专业分包合同范本002.docx

1、专业分包合同范本002 建设工程施工专业分包合同 （填写指南） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月 1 第一部分 协议书 承包人（全称）： 分包人（全称）： 填写本工程的承包人、分包人名称的全称。 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与 承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 1“工程名称”指项目审批、核准机关出具的有关

2、文件中载明的或备案机关出具的备案文件中确认的工程名称或发包人根据项目情况拟定的工程名称，须与施工合同上的工程名称一致。 2“工程地点”应按照建筑工程施工许可证等批准文件中确定的地点详细填写。如消防工程按照建筑工程施工许可证载明的地点详细填写。、 3 “承包范围”即签约的工程范围。需要注意，承包范围的具体表述不宜使用“图纸所示的全部内容”、或“工程量清单载明的全部内容”等类似的、不带内容列举的概括性表述。如：某机电 安装专业分包工程可填写为：由照明配电箱、户内电源箱（不含照明配电箱、户内电源箱）出线口 至用电器具末端的供应及安装。 采用工程量清单计价方式时，承包范围所显示的工作内容应与工程量清单

3、保持一致。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币 元， 小写： 元。 “合同价”即在合同协议书内约定的承包价格，应按约定价格填写。如：贰拾伍万元整（250000 元）。 2 三、工期 开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工； 竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工； 合同工期总日历天数为： 天。 由合同当事人根据项目具体特点和实际需要填写。有适用的现行工期定额的，应依据工期定额合理确定计划工期。 工期应与根据计划开工日期、计划竣工日期计算的期间一致。 如：某精装修工程根据现行工期定额计算工期为100天，计划开工日期2014年4月20日，则计划竣工日期应为2014年7月28日。对此合同当事人

4、可如下填写： 开工日期：2014年4月20日； 竣工日期：2014年7月28日； 工期：100天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 应填写“符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）”，不得将各种质量奖项、 奖杯等作为质量标准。 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用

5、条款中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款 3 （以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间： 年 月 日； 合同订立地点： 本合同双方约定 后生效。 合同当事人约定合同生效的条件和订立时间。如：本合同自 承包人

6、和分包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后 生效。 承包人：（公章） 分包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 第三部分 专用条款 一、 词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件及解释顺序： 4 本条款一方面约定了合同文件是由一系列文件而不是唯一的一份文件组成的，另一方面为这些合同文件的优先解释顺序做出了约定。所谓“优先解释顺序”，是指当各个合同文件之间出现矛盾时，应按照排序在前的那份合同文件去理解和执行。 合同文件的

7、组成应包括合同协议书中约定的合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、工程预算书（或已标价的工程量清单）、技术标准和要求、合同图纸。合同当事人可以根据项目实际情况，补充其他合同文件，如：中标通知书。 合同当事人根据不同的合同形式，约定合同文件的优先解释顺序。 如：采用单价合同形式时，一般情况下，解释顺序应为： （1） 合同协议书； （2） 专用合同条款； （3） 通用合同条款； （4） 已标价的工程量清单； （5） 技术标准和要求； （6） 合同图纸； （7） 除总包合同工程价款之外的总包合同文件。 如：采用总价合同形式时，一般情况下，解释顺序应为： （1） 合同协议书； （2） 专用合同条款；

8、 （3） 通用合同条款； （4） 技术标准和要求； （5） 合同图纸； （6） 工程预算书（或已标价的工程量清单）； （7） 除总包合同工程价款之外的总包合同文件。 但是，基于与单价合同同样的原因，技术标准和要求、合同图纸、已标价的工程量清单三者的解释顺序也可以与单价合同一致。 5 3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 语言文字。 3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章： 3.3 本分包工程适用的工程建设标准： ，除以上工程建设标准以 外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。 承包人向分包人提出施

