建设工程施工劳务分包合同空白.docx

1、建设工程施工劳务分包合同空白建设工程施工（劳务）分包合同（合同编号： ）单位名称（以下简称甲方）：西部中大建设集团公司 单位名称（以下简称乙方）： 依据中华人民共和国合同法和建设工程施工(劳务)分包合同;结合本工程具体情况，本着双方平等、互惠互利的原则，经双方协商一致签订本合同。第一条：承包范围 1.1工程名称：广南高速GN12标桥梁工程 1.2工程里程: K91+985.00 K91+273.25 1.3工程地点：郑家浩大桥、溜槽沟大桥 1.4工程范围：桥梁桩基、上下部结构、梁板预制与吊装、桥面铺装及其他附属工程。第二条：合同工期 根据业主的合同工期，结合工程进展的实际情况，以项目部每月下达

2、的施工任务及工作通知、指令为各项工程的合同工期。第三条：合同的承包方式及工程（劳务）价款3.1承包单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料、施工机械、现场管理、施工调遣、小临设备、材料费和人工费的预期上涨、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理及其他应支付的一切费用。1、钢筋加工及安装： 元/吨。2、模板安装及混凝土浇筑： 元/m3。3、土方开挖： 元/m3。4、石方开挖： 元/m3。3.2 承包要求： 乙方按甲方要求，提供满足上述工程范围施工所需的各类管理、技术人员及各专业工种技术工人；各种设备、机具（人员、设备见附表）严格按照甲方的管理要求组织施工。3.3

3、 工程总价款：经现场技术人员、监理工程师验收合格后，以业主确定甲方施工的“工程量清单第400章桥涵”工程量范围所含内容，双方议定合同内施工项目价按双方议定价计量支付。税金、质保金及其他费用均由乙方承担。临建、修便道及便道征地费用由乙方自负。施工过程除设计变更外，承包价不再做任何调整，变更工程收取12%管理费，除业主同意并支付的单价调整及材料差价调整外，乙方应考虑各种材料市场价格上涨和相关费用，并承担相应风险，在合同期内不调价。若业主有材料价差调整，甲方给乙方只能在双方议定的承包总价内调整。3.4 乙方所承担施工任务的合同单价所包括的项目及费用内容如下：、完成工程全部工序达到设计标准的一切费用。

4、、工程施工所需的各种生产、生活、办公用房及驻地、动力电、施工便道、预制场、施工临时用地等设施的建造费用及其施工过程中使用维护费用，工程完成后的拆除、清理费用。（临时驻地不能设立在路基范围内）、乙方人员各种人身保险、机械设备保险、安全设施及防护、文明施工、排污、环保等一切费用。、地方征收的营业税以及其它税收及费用。3.5 执行的计量计价标准：、合同附件中的工程量清单；、经甲方核准并书面下达的施工图工程数量（计量支付按实际完成工程量进行）；、建设单位颁发的该工程设计变更及监理现场指令并由甲方审核确认的工程量。计价的各种工程量按施工图纸设计，经业主、监理审核准并下达的各种变更实际增减工程量为准。计价

5、工程量的确认程序及办法，按甲方有关规定执行，相应计价工程量的确认及办法必须有乙方工地代表的书面确定。3.6工程预付款：甲方不支付工程预付款。3.7乙方所用工人工资有优先支付权。乙方所用工人工资由甲方代为发放，具体发放程序及要求：、乙方人员进场后一个月内必须将进场人员的身份证复印件及日工资标准列表上报财务部，且必须提供劳务用工协议，甲方根据乙方上报的人员资料到银行办理工资卡，并负责将工资发放到乙方工人个人或甲方监督由乙方发放，工人现场签名。 、现场技术员每天不定期对现场人员数抽查，乙方在办理每期计量支付前5天必须将所有人员的考勤表报甲方经现场技术员核准并经有关领导批准后，上报财务部，财务部根据乙

