装饰装修工程合同范本承包方标准版.docx

1、装饰装修工程合同范本承包方标准版合同编号：XX-2020-01装饰装修工程合同范本（承包方）(标准版)Model contract for decoration project (Contractor) (Standard Version)甲方：_乙方：_签订日期：_ 年 _ 月 _ 日装饰装修工程合同范本（承包方）(标准版)前言：装修合同就是为了房屋装修而签订的合同，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议。本文档根据装修合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需

2、编辑修改及打印。 发包方（甲方）： 法定代表人：承包方（乙方）： 法定代表人：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程

3、（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 一、工程地点： 二、工程装饰装修面积： 三、工程范围： 1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；约定的由乙方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。 2、非承包范围： 2-1、电器类：全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯； 2-2、家具类：沙发、软包凳、茶几等可移动家具类；2- 3、装饰类：全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、雕像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等；2- 4、弱电系统类：全场呼叫系统、录像监控系统、程控电话系统、网络系统等；2- 5、

4、现代消防系统及普消设施、清风系统、强排烟系统等；2- 6、强弱电布线类：主电源布线、中央空调电源布线、强排烟布线、清风布线、呼叫系统、监控系统、程控电话系统、闭路电视系统、网络系统布线；2- 7、厨房设备设施及烟道；2- 8、用品类：酒店用品及设施设备、酒具果盘、烟缸等；2- 9、所有行政职能部门的报建、报检及费用；2- 10、施工期间的用水、用电及费用；2-1 1、其它约定项目：如防盗门、卷帘门、防护栏、防火门、电梯（电梯基础设施）。 四、承包方式：乙方包工、包料。 五、工程期限及保修期：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经

5、竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、开工日期_年_月_日。竣工日期_年_月_日。总日历工期天数_天。 2、甲方要求乙方提前竣工的，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用，同时每提前一天支付乙方赶工费_元。 六、工程款和报价单工程价款：本合同工程造价为（人民币）_元。 第二条 工程监理若本工程实行工程监理

6、，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条 双方指派人员 1、甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更、登记手续和甲方授权的其他事宜。 2、乙方指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，在乙方授权范围内处理本工程相关事宜。 3、任何乙方更换指派代表，应当以书面方式通知对方。 第四条 甲方工作 1、开工_日前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。 2、开工_日前，要为乙方入场施工创造条件腾空房间，清除影响施工的障

7、碍物，以不影响施工为原则。对只能部分腾空房屋所滞留的家具、陈X等采取保护措施。 3、向乙方提供施工期间的水、电、气及电讯设备，说明注意事项并承担相应费用。 4、办理施工所涉及的消防、环保、建委、税收等各种申请、批准等手续，并承担相关费用及税费。 5、遵守物业管理部门的各项规章制定，负责处理因施工带来的扰民问题及邻里关系。 6、负责保护好周围的建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 7、不得有下列行为： （1）随意改动房屋主体和承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 （2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体

8、。 （3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。 （4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。 （5）强令乙方违章作业施工的其他行为。 第五条 工程变更 1、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。 2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，并应赔偿乙方损失。 第六条 材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人

9、要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 1、按照合同附表，由甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收合格后使用。 2、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方

10、签字认可后再行使用。 3、材料验收合格的标准： 4、材料验收质量异议：如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。 第七条 工期延误对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延： （1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的； （2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的； （3）因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。 （4）因甲方责任造成工期延误的其他情况。 第八条 质量标准风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担

11、由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程执行的质量标准：施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰公共场合施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业机构予以认定；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。 第九条 工程验收及质量保修期 1、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收

12、和竣工验收三部分： （1）隐蔽工程和中间验收：应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视为验收合格。 （2）竣工验收：工程全部结束后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后_日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方因故不能验收，应在收到验收通知后当日内以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效。甲方另定的验收时间不得超过竣工后7个工作日，否则视为承认工程产品竣工验收合格。 2、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。 3、双方未办理验收手续，甲方

13、不得入住或经营使用，如甲方擅自使用视同验收合格，甲方不得以未在验收资料上签字认可为由拒绝乙方后期工程款项的收取，否则由此而造成的损失由甲方承担。 第十条 工程款支付方式 1、合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款： （1）工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方在收到资料三天内审核完毕，如无异议视为同意并支付工程尾款。甲方应在审核完毕_日内付清合同约定的款项，否则乙方有权采取措施以甲方财产抵扣相应工程款。 （2）在工程价格（合同总价）中对应缴纳的税费，甲方从合同总价款中已扣除，由乙方委托甲方缴纳税费，（由甲方代扣、代办税费）乙方不再承担任何税费，由此

14、产生的税费以及相关责任由甲方承担。 第十一条 违约责任风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 1、一方当事人未按约定履行合同义务或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。 2、甲方责任 （1）因甲方原因造成乙方不能进场施工，乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起_日内，做出答复，并承担经济损失。 （2）因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装

15、（如空调预埋、消防管道预埋），造成延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_元计算。 （3）由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失，其返工费用由甲方承担。 （4）甲方未按合同约定期限支付每期工程款，每延误_日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。若因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失，由甲方承担责任。 （5）工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。 第十二条 争议解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，如协商不成的，按以下第_种方式解决争议。 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。 第十三条 其他 1、本合同和补充合同具有同等法律效力。 2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。 3、本合同一式_份，双方各执_份。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日- Designed By JinTai College -