9、工技术要求的内容和时间 年 月 日； 分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 年 月 日。 4、图纸 4.1 承包人向分包人提供图纸的日期： 年 月 日； 承包人向分包人提供图纸的套数： 。 填写承包人提供施工图等各类图纸的数量和期限。 4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担： 4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担 4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担： 根据项目特点和合同履行的需要，填写图纸补充的其他约定。如：图纸供应计划、图纸修改、图纸错误审批、费用由谁承担等。 根据项目特点和合同履行的需要，填写分包人提供文件的其他约定。如：按照工程技术规

10、范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸的，分包人应制作，并按约定数量和期限报送承包人。分包人在获得批准后按图施工。 如果合同中约定部分永久工程由分包人负责设计，分包人应具有相应的设计资质或委托具有相 6 应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。 二、双方一般权利和义务 7、项目经理 姓名： 职务 （任命书作为分包合同附件）。 填写承包人指定的项目经理的姓名，明确承包人项目经理的授权范围。 8、分包项目经理 姓名： 职务 （任命书作为分包合同附件）。 填写分包人指定的项目经理的姓名，明确分包人项目经理的授权范围。 9、承包人的工作 9.1 承包人应完成下列工作：

11、（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间： 填写承包人提供现场的具体期限，如：承包人应在承包人发出的开工通知中载明的开工日期7天前向分包人提供与工程有关的施工场地。承包人最迟应在移交施工场地的同时向分包人提供与工程施工相关的现场资料。 承包人应向分包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料（如需要）及接驳口，气象和水文观测资料（如需要），相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料（如需要），并保证资料的真实、准确、完整。但分包人自行承担据此作出的判断、推论、决策的后果。 （2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 年 月 日； 向

12、分包人进行设计图纸交底的时间： 年 月 日。 （3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担： 7 （6）、双方约定承包人应做的其它工作： 根据项目特点和合同履行的需要，约定承包人应履行的其他义务。如：竣工资料汇总等。 10、分包人的工作 10.1 分包人应完成下列工作： （2）需完成的设计内容和提交时间： （3）分包人应在本合同签订生效后 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人 向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 承包人批准工程进度计划的时间： 年 月 日。 （4）向承包人提交施工组织设计的时间： 年 月 日；

13、承包人批准施工组织设计的时间： 年 月 日。 （7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： （8）双方约定分包人应做的其它工作： 填写分包人提供文件的范围、数量及期限。如：除合同文件另有约定外，分包人在合同生效后 8 14天内提交施工方案，一式五份。 合同约定需承包人审批、认可的材料及工程设备、样本、文件或工作等的批复期限。 根据项目特点和合同履行的需要，约定分包人应履行的其他义务。 三、 工期 14、工期延误 14.1 双方约定工期顺延的其他情况： 承包人根据项目特点，约定允许分包人延长工期的其他原因。 四、质量与安全 17、质量检查与验收 17.1 双方关于分包工程质量标准的约定： 明确整

14、体工程的质量创优目标，并约定因分包人原因造成整体工程无法达到约定的质量创优目标的，分包人应承担的违约责任。 五、合同价款与支付 19、合同价款及其调整 19.2 本合同价款采用 种方式确定。 （1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围： 风险费用的计算方法： 9 风险范围以外合同价款调整方法为： 采购固定总价合同方式的在此填写。同时约定洽商变更调整方式，包括量和价的调整、计算原则。 承包人应在本款中对各项合同风险范围之外的风险引起的合同价格的调整方法和程序进行具体的约定。 建设规模较小、技术难度较低、施工工期较短，并且施工图设计已经完备的工程，可以采用总价合同。 承包人应根据工程具体情况，在

15、本条款中约定合同价格包括的风险范围，针对市场价格波动、工程量变化等因素约定一定的风险幅度。约定的风险范围内的合同价格不予调整。 （2）采用可调价格的，合同价款的调整方法： 采购固定单价合同方式的在此填写。同时约定工程量计算原则。 承包人应根据工程具体情况，在本条款中约定合同价格包括的风险范围。一般按分部分项工程、措施项目、其他项目等分类进行约定，针对市场价格波动、工程量变化等因素约定一定的风险幅度。约定的风险范围内的合同单价不予调整。 承包人应在本款中对各项合同风险范围之外的风险引起的合同价格的调整方法和程序进行具体的约定。 （3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为： 19.3双方约定合

