市政管网施工合同.docx

1、市政管网施工合同 市政管网施工合同 随着我国的经济不断发展,城市高速发展,城市规模不断扩大,市政道路管道网络可以说是城市的血管,管网工程是城市市政道路建设工程项目中的的重要工程。市政管网施工合同是怎样的呢?以下是在求学网范文网小编为大家整理的市政管网施工合同范文，感谢您的阅读。 市政管网施工合同范文篇一 建设单位(以下称甲方): 施工单位(以下称乙方)、 甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称、万丽富德

2、项目室外雨污排水管网工程。 2、工程地点、济宁市高新区。 3、工程内容、万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。 4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。 二、工程承包范围 1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中: 1.1施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。 1.2本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、PVC、PE排

3、水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE排水管会同步施工，乙方应配合施工。 三、合同工期 1、开工日期、以甲方书面通知为准。 2、施工工期、本合同约定的施工工期为20个日历天。 3、工期顺延、如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。 四、工程质量 工程质量标准、按合格工程标准验收。乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 五、合同价款及结算 1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(32.8万元整，含税)。 2、

4、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。 3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。 4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。 六、工程款(进度款)支付 1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。 2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。 3

5、、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。 4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。 七、双方责任及义务 (一)甲方、 1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。 2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。 3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。 4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。 5、施工中发现不符合施工图和规

6、范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。 (二)乙方、 1、施工前，及时做好各项施工准备工作。 2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。 3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。 4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。 5、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。 八、材料(设备)采购供应 1、本工程由甲方采购供应材料(设备)无。本工程所用雨污排水管道均采用东宏牌。 2、

7、本工程所有检查井采用M5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道(包括消防车道)均采用(外径)800*30厚B250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800*20厚铸铁井盖。 3、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。 九、工程变更及签证 1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按室外雨污管网工程量预算报价(见附件)中约定的单价及相应的

8、实际工程量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130元计取。 2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。 十、工程验收 1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。 2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。 十一、工程质量保修 1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。 2、质量保修期、 2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。 2.2本工程的质量保修期为1年。 3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执

9、行。十二、违约和争议 1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工。 2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。 3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程欠付款的2支付违约金。 4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。 5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。 十三、其它 1、本合同附件有室外雨污管网工程量报价、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修

10、期满结清保修金后自行终止。 甲方(公章)、_乙方(公章)、_ 法定代表人(签字)、_法定代表人(签字)、_ _年_月_日_年_月_日 市政管网施工合同范文篇二 发包方、(以下简称甲方) 承包方、(以下简称乙方) 本着平等、诚信、互利、自愿的原则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区(一期)市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议、 一、承包方式、乙方包工包料，甲方提供住宿;乙方生活费用自理)。乙方负责一切工具、机具及设备有(夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具)，水电费及基坑开挖由甲方负责。 二、承包内容、 1、污水检查井、雨水检

11、查井施工; 2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实(工具自备)。 3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料(井盖除外，由甲方购买乙方负责安装) 三、承包单价及付款方式、 1、承包单价、520.00元 (1)以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。 (2)除大的结构变更和大范围的建筑变更(每次变更的劳务费用在2000元以上)以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。 注、以上条款价格均包括、本合同的全部工作内

12、容(所有零星工程量等均执行本单价)和约定条件(含工用具、清洁等)，即无任何计时工(承包范围外除外)以及完成合同内容所需的直接费、间接费(如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利润、风险等)。 2、付款方式、 四、质量要求 严格按设计图纸、施工规范、公司质量标准及相关要求进行作业，各种偏差必须在允许范围内。如未合格造成甲方砼量等的增加，其损失由乙方负责，甲方按实际损失金额在工程款中扣除。 五、安全要求 1、乙方必须遵守公司和项目管理的各项安全制度，定时对工人进行安全、法制教育，甲方对违犯制度规定的进行罚款处理，如多次违犯甲方有权清理出场。 2、进场后将各工人的基本情况

13、名单报项目部登记备案。所有进场的工人必须签订安全责任书后方能作业施工。 3、乙方人员严禁在施工现场用火、吸烟等安全管理要求，违者造成后果由乙方自行负责。 6、乙方必须按时参加项目部例会。在施工过程中乙方无论遇到什么情况(不可抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲方按乙方已完成工作量的50%金额支付工程款并有权把乙方清理出场，保证金不退还;乙方必须保证甲方要求的工程进度，中途不能达到甲方要求的进度时，甲方有权更换班组，并按80%支付工程款，退还50%保证金，乙方无条件撤除现场。 7、乙方在施工过程中，发生安全事故所造成损失及赔偿每次在壹万元内的由乙方自行负责，其中税金、补

