程现场实际竣工验收后，对工程质量没有异议的情况下，双反在竣工报告书上签字后，由我方正式全部移交所有材料和防护门的钥匙等。我方在移交机房前对所有机房及施工现场地进行彻底的清理打扫。六、我方进场如遇图纸变更或重新选料等原因，有项目负责人同院方现场负责人负责进行及时沟通、协商，所有的变动都必须双反以书面形式签证为有效。五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（

6、人民币）（ 元）。六、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。发 包 人： 承 包 人： 法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）： 联 系 人： 联 系 人： 联 系 电 话： 联 系 电 话： 第二部分通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局建设工程施工合同 （GF-1999-0201）第三部分 合同专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同

7、协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸。3.语言文字和适用法律、标准及规范 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法及有关国家规定。适用标准、规范：适用标准、规范的名称：设计图纸及其所附技术要求及现行的相关规范和标准。发包人提供标准、规范的时间： / 国内没有相应标准、规范时的约定： / 承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。4.图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供四套图纸（不含标准图集）。承包人确

8、需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。发包人对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人。使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务5、工程师 监理单位及监理单位委派的工程师姓名：_ 职务：_ _发包人委托的职权：见监理合同需要取得发包人批准才能行使的职权：见监理合同发包人派驻的施工员姓名：_ 职务：_ _职权： 不实行监理的，工程师的职权： 7.项目经理机构 项目经理：姓名：_ 职务：_ _71承包人必须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行建设工程项目管理规范(GBT502 362001)。72项目部主要负责人员在开工前必

9、须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。73承包人委派的现场项目部主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。74发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。8、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。（2）配合将施工所需的水、电接至施工场地的50米内，其余由承包人负责办理。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，由承包人按现场情况预计工程造价，在工程量报价已含。（4）工程地质和地

10、下管线资料的提供时间： / （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办理施工所需证件，并向承包人提供有关政府批文复印件1套 （6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天完成，承包人根据发包人提供的基准点进行复核，经验收无误后办理测量基线交接手续。 （7）图纸会审和设计交底时间：由监理工程师通知。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责，承包人应积极配合完成。（9）双方约定发包人应做的其他工作：提供足够场地给乙方使用，临时设施由乙方自行搭设及按合同约定支付工程款。 9、承包人工作 发包人应按约定的时间

11、和要求完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：由监理工程师发出专项通知。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。发包人有其它单独分包工程项目的，承包人向其分包单位收取分包工程总价3%的管理费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按广州市有关规定办理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：各项成品未正式办理移交手前由承包人负责保护，费用由承包人承担。

12、如有特殊要求，双方另行协商解决。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人指定要求配合工作，由此发生的费用由发包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。若因政府部门检查而产生的费用则另行签证确认。（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应在本工程竣工结算后10天内，无条件清退所有施工场地。三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天工程师确认的时间：收到方案后3天群体工程中有关进度计划的要求： /

13、 13.工期延期 双方约定工期顺延的其他情况：遇自然灾害和不可抗力因素工程顺延。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收 本工程的质量标准应达到合格，因承包人违反打操作规程或施工质量不符合本合同要求，承包人无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由承包人负责。隐蔽工程在隐蔽前， 根据有关规定执行 。19.工程试车 试车费用的承担： 按通用条款有关规定。 五、安全施工如因承包人自身原因发生安全事故，一切责任由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整 本合同价款采用下列方式确定：(1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价9,188

14、,元为合同工程总造价， 25、工程量确认工程经竣工验收合格后，承包方绘制的竣工图必须是现场实际发生完成的项目与数量的真实反应，工程量按实计算；隐蔽工程必须以发包方、监理、施工单位现场签字确定后的有效隐蔽工程验收记录为依据；合同以外的设计变更、增加工程等以有效的设计变更单作为结算依据。26.工程款（预付款）支付工程预付款：承包单位按规定自带资金人民币中标价合同价的50%，合同签定后承包方进场三天内，按程序申请中标合同价减50%的30%预付工程款。（以下每次的工程进度款按中标合同总价减50%计算预付款，）承包方自带资金人民币中标合同价的50%按交付使用日起计算满一年（约2011年6月 日）即付承包

15、方自带资金人民币中标合同价的50%的40%工程款给承包方，以后每半年（2011年12月 日及2012年6月 日）再付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的30%工程款给承包方。发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：进度款按实际工程形象进度支付，完成工程量的50%时发包方在三天内支付中标价减50%的35%工程款给承包方，完成工程量的80%时发包方三天内支付中标价减50%的30%工程款给承包方，完成竣工验收并经审核结算后发包方三天内应支付总工程款减中标合同价50%的全部应付总工程款给承包方。工程保修期为二年

16、。发包方在收到承包方所送的工程量进度计划、工程进度款划拨、修改文件等一切应由承包方审定的文件必须在三天内审定批复，因发包方末及时审定、及时划拨工程进度款造成的停工、窝工，承包方概不负责，工程顺延。发包方应对发包项目的合法性负全责，承包方可协助发包方进行工程手续报建等，由此产生的费用（含承包方被政府相关部门的罚款）全部由发包方支付，因发包方报建手续不全或其它原因造成的停工、窝工，工期顺延。因设计变更及发包方新增加的工程工程项目，收到承包方的签证和报告后应在15天内进行审定，并付增加签证款项的90%给承包方。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包

17、人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点与一览表不符： / （5）供应数量与一览表不符： / （6）到货时间与一览表不符： / 发包人供应材料设备的结算方法： / 28、承包人采购材料设备 承包人采购材料设备的约定：承包人在采购建筑材料时，需书面报发包人和监理批准后才能采购使用。施工中，由于工程设计变更造成乙方已采购的材料设备无法适应工程需要，甲方需按材料设备的实际采购价格回收全部的适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行

18、处理。八、工程变更变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作计量依据。所有设计变更、签证等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人、监理方盖章确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。九、竣工验收与结算32、竣工验收 承包人提供竣工图的约定：按照工期期限后30天内将竣工资料（一式四份）和工程结算连同竣工报告一式伍份交发包人。33、竣工结算投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价，在工程结算时综合单价不变，工程量按实调整。工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项

19、目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料指导价计算，广州地区建设工程材料指导价没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

20、中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额计算单价。或施工前双方协商单价。发包单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料齐全后28天内进行核实，并送交发包人审核确定后报上级有关部门最终审定，按评审中心确认工程造价作为支付结算价款依据。发包方收到承包方结算最终审定时间不得超过35天，否则视作同意按承包方送审价进行结算十、违约、索赔和争议35、违约 本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：37、争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）由双方协商解决，也可由有关部门调解；（2）采取第（2）种方式解决，并约定向广州市仲裁委员会仲裁或向工程所在

21、地人民法院提起诉讼。（1）提交 广州 仲裁委员会仲裁； （2）依法向工程所在地人民法院起诉；十一、其他38、工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程： / 39、不可抗力双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行 40、保险 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人统一投保内容：按政府相关规定执行 发包人委托承包人办理的保险事项： / （2）承包人投保的内容： 按政府相关规定执行 41、担保 本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / （2）承包人向发包人提供履约担保， / （3）双方约定的其他担保事项： / 46、合同份数 双方约定合同正本份数：发包人1份，承包人1份。双方约定合同副本份数：发包人1份，承包人1份。