16、同价款的其他调整因素： 20、工程量确认 20.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间： 10 约定分包人提供已完工程量报告的时间、内容、计量周期。 填写承包人关于计量的其他要求。 21、合同价款的支付 21.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额： 扣回时间和比例： 。 承包人根据工程具体情况及整体工程的付款情况，约定工程预付款的支付时间、额度及抵扣的时间、抵扣方式。 21.2 承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式： 承包人根据工程具体情况及整体工程的付款情况，约定工程进度款的付款周期、程序、支付比例或金额。 采用单价合同时，最后一笔付款应付至结算价的一定数额。 如有质量保修

17、金，约定保修金的返还期限和方式。 七、竣工验收及结算 23、竣工验收 23.1分包人提供竣工图的日期 年 月 日。 分包人提供竣工图的份数 份。 填写本分包工程完工验收的条件。 填写承包人完成完工验收的期限。 11 八、违约、索赔及争议 26、违约 26.1 本合同关于承包人违约的具体责任： （1）本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任： （2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任： （3）双方约定的承包人的其他违约责任： 26.2 本合同关于分包人违约的具体责任： （1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任： （2）本合同通用条款

18、第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任： （3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任： （4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任： （5）双方约定的分包人的其他违约责任： 以上条款结合通用条款内容，根据工程实际情况，双方自行约定填写。 28、争议 28.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 种方式解决争议： （1）将争议提交 仲裁委员会申请仲裁； （2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 填写一种争议解决方式。注意仲裁和诉讼二者只能取一。需要注意，如约定采用仲裁方式解决，按照仲裁法第十六条的规定，应

19、约定具体的仲裁委员会。 如：第一种：将争议提交 北京 仲裁委员会申请仲裁； 如：第二种：依法向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 12 九、保障、保险及担保 30、保险 30.1 承包人投保内容和责任： 30.2 分包人投保内容和责任： 根据工程实际情况，双方自行约定填写。 31、担保 31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式： ； 担保额度 31.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式： ； 担保额度 根据工程实际情况，双方自行约定填写。 十、其他 32、材料设备供应 32.3 由分包人采购材料设备的约定： 根据工程实际情况，双方自行约定填写。 37、合同份数 36.2 双方约定本合同副本

20、 份，其中，承包人 份，分包人 份。 合同当事人依据需要具体约定副本数量。 38、补充条款： 13 约定本合同所涉及的债务债权不得转让。 如果合同当事人认为上述29条合同条款内容无法全面满足工程实际情况的需要，可以在本条款中进行补充或细化。 在进行补充条款的编写时，应注意以下几点： （1）补充条款的内容必须符合相关法律、法规、规章和规范性文件的要求。 （2）要注意补充条款的内容与已有合同条款内容之间的对应关系，避免合同条款之间产生歧义或矛盾。 （3）要对已有条款内容进行充分的研读，避免补充条款中的内容与已有条款内容重复。 如果合同当事人认为不需要进行补充和扩展，则在补充条款处填写“无”或“不适用”。 备注：劳务分包合同采用劳务分包专有范本。以建委发布的文件为基本原则。需要特殊注意的是，劳务承包人提供的中小型工具中不得包含二级箱（含）以上的配电箱，工程款支付不得扣留质量保修金。质量标准约定只有合格。安全文明施工及质量罚则内容应与后面的条款保持一致。约定本合同所涉及的债务债权不得转让。 特别说明：专业分包及劳务分包合同中的通用条款及专用条款中非空格填写部位不允许删减篡改。专用条款中不适用内容采用斜杠的方式在填写空格处杠掉。需要增加内容在补充条款中列项。 14 15