ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:20.54KB ,
资源ID:3849398      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/3849398.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北京空港配餐楼工程设计合同.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北京空港配餐楼工程设计合同.docx

1、北京空港配餐楼工程设计合同北京市建设工程设计合同 工程名称: 工程编号: 合同编号: 发 包 人: 设 计 人: 北京市规划委员会 制定 北京市工商行政管理局 监制填写合同须知一、 凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,应使用本合同文本;二、 使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;三、 本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;四、 单位级别编号按北京市勘察设计管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排。五、 本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。建设工程勘察设计市场管理规定(节录)第十五条:委托方在委托业务中不

2、得有下列行为:(一)收受贿赂、索取回扣或者其他好处;(二)指使承接方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计;(三)不执行国家的勘察设计收费规定,以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费;(四)未经承接方许可,擅自修改勘察设计文件,或将承接方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程;(五)法律、法规禁止的其他行为。第二十条:承接方在承接业务中不得有下列行为:(一)不执行国家的勘察设计收费规定,以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争;(二)采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争;(三)不按规定程序修改、变更勘察设计文件;(四)使用或推

3、荐使用不符合质量标准的材料或设备;(五)未经委托方同意,擅自将勘察设计业务分委托给第三方,或者擅自向第三方扩散、转让委托方提交的产品图纸等技术经济资料,(六)法律、法规禁止的其他行为。发包人: 北京首都机场扩建工程指挥部 设计人: 中国中元国际工程公司 发包人委托设计人承担北京首都国际机场扩建工程配餐楼工程(北京空港配餐公司2号配餐楼)的工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条 合同签订依据: 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。 1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的法规和规章。 1.3建设工程批准文件。见附件一

4、。 第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。2.1本项目的设计分为:初步设计和施工图设计两个阶段进行。2.2设计人承担的设计内容为:北京首都国际机场扩建工程配餐楼工程(北京空港配餐公司2号配餐楼)的初步设计、施工图两个阶段全过程设计,其中项目包括:配餐中心、综合业务楼、连廊及锅炉房、门卫室、自行车棚、洗车台建(构)筑的工程设计;2号配餐楼工程占地红线范围内的道路、管线及总图设计;土建施工招标技术规格书的编制; 工程量清单编制。2.3发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。第三条 设计

5、收费及支付方法3.1设计收费:按国家设计费收费标准和本项目设计概算并优惠20%,暂按工程上报概算27778.69万元为计费基数,测算本项目设计费为人民币605万元(人民币陆佰零伍万元整),最终结算时按批准设计概算计算并确定最终设计费。3.2支付方法:3.2.1 本合同签订后,发包人向设计人支付121万元(605万X 20% )作为设计费定金。3.2.2完成初步设计、施工图开始设计前,发包人向设计人支付182万元(605万 X 30%)作为设计进度款。3.2.3设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人支付242万元 (605万 X 40%)作为设计进度款。3.2.4设计人完成施工图全过

6、程设计配合工作结束后,发包人以批准的设计概算为基数计算并确定最终设计费,向设计人结清、支付全部设计费余额。第四条 双方责任4.1发包人责任4.1.1发包人按本合同附表一的规定向设计人提交有关建设文件和设计资料。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。4.1.2发包人按本合同约定向设计人支付工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。4.2设计人责任4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。4.2.2设计人在其

7、设计文件中应注明本工程合理使用年限。4.2.3设计人按本合同第二条规定的内容、进度及份数向发包人交付设计文件。设计人交付的设计文件应按专业成卷成册,并使用硬质文件盒包装。设计人向发包人提交全部设计文件的电子版本(光盘)1份,其文字部分的格式为Microsoft Word2000,图纸部分的格式为AutoCAD 2000。4.2.4设计人交付设计文件后,应按发包人要求参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超过本合同规定范围的内容做必要的调整补充。4.2.5设计人负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(含主

8、要隐蔽工程)和竣工质量验收。4.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄漏、转让发包人提交的各种技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。4.2.7本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案。第五条 工程设计版权5.1本工程的设计版权归发包人和设计人共同所有。第六条 设计变更与违约责任6.1合同生效后,发包人要求终止或解除合同的,发包人按设计人实际完成工作量向发包人支付设计费,但发包人完成的中间成果应交给发包人,前提是所有完成的中间报告或成果必须由发包人确认有效可行的。6.2合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人根据合同生效日至终

