钢筋班组合同范本.docx

1、钢筋班组合同范本工程编号：JFGJ 合同编号：2017 -钢筋工01 钢 筋 班 组劳 务 （发/承） 包 合 同工程名称：工程地点：分项工程：钢筋工劳务综合承包工程发包人：承包人：钢筋班劳务承包施工合同甲方：乙方：依照中华人民国合同法、中华人民国建筑法及其他有关法律、法规、规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就， 钢筋工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、施工单位：一、承包方式包工不包料【包斗车、配套钢筋加工机械、设备及其维修、扎丝、铁丝、电焊条、电焊机（含二级配电箱以下的电缆线等）雨衣、工作服、

2、安全帽、安全带、雨衣、雨靴、手套、晚上施工用的照明设备（含碘钨灯、电缆、灯管）等一切与钢筋制作、加工、绑扎有关的设备与劳保用品】、包质量、包进度、包安全、包文明、包各级部门名项的综合考评达标。二、承包容1、金凤国际旅游中心项目(集散中心)工程建筑、结构施工图、具体施工区域：以甲方指定的施工区域甲方下达的作业任务通知单为准，图纸会审纪要、设计变更及相应的图集与施工规所包含的一切工序要求，配料、加工制作、安装绑扎、水平电弧焊、搭接焊、帮条焊、闪光对焊、电渣压力焊、止水钢板安装焊接、套筒连接、基础锚杆钢筋调直校正、后浇带钢丝网的制作与安装、填充墙拉结钢筋下料、保护层垫块（梁、柱、板、剪力墙）、吊料所

3、用的钢丝绳及相关套件、门窗过梁、构造柱等一切与本工程有关钢筋的加工、制作、安装、梁筋焊接，电焊工必须持证上岗。2、清除钢筋表面的油污、漆污、泥污、浮皮、铁锈。安排专人及时配合项目部进行相关钢筋原材料与成品钢筋的取样及搬运。3、在基础、剪力墙、柱、梁、板等钢筋绑扎过程中，必须按规设置保护层垫块或支撑筋。4、机械设备：包括加工制作、安装绑扎的全套机械设备（切断机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机等所有相关设备）的操作与维修。5、配合木工、泥工或其它的一些班组专业所需特殊用途的钢筋加工（如木工装吊模用的马凳撑等）。6、包括绑扎用扎丝、铁丝,焊条场材料的斗车。7、本工程实行限额领料制度，在本程主体竣工时

4、，钢筋短头料、废料最终总数不得多于采购量的2.0%（超过部分按实际采购价格交班组抵扣工资）。8、成品、半成品、废料分类堆放整齐并挂牌标识，做到工完场清。9、乙方现场代表为：，必须24小进坚守工地，如有外出，必须向主管施工员请假，否则外予500元/天的罚款，直接从乙方班工程款中扣除，合同签字人每周到工地不少于五天，否则每缺少一天进行1000元的处罚，每周例会合同签字人必须参加，否则每缺席一次处予2000元的罚款。10、负责本工种全部施工作业工人及管理人员进场时，必须实名登记提交复印件至项目部资料室造工人花名册并存档。作业工人有进、出场变动时，也按上述要求进行登记管理，没有按要求进行登记的人员，一

5、律不予以进行工资发放。工人工资由班组造册签字确认后由项目部代班组统一发放。11、其它：劳动时必须的劳动保护用品的费用，本工种作业围及生活宿舍的卫生。三、质量要求1、按国家实施的现行施工验收规标准验收，保证本工程各道工序的质量均达到国家建筑行业验收标准，否则按承包单价中相关规定进行结算。2、按设计图、设计变更、技术核定单及甲方施工组织设计、施工方案及技术交底组织施工并满足甲方质量要求。3、采取有效措施保证达到项目质量目标，在质量、安全、文明施工等方面都确保达到甲方制定目标。4、乙方保证每道工序有专业技术人员跟班指导工人进行操作,协调工作,确保质量，随时接受甲方工管理人员和建设单位、监理单位及相关