6、方上报的个人工资标准计算职工工资额，并负责转入其个人工资卡中。、甲方代乙方发放的工资，在计量支付时具有优先支付权，当月工资占当月计量15%，若当期计量支付不足以支付工人工资时，乙方必须在五天内自筹资金解决工人当月工资问题，否则甲方有权单方面终止合同，另外安排新队伍施工，乙方退场时进场的机械设备在工程未竣工前不得撤出，无偿由甲方使用，新队伍人员、设备进场费用由乙方承担。第四条：工程质量4.1 质量目标；确保省部优，力争国优。乙方承诺所承包本合同内的工程优良率达到95以上（合格率100）。并不因此而要求甲方增加任何创优费用。 4.2 乙方应自觉接受甲方质检人员、技术人员及其他现场施工人员及业主、监

7、理对其工程质量进行监督、检查和管理。并为检查提供便利条件，凡工程质量不合格的项目不予结算，乙方返工费用及损失全部自己承担。 4.3 乙方已隐蔽的工程或工序成品工程，甲方及业主、监理要求进行破损检查或其它无损检查时，乙方必须按指令执行，并承担相应的费用。 4.4 约定执行的验收规范和标准： 按现行的公路施工质量检验评定标准、安全技术规程、施工技术规范及业主招标文件、合同专用本、施工过程业主和监理单位行文要求的技术标准，省交通厅主管部门对工程质量的要求等。第五条：安全5.1 乙方应配备专职的安全员，配合甲方对施工现场的安全全面负责。 5.2 乙方必须与甲方签订安全生产责任书，并服从甲方的统一管理。

8、5.3 安全目标：无重伤及以上工伤事故，无施工安全、机械、行车人事故，无火灾事故、无化工品意外事故。5.4 由于乙方的原因造成安全事故。致使乙方人员伤亡和财产损失，由乙方自行负责，给甲方或第三方造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担赔偿责任和其他法律责任。5.5 乙方必须按国家及地方政府有关安全法律规定及甲方要求配齐、配足安全设施，其职工按规定应配备的劳保用品必须按规定及时发放并报甲方认可，用于乙方安全生产措施及劳动保护的费用由乙方自行承担，乙方负责购买人身意外伤害保险等。第六条：工程款（或劳务费）支付6.1 验工计价 乙方应于每月业主开始计量规定时间的前7天按甲方验工计价管理方法规定的格式，向

9、甲方报送当月验工计价验收报告单，甲方签字认可后由甲方上报当月计量报表，甲方经业主批复该月验工后及时批复给乙方，并按当月验工结算扣留质保金（业主规定的比例），税金、甲供材料费及其他乙方违反有关规定应负责的罚款或赔款以及公共便道洒水养护费用（每月 元 ）等费用后（若修复公共便道租用机械费用另行分摊），于业主给甲方付款的一个月内，按双方约定的比例支付给乙方工程进度款，乙方向甲方提供材料发票，租赁发票以及工资表后，乙方材料款、租赁费、劳务工工资由甲方代付，若乙方当月计量支付不足以支付此三项费用时，乙方必须在一星期内自筹资金给予解决，否则，由此引起的一切责任由乙方承担，甲方也可以单方面终止合同，另外安排

10、新队伍施工，新队伍人员、设备进场费用由乙方承担。、计价工程质量的确认程序及方法，按甲方有关规定执行。乙方不按图纸、施工规范的规定及甲方要求施工和乙方自己原因造成返工，浪费的工程量甲方不予计价。 、验工计价复核程序：施工队（报本期工程完成量）安质部（工程质量、安全等确认）工程部（现场技术员验工计量）物资部（物料使用计量扣减）技术负责人（工程量复核确认）分管经理（合同单价及工程量复核确认）项目经理（计量支付额签认）财务部（计量款复核确认支付）。每次结算必须严格执行以上复核程序，缺一将不予结算。6.2竣工结算：本合同工程完工，经业主组织验收合格，向甲方办理中间交工证书之后的30天内予以批准或提出修整

