劳务新样本.docx

1、劳务新样本建设工程劳务承包协议书(样本)合同编号： 甲 方： 乙 方： 建设单位： 工程名称： 工程地点： 合同签订日期： 云南省第二建筑工程公司 劳务承包协议书承包商（甲方）： 云南省第二建筑工程公司 甲方代表： 职务： 劳务承包商（乙方）： 乙方代表： 职务： 身份证号码： 双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同约定的劳务承包事项协商一致，达成以下协议：第一条 乙方资质概况1、 资质证书号码： 2、 发证机关： 3、 资质专业类别及等级： 4、 资质授予时间及有效期： 5、 安全生产许可证号码： 第二条

2、 承包概况承包名称： 承包地点： 承包内容： 承包范围: 承包方式： 第三条 合同工期：开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数： 第四条 质量标准 质量标准： 工程一次验收合格率100%。 第五条 分包项目明细及单价、金额序号栋号分项名称单位单价（元）其中：质量、进度奖数量金额（元）备注此单价已包含安全、质量、工期、文明施工、环境保护、材料损耗达标奖，如达不到要求按表下说明扣除合计：说明：（1）、质量达标： 元/，若乙方在施工过程中工程质量达不到 标准的，结算时按本条款扣除此单价。（2）、工期达标： 元/，若乙方在施工过程中未能完成甲方的施工计划而延误工期的，结算时按本条款扣除此单价。（3

3、）、 安全生产达标： 元/；若乙方在施工过程中出现安全生产事故以及影响安全生产的，结算时按本条款扣除此单价。（4）、文明施工达标: 元/；若乙方工人在现场野蛮施工、打架斗殴、引发火灾等情况，除送交公安机关处理外，无论事情起因缘由，都处以5000元/次的罚款，并在结算时按本条款扣除此单价。（5）、材料（扣件及钢管）损耗达标： 元/， 等主要材料损耗率应控制在 %以内，扣件损耗率应控制在 %以内，钢管损耗率应控制在 %以内，若损耗超过规定，结算时按本条款扣除此单价。若材料节约 ，节省部分全额奖励给乙方。 （6）工程量计量原则： （7）若个别部位发生施工后的修改（非乙方原因），可以计算工程量的，按上

4、表单价计算。不可以计算工程量发生的零星用工按工日计（以实际发生且由甲方代表书面签证资料为准），但是必须明确零星用工单价。（8）所列的各项劳务承包的综合单价已包含完成所有工作的全部费用，无论市场劳动价格如何波动，合同单价不予调整；（9）合同价内已包含了意外伤害险等在内。第六条 结算与支付1、劳务结算：每月 日由工长开出的任务书和计算式，经甲方质量员、安全员、材料员签字认可，经核算员复核签字、项目经理及直管部主任经济师审核、主任签字确认后，交甲方财务部门作为支付劳务费用的依据。2、价款支付：甲方每月 日前按实际完成工程量的 %付款，余额待工程竣工验收达到合同要求后再付。3、支付方式：采用 形式，指

5、定 负责款项收付。付款时乙方必须提交工人签字的工资表并在工地进行公示。4、工程结算手续必须在乙方付清工人全部工资后方可按合同约定办理。5、双方关于付款与结算的其它约定： 第七条 履约担保1、乙方须在签订本合同的同时，提供劳务承包履约担保金 。在合同签约后 天内,乙方须提交合同金额的 %作为履约保证金。至乙方全面履行合同约定全部义务(除工程质量保修外)为止无息返回保证金。2、若乙方未能全面履行合同义务(除工程质量保修外)或因乙方原因造成损失的，乙方除同意承担本合同约定的罚款和甲方因此受到的各种(包括业主方)罚款外，还同意将该履约保证金作为违约金及赔偿甲方之费用。 第八条 甲方职责1甲方委派 为甲

6、方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。 2对进场人员进行总交底，组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台帐。3甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求，但应出示书面通知，且具备合理理由。乙方在接到通知后的 7天 内替换人员要到岗就位 。 4甲方代表应指导，督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律、法规，执行甲方制定的ISO9001,ISO14001,OHSAS18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档

7、要求，施工组织设计管理要求，现场安全文明标化管理要求等管理标准。 5甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。第九条 乙方职责1乙方委派 为乙方驻施工现场代表，负责施工管理和履行本合同义务，并接受甲方代表的工作指令。 (任命书作为分包合同附件)。乙方如需更换驻施工现场代表，应提前7天以书面形式以书面形式向甲方提出书面申请，并征得甲方同意。甲方有权要求乙方更换其认为不称职的施工现场代表，乙方收到甲方的书面通知后，应当于7日内更换符合要求的施工现场代表。2乙方用工必须遵守有关规定，乙方的现场操作人员不得使用无民事行为能力、限制行为能力、不法人员、未满18周岁的未成年人以及50岁以