6、部门的检查验收，并及时为检查验收提供便利条件。5、甲方质安员、施工员等在施工过程中或质量验收评定时提出的整改意见，乙方必须认真执行，对拒不执行整改意见的或整改不及时的，及整改后仍不符合要求的，每次罚款500元，如每月累计发生此类事件两次或两次以上时，扣除当月完成工程量的质量单价及文明施工单价。6、乙方在施工过程中出现下列情形之一，甲方有权单方面解除合同，其解除合同后对班组所完成的工程量及单价按“甲方责权”第一条进行结算：a、乙方达不到约定质量标准部分（位）经两次返工仍达不到约定的质量标准时，该班组施工技术人员必须更换或退场。b、乙方在施工过程中因自身原因导致发生严重质量事故时。且无质量管理意识

7、，无能力继续组织施工时，甲方可解除合同。c、乙方在公司或执法监督部门连续两次对本工程检查评比过程中，因本工种原因导致评定结果不合格、受到批评、记公司不良行为记录、下停工整改通知单等其中的一项或多项时，甲方解除合同。本工程在甲方管理人员检查验收时，各检查数字标准按中级提高一个等级验收。7、乙方每道工序（或每个作业面）施工完毕后，首先班组进行自检，自检合格后，请甲方管理人员进行互检合格后，再会同监理、建设单位进行正式验收，验收合格后方可进行下道工序的施工。四、承包单价：1、天柱县金凤国际旅游中心项目集散中心工程地下室基础工程至地下室底板、顶板、剪力墙，梁、柱等工程按图纸设计的钢筋吨位结算：结算单价

8、为：（按整个项目主体建筑物每平建筑方米折合）若钢筋含量：每建筑平方达50kg及以下，按840元人民币/T结算，若钢筋含量：每建筑平方达50kg以上，65kg及以下按780元人民币/T结算，若钢筋含量：每建筑平方达65kg以上，70kg及以下按750元人民币/T结算，若钢筋含量：每建筑平方达70kg以上， 700元人民币/T结算。2、地下室后浇带膨胀带沉降缝（若有），按元/m双边计算，止水钢板安装按计算。以上单价含与承包容有关的材料（包括剩余退场材料）进出场装卸费用、劳务管理费、各种人工工资、所有津贴、加班费、赶工费、工伤费、劳动用品保护费、小型机械设备、自用工具用具费、部分小型材料费、现场文明

9、施工用工费等。合同金额约￥300万元（叁佰万元），以实际结算为准。每区域钢筋（含梁、柱、板、剪力墙、平板等）不同工序施工达到项目部施工进度要求时，经项目部下达口头或书面通知仍在要求时间连续两周达不到项目部工期要求，则乙方自动无条件退场，乙方交纳的履约保证金，甲方不退还乙方。如由本工种原因造成别的班组出现窝工现象，则该班组必须承担其它班组窝工费及相应的一切损失。6、每区域（含梁、柱、板、剪力墙、平板等）钢筋在相关部门组织质量验收时，如违反强制性规或隐蔽工程验收标准，且其当层所验收的工序工程评定不合格时，即扣除该层的施工质量单价2元/t。7、每层楼各工序施工完后，出现剩余材料乱放乱堆，则扣除该层的

10、文明施工单价2元/t。8、在该层楼面施工期间，如出现任何大小安全事故或有聚众闹事、违纪行为的班组，则扣除该班组以前所有已完工程量的安全事故及违纪单价1元/t。9、以上分解费用由现场工序主管施工员、质安员、技术负责人、生产经理根据相关部门与项目部验收评定结果决定。10、本项目原则上无计日工，如项目部安排的其他计时小工均按元/工日结算，技术工按按元/工日结算（项目部安排合同外的其它工作，该班组必须无条件执行，其结算可事前商量协议包干价）。五、结算及付款方式：1、本承包工程项目无预付款，按月进度款的80%进度支付。2、所有结算单必须由甲方现场施工员开出，由甲方现场安全员进行质量等级评定，项目技术负责