11、意见，经双方协商一致签订竣工结算协议书后，乙方剩余款项（甲方扣除各种扣款后），在业主拨付给甲方竣工结算款后的一个月后按业主实际拨款比例拨付给乙方。6.3业主扣除的质量保留金在业主支付后，甲方一个月内返还乙方。6.4工程施工期间，在业主资金不到位或拨款延误造成工程资金紧张时，乙方自行采购供应的材料用款，人员、设备等费用乙方要筹款投入，以保证工程正常进行。6.5变更设计：、工程变更设计、监理现场指令是合同的组成部分，变更设计以甲方的书面通知为准。变更设计必须经业主单位按其变更设计审批办法对甲方单位批复且经业主验工计价后方可生效，变更结算随同当月验工计价表（收方结算单）一同报送甲方。变更设计在甲方书

12、面通知范围内实际完成的合格工程量经业主对甲方验工后给予乙方验工，单价按合同单价执行。如合同中无此项单价，则由乙方编制该单项预算报业主批准为准。甲方给乙方支付时按双方签定的合同单价执行。、工程实施中，施工图工程数量（包括变更）的增减，计价单价不变。第七条：材料供应7.1本合同所用钢材、水泥、外加剂、碎石、细砂等主要材料，原则上由甲方供，进场材料经双方验收签认，没有甲方签字认可的进场材料甲方不予结算支付 ，不合格材料禁止进入料场。7.2各种进场材料，乙方绝不能私自运出工地，如有发现，按私自运出材料价格的两倍进行处罚，物资供应管理执行甲方物资供应管理办法及有关试验等方面的规定。第八条：履约保证8.1

13、履约保证：(一) 、安全质量标准化工地建设：乙方承诺在施工过程中，严格按照甲方标准化工地建设要求创建标准化工地，否则，按甲方创建标准工地管理办法规定处罚。同时进场的机械、设备也作为担保，在工程施工未结束前，若乙方中途退场，进场的机械、设备均不得撤出，作为履约担保，无偿供甲方使用。、工期保证：除非在不可抗力或非乙方原因造成工期延误并经业主批准同意工期延误，乙方未按合同要求工期完成，则甲方有权按合同工程总价的2%/天扣留乙方误期赔偿款，最高限额为乙方验工总价的10%。、安全：乙方发生各种等级事故，业主对甲方的各种经济处罚均由乙方承担，同时按甲方安全生产管理办法规定对乙方另行给予处罚。8.2质量保证

14、金：乙方承诺以合同总价的5%10%或业主规定的其他比例作为质量保证金，在每次验工计价款中暂按比例扣留。缺陷责任及工程保修按合同相关条款规定执行。乙方承诺在业主规定责任期内，如果本合同的工程中出现任何缺陷病害，及其它不合格处，乙方保证在接到通知五天内到场自费维修，若乙方违约，甲方有权另安排队伍进行修复，所支出一切费用从乙方的质量保证金中扣除。8.3乙方不得将合同的部分或全部工程转包或分包给其他单位或个人，否则按乙方违约处理。8.4合同签订后，乙方必须向甲方缴纳履行保证金，人民币壹佰万元整，此保证金不计息。在乙方满足下列条件时，甲方一次性返还乙方履约保证金，乙方全面履行了本合同约定的义务，承建的工

15、程项目全部完工，并通过甲方及监理工程师和业主的验收评定。8.5履约保证期：自本合同签订至本合同工程业主规定缺陷责任期满经业主组织交工验收向甲方颁发最终工程交工证书，双方结清款项为止。第九条：工程保修9.1保修内容、范围、保修期限保修期：从业主竣工验收合格并在最后验收记录上签字之日起直至业主规定的保修期满止。保修内容和范围：凡有乙方施工原因发生质量问题，乙方必须在接到通知书后五天后派人修理，否则，甲方可委托他人修理。9.2保修金额和支付方法：工程质保金为验收工价款总额的5%10%，因乙方原因造成返修，甲方委托他人修理的修理费在乙方的保修金内扣除，质保期满，乙方剩余质保金在业主退还甲方质量保证金后