8、上的成年人。由于非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。 已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复，产品保护费由乙方承担。 3乙方施工人员进场之前，必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质三证复印件及安排进场人员的花名册,并附身份证,就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工,机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件，并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。 4在施工过程中因工程需要变动生产人员，必须事先得到甲方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。 5、乙方雇用劳务人员

9、签订劳动合同要求：乙方按照劳动合同法要求，与自有职工和所雇劳务工100%订立劳动合同，将劳动合同复印件报一份给甲方备案。第十条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、 合同双方坚决贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及云南建工集团公司颁布的各项安全规定及操作规程，严格按安全标准组织施工。承包人在施工中必须服从发包人现场管理，并服从发包人现场管理人员的安全指导及安全教育，坚决落实好“安全三级教育”制度，未受安全教育人员严禁安排作业，查处一例，罚款100300元，且由承包人承担一切后果。2承包人驻工地作业人员应严格遵守安全操作规程，避免工伤事故的发生。3、特殊工种必

10、须持有操作证方可上岗（如：电工、电焊工、机操工、架子工等），严禁无证上岗操作。若出现无证上岗，承包人应无条件承担一切法律责任和造成的一切经济责任。 4、乙方及驻工地作业人员在承包期间若发生工伤事故由乙方负责，由此产生的一切经济损失由乙方承担。乙方不但应在第一时间通知甲方和相关主管部门，而且应按国家法律法规，以人为本，做好各项善后和赔偿工作。且保证不得因此影响甲方和工地的工常工作秩序。第十一条 合同的解除1、因业主、地方政府或群众因征地拆迁或其它因素引起致使停工超过 天期限，双方可以解除合同，但不视为双方违约，解除方必须以书面形式提前 天通知对方。2、乙方违约使合同不能继续履行的，甲方可以提出终

11、止或解除合同。但必须以书面形式通知对方，通知到达对方时解除。第十二条 违约责任 (一) 当发生下列情况之一时，甲方承担违约责任：1、甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题；2、甲方不履行或不按合同约定履行合同义务的其他情况。（二） 当发生下列情况之一时，乙方承担违约责任：1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程乙方支付 元违约金。2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付 的违约金。3、未按甲方施工要求组成施工队伍，甲方有权要求进行更换、调整、乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。4、乙方必须服从甲方管理，按甲方

12、制定的合理施工进度计划进行施工，除不可抗力外，不得以任何借口拖延工期；5、因未按合同约定提交生产计划导致窝工的；6、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除应向甲方支付违约金 元外，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，且延误的劳务分包人工作时间不予顺延。7、本合同不能转包和分包，乙方若出现转包或分包时， 甲方不但有权扣除乙方的履约保证金，而且有权要求乙方承担本合同总价款30%的违约金和由此造成的所有经济损失（包括但不限于因上述条款造成的实际损失、预期既得利益、追索损失产生的交通费、住宿费、律师代理费等）。第十三条 附则1、有效法律邮寄地址。双方约定，在施工中或竣工后甲方在无法向乙方当面传

13、达往来函件时，向乙方以下邮寄地址以特快专递的方式邮寄文件资料，视为乙方收到，甲方应保存好邮寄的相关手续单据作为相应证据。2、乙方邮寄地址及邮编： ，收件人全称： 3、履行合同双方任一方发出或发布的任何通知、指令，均应以书面形式。收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应拒收、无理扣压或拖延。4、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。 5、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，由甲方所在地人民法院诉讼解决，法律有特别规定的，依法办理。 6、本合同一式 6 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份。第十四条 补充条款：1、 具体工作内容：（

14、参照合同文本附件一至六）。2、 。3、 。第十五条 合同附件详见附表一乙方负责人情况登记 附表二 劳动组合人员名单附表三 劳务分包平米含量表附表四 劳务综合单价分包组价明细表附件一 钢筋制安劳务分包具体承包包含内容附件二 模板制安劳务分包具体承包包含内容附件三 砼浇筑劳务分包具体承包包含内容附件四 砖砌体砌筑劳务分包具体承包包含内容附件五 脚手架劳务分包具体承包包含内容附件六 粉刷劳务分包具体承包包含内容合同签订单位:甲方(盖章) 乙方(盖章)：项目核算员：项目经理： 法定代表或委托代理人：主任经济师：主任（或分公司经理）：地址： 地址：电话： 电话：附表一乙方负责人情况登记姓名性别民族贴照片身份证号码户口所在地就业证编号上岗证编号电话号码附表二：劳动组合人员名单姓名性别年龄身份证号码户口所在地附表三：劳务分包平米含量