11、核准工程量，生产经理进行审批,项目经理审定签字后,结算方才有效。3、有关违章施工、质量、进度、文明及安全问题罚款,均在每次工程款借支中直接扣除。4、工程进度款在乙方的工作容全部完工后60日结清余下的工程余款。六、押金1、本工程本工种承包履约保证金为人民币：8万（捌万元人民币）（每工种）。2、本履约保证金，待工程全部完工且甲方验收合格后，一次性无息全部退还。七、甲方责权1、甲方应依照图纸向乙方进行技术交底,并为乙方施工班组提供技术指导、咨询、监督,甲方随时对工程质量等各个环节进行检查监督。如乙方技术水平低、质量、工期、安全达不到甲方要求,甲方有权责令其停工或返工,甚至清退乙方出场；所造成的损失由

12、乙方全部负责，如甲方责令乙方出场，所完成的工程结算单价按合同分解单价中的合格工程基本单价的80%结算。乙方施工人员必须先退场，仅留下班组负责人负责结算工作，否则不予结算、不予付款，余款在退场后30日付清。2、甲方在乙方的整个施工过程中,提供住宿、公共食堂,乙方自带行，自购就餐饭菜票。3、甲方在安全生产方面,严格按项目管理制度对乙方进行管理。4、甲方在文明施工方面，严格按企业规章制度及项目管理制度,对乙方的违章进行处罚。5、甲方督促乙方人员遵守法律、法令,重视精神文明建设,制止刑事犯罪,乙方若有行为,甲方将配合公安部门予以严惩,直至追究刑事责任。6、乙方从业人员须持并填表登记,否则,不能进入施工

13、现场。乙方工人住宿必须服从项目部统一安排，杜绝男女混宿。7、甲方有权督促乙方爱护工地设施，并对浪费材料、水电的行为予以实际损失5倍的罚款，对情节严重、不听劝阻者，予以清退。8、甲方随时掌握乙方工程进度，并依据甲方所制定分段计划、奖罚办法及协议对乙方实行奖罚。9、所有机械设备（包括乙方自带设备）均由甲方统一调配，乙方必须服从。10、施工过程中，如业主、监理、甲方认为乙方现有人员配备不合理、劳动力不足，甲方根据实际需要另外补充人员，补充人员工资统一由甲方直接发放，其所产生的费用按甲方实际发放给补充人员工资的1.2倍从乙方结算工程款中一次性扣除。11、甲方负责提供大型机械设备（塔吊、施工电梯、运输车

14、辆、汽车吊）。12、若乙方在甲方规定的时间提前完成所有工作容，甲方以每天1000元的标准给予乙方奖励。八、乙方责任：1、乙方必须严格按图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规进行施工，以确保工程质量标准要求，否则将承担由此造成工程质量的直接损失和间接损失。乙方必须严格遵守项目管理制度并定时组织所有工人对项目管理制度进行学习。2、乙方应履行节约、合理使用材料，工完料尽场清，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，不得浪费水电，否则乙方将承担相应罚款。3、乙方应严格遵守安全目标管理工作，实施细则、确保安全施工，乙方承包人必须坚守工作岗位，必须配备现场施工员，技术负责人，安全负责人，并必须长期跟

15、班作业，具体指挥，乙方管理人员每月出勤天数在28天以上。乙方负责人必须每天组织班前安全活动教育,做到上班检查安全,下班检查质量。(班前安全活动须留下记录)。4、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度，若有违反的将承担相应的处罚。5、乙方应严格对从业人员严格审查，必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工。对乙方人员乱纪、打架、斗殴所造成的一切损失及处罚均由乙方承担。对乙方从业人员偷窃甲方财产行为的一经发现，乙方则承担所盗窃价值十倍的罚款及相应的刑事责任。6、乙方在施工过程中，所有的劳保用品及费用自理：乙方进场人员必须带好、特种作业人持上岗证，并将各种证件的复印件、花名册、像片一报甲方，