9、止日的日历日总天数,以每日按设计费报价额的千分之二的标准,向发包人赔付工期损失费。6.3发包人未按本合同第三条所约定的条件和时间支付设计费,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的千分之二支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后续阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,并要求终止设计工作的,发包人按6.1条规定支付设计费。6.4发包人向设计人提交设计所需资料及文件超过规定期限并造成设计延误时,设计人交付设计文件的时间顺延。6.5设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失

10、时,设计人除负责采取补救措施外,并免收直接受损失部分的设计费,向发包人赔偿由此引起的全部直接损失。6.6由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,每延误一天,减收该设计阶段设计费的千分之二作为违约金。第七条 合同生效、中止与结束7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或其授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。7.2双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前书面通知对方。7.3本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的

11、除外。第八条 不可抗力8.1本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。第九条 合同纠纷解决方式 9.1本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第(1)种方式解决: 1、向北京仲裁委员会申请仲裁; 2、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同); 3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条 未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的来往电报、电传、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效

12、力。第十一条 附加条款 11.1设计文件应达到国家有关设计深度和质量规定的要求。 11.2设计人提交的设计文件对建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人不得指定生产厂、供应商。11.3发包人要求设计交付的设计文件份数超过本合同约定的份数时,设计人可对超出的设计文件份数计收工本费。11.4设计人计收设计费总额暂为605万元,设计费按设计概算计取。设计费计算如下:1、设计费计算按27778.69万元,并按照2002年工程勘察设计收费标准计算。2、取专业系数1.0、复杂系数1.0、附加调整系数1.0、设计收费优惠20%。 3、设计收费暂为:605万元,详见附表3。第十二

13、条 合同文本本合同正副本一式 6 份,正本 2 份,副本 4 份,发包人、设计人双方各执正本 1 份,发包人执副本 2 份,设计人执副本 2 份,需公证或投保时可适当增加副本。合同签订地点:北京市发包人(公章): 设计人(公章): 法定代表人: 法定代表人:授权签约代表: 授权签约代表:单位地址: 单位地址: 邮政编码: 邮政编码:开户银行: 开户银行: 开户帐号: 开户帐号:020*06年 12 月 日 06年 12 月 日发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料 附表一序号文件内容份数文件提交日 期备 注区域位置红线图及地形图1合同签订一周内1:500市政资料(市政给排水、电力、通讯等

14、路由、管径、标高、坐标、压力等)1合同签订一周内北京空港配餐公司2号配餐楼工程立项报告及批复文件1合同签订一周内4与工艺设计相关的现有运营参数、物流量等相关资料1合同签订一周内52号配餐楼工程区域地址详勘报告1合同签订一周内。最迟应于初设开始的一周内提供。可先提供2号配餐楼工程区域附近地区的地勘报告62号配餐楼工程初步设计批复文件1最迟施工图开始的一周内提供。设计人应按约定周期提交下列设计文件 附表二序号文件内容文件提交日 期份数备注2号配餐楼工程总体规划及建筑、工艺方案2006年5月10日5份22号配餐楼工程初步设计文件2006年6月15日10份其中地址详勘要求2006年6月30日10份工程

15、量清单2006年6月30日10份32号配餐楼工程施工图设计文件2006年8月30日8份其中建筑、结构招标技术书2006年6月30日8份基础施工图2006年7月30日8份主体施工图2006年10月15日8份外网等全部施工图2006年10月31日8份设计项目收费表 附表三 序号项目名称面积()层数投资(万元)等级收 费基 价(万元)调 整 系 数设 计收 费 金 额(万元)专业复杂附加优惠计算设计费(万元)12号配餐工程(配餐中心、综合楼及附属建筑)45205配餐中心3层27778.69756.291.01.01.0756.29综合楼4层22号配餐工程工程量清单032号配餐工程土建招标技术规格书0合计0.8605.0311605注 1:工程设计费按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准(2002年修订本)收取。注2:表中建设规模依据估算,最终按批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和计取。欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等,公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!感谢您下载我们文档

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1