14、贴、保险福利及利润等都包含在以上单价内，乙方不得以任何理由再要求甲方支付其他款项。壹万元以上由甲方负责70%，乙方负责30%。 五、保证金及付款方式 乙方进场时支付甲方2万元做保证金,工程完工经甲方验收合格20天内乙方并支付乙方总工程款的80%工程款，尾款在基础工程完工后二个月内全部付清。 六、若本工程发生上述工作之外的需要乙方完成的零星工作，乙方应在甲方的指导下积极配合完成，甲方开派工单确认工作量或单价，必须由项目经理、施工员、公司指定现场负责人签字认可，否则结帐视为无效，特殊情况除外。 七、工期要求 本项目工期定在88天内完成。 八、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、负责施工现场各施工班组

15、之间协调; 2、提供施工作业面及施工技术指导、交底、监督; 3、工程质量验收、安全监督、检查，工程量结算; 4、提供施工现场用水、用电和工人住宿; 5、如乙方为赶工期通宵加班作业，甲方负责解决加班生活。 6、如甲方原因或其它因素，造成停水、停电，现场甲方签字认可后工期顺延。 (二)乙方责任 1、按批准的施工方案和甲方发出的指令要求组织劳务作业，遵守甲方的各项规章制度，听从甲方施工管理人员的统一管理和合理调配。按时参加项目部例会。 2、完成劳务约定应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方发出的指令要求进行作业，随时接受甲方和各级部门的检查验收，并承担自身原因导致工程返工、修改的费用。 3、负责对新

16、工人进行安全生产教育，严格按安全生产操作规程组织施工，保质、保量按期完成施工任务。 4、如乙方违约，承担相应的违约责任。 九、其它及违约责任: 1、乙方如不认真履行合同条款，在施工过程中无故扯皮、停工、无理取闹或无故要求终止合同，甲方按完成工程量的总额支付乙方50%，造成的损失由乙方全部承担;且相关保证金不给退还乙方。 2、乙方在进场3天内必须保证施工人数每孔每天必须有人开挖，如果孔桩连续2天没有开挖，甲方有权终止合同且不付给乙方任何费用。 3、如乙方拖延工期按1000元/天处违约金。(不可抗力因素、及甲方原因除外) 4、乙方在施工中必必须服从甲方、建设单位管理，晚上该加班的乙方无条件加班，不

17、复从安排甲方处罚违约金500元-1000元/次。 5、施工中如乙方在工地上偷盗，甲方将按所盗材料价值的10倍对乙方进行处罚，情节严重者上报公安机关。 6、乙方在领取工资时，必须按甲方相关财务要求造相应金额人工工资表。 7、本合同未尽事宜，双方签订补充协议另行协商，由甲、乙双方签字章盖后生效。 十、本合同一式两份，双方各一份，签字后生效结清尾款后自然失效。 甲方(公章)、_乙方(公章)、_ 法定代表人(签字)、_法定代表人(签字)、_ _年_月_日_年_月_日 市政管网施工合同范文篇三 发包人(全称)、(以下简称甲方) 承包人(全称)、(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行

18、政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下、 一、工程概况 1、工程名称、小区市政道路。 2、工程地点、四川省开发小区。 3、建设单位、房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围、 1、工程承包方式、为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。 2、工程承包范围、小区内市政道路的片石基层(约30cm厚)、水泥稳定碎石基层(25cm厚)、沥青面层(4cm厚)，两侧路沿石安

19、砌(1230100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。 3小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。 4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。 三、工程计价方式 1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为、6m宽路145万元/km(不含税)，9m宽路205万元/km(不含税)，12m宽道路290万元/k

20、m(不含税)。 2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加(如、路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10%等情况)，对增加部分的工期相应顺延，增加部分的工程造价按四川省2009年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行，综合单价按下浮5%处理(不计税)。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为、2011年11月10日2012年1月15日，共66天。乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因

21、乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等，则工期相应顺延;乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外，其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告，甲方在2日内给予答复。 五、工程质量标准 本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格为止

22、。 六、合同价款、 ￥、约13670000.00元，竣工后按实结算。 七、双方权利和义务 1、甲方工作 (1)全面履行合同，确保乙方正常施工。 (2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 (3)及时协助乙方做好变更处理工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复。 (4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 (5)督促乙方做好安全管理，文明施工。 (6)免费向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。 (7)甲方应为乙方免费提供满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。 (8)积极为乙方排除

23、一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。 2、乙方工作 (1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。 (2)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。 (3)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。 (4)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。 (5)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报.。 (6)积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

24、(7)乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。 (8)乙方必须确保各种配备到位，严格履行职责。 八、材料供应 本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量经验收合格后方可使用。 九、质量验收 甲方在接到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。 十、工程担保 乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户，作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金，其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方，另外的20万元保证金于乙方开始铺设沥青路面时返还乙方。同时

25、甲方承诺、若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金，甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理(其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行)，同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。 十一、工程款支付 甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款、第一批工程款在乙方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款350万元;第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元;第三批工程款在乙方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元;工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。 十二、违约金、 双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。 十三、合同生效 1、本合同于2011年11月5日于公司订立 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份。 4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效，竣工结算工程价款支付完毕后终止。 甲方(公章)、_乙方(公章)、_ 法定代表人(签字)、_法定代表人(签字)、_ _年_月_日_年_月_日