16、乙方施工人员均应办理暂住证、出入证，甲方协助办理有关手续，其费用乙方承担。7、乙方人员如因打架斗殴、塘坝河流洗澡、交通等造成的伤亡及违反国家法规、法令所造成的一切后果,均由乙方负责,甲方概不负责。8、如乙方未经甲方同意将工程转包或中途停工或退工者,甲方有权利另行安排其他作业班组,给甲方造成的直接或间接损失（含工期损失）均由乙方负责违约赔偿。9、乙方在合同外零星用工，必须由项目部责任施工员当日进行签证证明，并在三天报技术部门审批，生产经理审核，一周报财务当月办理结算手续，否则过期一概作废，不予结算。10、工程进度均按项目部下达施工进度计划执行，乙方必须保质保量地完成项目部下达的合理的工程量计划，

17、如未完成每天的工程量，而所延误其他工种的工期，所耽误的工资和产生的费用均由乙方负责，并对其处以500元/次的罚款。11、乙方应严格循章办事，不得对甲方管理人员请客送礼，不得行贿，如发现，处以乙方每次1000元的罚款，情节严重，交司法部门处理。九、工期要求1、按甲方工程进度总计划安排进行施工，（停工待料除外）具体安排由甲方另行制订形象进度计划（周进度计划），每推迟一天罚款1000元；以上工期为日历工期（包括双抢、秋收、下雨、下雪、法定节假日等各种因素在），此条款与合同协议部分的施工进度单价不冲突，重复执行。2、如一星期因停水、停电、机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方窝工24小时以上且无

18、法进行其他工序施工时，由乙方申请经甲方签证确认后按实际停工时间顺延工期，不再有其他任何费用补偿。十、安全责任1、乙方在施工过程中，一切均按安全操作规，及工地安全制度进行施工生产，杜绝违章作业，以安全劳务合同为准绳，牢固树立安全意识，以“安全第一，预防为主”为宗旨。2、乙方必须加强安全生产管理及职工安全教育，并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套班组完成每道工序进行监督和检查验收，确保安全合格无隐患后方能进入本项目工作的施工，如安全上达不到要求，即刻通知项目部，责成所属班组进行整改，直至合格为止，方能作业。3、工地禁用55岁以上工人及18岁以下童工，严禁有癔病、心脏病、高血压、残疾等人上班

19、，每个工人必须有安全自我保护能力。4、乙方必须自行做到：施工操作前，必须坚持每天先交底，检查确无安全隐患、操作过程中确保安全生产，如乙方施工人员违反安全操作规程或违反工地规章制度而造成的安全事故，人生伤害事故根据情节、责任轻重，在3000元（每次、含3000元）由乙方全额承担。在3000元至50000元（每次、含50000元）围之甲方承担80%，乙方承担10%，责任人承担10%。在50000元以上乙方承担10%，其余由甲方承担。另乙方相关人员必须无条件配合甲方进行工伤申报等工作。十一、奖罚制度1、本工程必须达到项目质量目标标准,主体工程的质量、安全、文明施工达到国家建筑行业相关标准，进度符合项

20、目部制定的进度计划要求，否则,除单价只按基价计算外，还罚总工程款的1%,所造成返工损失均由乙方承担。2、责任分项工作验收不合格,而影响下道工序施工，每影响一天,罚款2000元/天。3、严守施工操作规程、合理施工、对于违反操作规程、不服从工地施工员现场指挥,所造成的质量事故,其返工所用的工料费用,全部由乙方负担，并视情节轻重每次处以10002000元罚款。4、严禁乱拉乱接电源,未经甲方批准严禁私自生火,否则罚款100元/人。5、乙方人员必须讲究卫生,严禁随地大小便,严禁乱倒剩饭剩菜,一经发现,罚款责任人和责任班组各100元/次。6、班组所属宿舍每天应清扫干净，生活垃圾集中倒入垃圾池,发现宿舍脏、