16、，1月内按业主退回剩余质保金比例退还乙方。9.3保修金在保质期内及保修期满未退还乙方剩余的保证金是因业主退回甲方的原因均不计息。第十条：违约责任10.1按本合同第九条各款规定实行履约保证金制度，乙方必须按国家或部颁现行施工规范、标准和设计要求施工。保证按合同规定的工期 、工程内容、数量、质量标准，承担该合同工程的实施和完成及其缺陷的修复，因乙方不能履行合同或在履行合同过程中未能履约，违背合同规定的责任和义务，按本合同第九条款规定尚不能抵偿甲方实际发生的损失费用，乙方还应承担超出违约部分的损失费用，此外，甲方有权令乙方退场，中途退场时进场的机械、设备均不得撤出，作为履约担保，无偿供甲方使用。10

17、.2因业主单位造成本工程停工、待工、窝工、停建或另有安排时，不视为甲方违约，甲方按乙方实际完成工程的合格工程量并经业主认可的部分，进行验工计量，结算工程价款。10.3由于乙方责任造成工程质量优良率在90%以下时，每降低一个百分点，罚实际完成总价款的1%。10.4乙方不能按甲方施工计划组织施工，若连续两个月不完成计划或质量低劣，甲方有权解除合同，不视为甲方违约，甲方按乙方实际完成的并经监理认可的合同内工程数量的60%给乙方清算，其余40%的款项甲方作为罚金，款项结清同时双方办理解除合同手续。10.5因业主资金短缺，造成甲方不能及时拨付工程款时，乙方不得视为甲方违约。10.6因业主原因延误竣工交验

18、和竣工决算的，乙方不得视为甲方违约。第十一条：合同争议的解决方法争议解决程序和方法：若发生争议，双方本着实事求是的精神及时协商解决，意见不一致，协商不成时，双方依法向甲方法人代表所在地法院申请诉讼。第十二条：廉政建设甲、乙双方签订合同的同时，乙方须与甲方签订廉政建设责任书，责任书格式另定。第十三条：附则13.1其他需要说明的项目：、乙方必须无条件地服务甲方有关施工进度、工程质量、文明施工、安全生产的管理和下达的指令，遇上级检查时，乙方必须按要求整理清扫施工现场。服从甲方统一安排和协调。在质量、安全、进度、文明施工等方面若因乙方原因受到业主或地方部门处罚，影响甲方信誉和效益，由乙方承担全部责任并

19、接受甲方相应处罚。、若因乙方原因造成工程进度达不到业主和监理批准的进度计划，乙方应及时采取措施在限期内赶上计划进度，若达不到计划要求，除按合同规定扣留履约保证金，甲方有权收回工程，清退乙方出场，另行选择施工队伍，由此造成的一切损失由乙方自行承担。、文明施工：乙方现场工作人员必须持上岗证，按项目部要求统一着装，工地布置按甲方统一规划进行，施工现场必须悬挂标示牌及宣传标志，按甲方要求规划、建设并维护好生产、生活各种设施，严格按环保要求做好水土保持、场地复耕、植被保护及污水垃圾处理，尊重当地乡规民俗，以上费用自负。、乙方按照施工项目配备足够的技术，资料、设备、物资、安全、财务等主要负责人，同项目部各

20、相关部室执行“一对一”管理衔接，多交流、多沟通，共同构建和谐的施工环境。、乙方承诺的主要施工机械必须在甲方指定时间进场，每延误 一天处以罚款500-2000元/台天，严重影响工程进度时，甲方有权调拨、租赁相应的机械进场，乙方不得以任何理由拒用，所发生的租赁费用由甲方直接自乙方工程价款中扣除。、乙方工程施工完毕，经业主组织验收合格，在业主、甲方规定的期限内做好施工现场的清理、临时租地的复耕及退场。13.2合同的生效和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，全部工程竣工由业主验收合格，竣工结算费用结算支付完毕后，除保修条款仍然生效外，其它条款即终止，按业主规定的保修期限保修期满，经业主终验合格向甲方签发最终交工证书，并付清保修金，甲方付清乙方保修金后，合同自行全部终止。13.3本合同如有未尽事宜，依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等有关规定，双方协商另行签订补充协议。13.4本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。附件: 1、主要人员、机械设备配置表 2、GN12标桥涵工程承包总价一览表甲方签章： 乙方签章： 甲方法人代表或委托人： 乙方法人代表或委托人：（附乙方负责人身份证复印件）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日联系电话： 联系电话：