21、乱、差和乱倒垃圾者罚款班组100元/次。7、由于施工场地的特殊性，原则上班组不准招聘女职工从事现场操作工作。如班组强行招聘女工，住宿由班组自行解决（在工地外租房住）；不得男女混住和开包厢形式住在工地，如出现男女混住和开包厢形式住在工地的现象罚款班组200元人次/晚。8、班组施工人员一切听从工地管理人员的合理安排及对质量的要求,严格遵守工地材料管理制度,如乙方浪费材料和不服从安排,工地管理人员不需乙方签字,有权处以每次2000元以下的罚款,但罚款单应有两个管理人员签字可生效。9、所有进入施工现场人员必须戴好安全帽、按要求佩带好安全带，未戴好安全帽、安全带的，每发现一次，罚班组每次100元/人。1

22、0、施工期间，严禁在施工现场违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人等现象，如发现上述现象，每次罚款200元。11、承包方负责人必须坚守工地,带领工人认认真真、一丝不苟的完成好所承包的分项工程施工任务。12、各班组应和睦相处,严禁打架斗殴、聚众赌博和偷窃现象。工地制度是:“打架斗殴者,不论双方对错,每次罚款双方班组4000元，再根据责任另行解决”,“偷一罚十”。13、工地食堂伙食是好是坏,班组长只能向办公室反映情况、协商解决,乙方所有民工不准在食堂聚众闹事,违者每次罚责任班组1000元。14、施工过程中，无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款5

23、000元/次。15、乙方不得以任何借口组织、煽动工人在项目闹事、阻工以及上访、告状等，每发生一次，罚款5000元。16、出现以下具体质量问题进行相应经济处罚a、钢筋接头不符合规要求，每出现1次处以罚款50元；b、钢筋绑扎时多放或少放钢筋或钢筋大小不符合要求，每出现1次处以罚款200元。（除经现场管理人员同意外）c、板筋长度超出施工图纸设计要求及规要求时，每出现1次处以罚款200元。d、保护层数量不够，每出现1次处以罚款50元。e、电渣压力焊后，不及时（柱子封模前）清理焊渣并进行清洗，每出现1次，处以罚款200元。f、钢筋加工制作不符合设计及规要求时，每处（每根）处以罚款50元。g、梁柱交接处，

24、柱中核心区必须按设计要求绑扎柱箍筋，否则处以100元/处（柱核心区）罚款。h、砼浇捣时，无人看护钢筋，每出现1次罚款500元，楼面砼浇后，每出现一处露筋进行50元罚款。i、预留预埋没有按图纸要求施工，每漏一根钢筋按50元处罚。十二、廉洁措施乙方应严格循章办事，不得对甲方管理人员请客送礼，不得行贿，如发现，处予乙方每次2000元的罚款，情节严重，交司法部门处理。乙方串通甲方施工管理人员多开工程量或虚假任务单，处予乙方每次2000元的罚款，情节严重，交司法部门处理。十三、其他1、为顺利施工方便起见，甲、乙双方必须保证互相配合，并共同负责做好施工记录。如有未尽事宜。应经双方协商，书面补充作为附件。有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，双方当事人均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同执行过程中,确因建设资金不到位、结构变更及其它原因而导致甲方停工以至影响到乙方时不为甲方违约，乙方应自觉、无偿组织好退场工作。3、本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,自双方签字之日起生效,至工程竣工,余款付清后自行失效。4、本合同的解释权归甲方。乙方承诺：（对以上条款已全部知晓，并同意）（签字）班组推荐人：甲方：乙方：甲方代表签字：（盖章）乙方签字：（手印）：联系：联系：2017年12月21日2017年12月21日