建设工程内部承包合同孔桩合同.docx

1、建设工程内部承包合同 孔桩合同 建设工程内部承包合同甲方：贵州创天工建设桥梁工程有限公司六盘水（天人世纪城）嘉兴组团项目部乙方： 根据国家建筑法、合同法及劳动法的有关规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将六盘水（天人世纪城）嘉兴组团的人工挖孔桩工程发包给乙方劳务施工，为明确双方责任，分工协作，更好相互配合，保证工程顺利进行，根据本工程实际情况，签订本合同双方共同遵守。1、工程概况 1、工程名称：六盘水（天人世纪城）嘉兴组团 2、工程地点：六盘水钟山区 3、合同总造价：按 实 结 算 二、工程目标 1、质量目标：合 格 2、文明施工目标:工程施工中确保达到贵州省安全文明样板工地。 3、安全生产目标:

2、 工程施工中确保重大伤害事故为零，安全轻伤率为零。三、 工程内容和范围 1、工程承包范围：本工程施工图范围内甲方总承包工程的人工挖孔桩成孔（人工挖孔桩深度按地勘资料达到持力层要求深度且须满足设计要求）施工工程，含电梯基坑土石方工程。 2、工程中出现垮孔、烂孔、淤泥、溶洞甲方需现场签证，且签证结算费用一律不下浮。 四、工程工期 1、工期以每一单位工程（或一批次）25日历天计算，以甲方项目经理正式下达的开工指令起至全部完工成孔经相关部门验收并全部移交给下道工序为止。如遇深度超20米以上的孔超深部分的工期按1米/天/孔计，遇特殊地质情况时双方另行约定。 2、如因乙方原因未完成甲方施工进度，则按每延误

3、一次进度计划以1000元/天/孔的标准赔偿甲方工期损失，两次以上延误施工进度，乙方无条件退场，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，乙方已施工的部分按实际完成工程量50%计算，且不得对甲方造成影响。如因乙方不能及时退场给甲方造成影响和损失，其所有责任及相关连带责任全部由乙方承担。五、承包方式及单价 1、本工程挖孔桩按实际工程量以“包工包料”形式发包，即包括孔桩开挖土石方、基坑及地梁土石方的开挖即爆破、钢筋砼护壁、钎探、孔桩内抽排水等全部成孔工序施工。2、结算价为：采用2004贵州省建筑工程计价定额计价，执行最新现行政策调整文件，总价下浮 18% 进行结算（不计取税收，总价税前下浮），主材价格参照同

4、期贵州省建设工程造价信息中贵阳地区价格计入（但不得超过市场价）、材料单价以双方确认的采购价为基准。3、如采取爆破作业，其手续由乙方办理，乙方付费、炸材的管理和采购、相关措施均包括在内，均由乙方自行办理并承担其相关费用。4、乙方包工期、包质量、包安全、包文明施工、包成孔验收、包土石方清理至甲方指定位置、包基坑地梁爆破、包辅材、包小型机械设备（含抽水机）及材料限额耗材。包材料、砼的取样、留样、包材料、设备场内的二次和多次转运及上下车。5、施工过程中若发生不在合同范围的工作内容，乙方无条件配合施工，按五条2结算发生的计时用工费用，甲方按照16元/小时予以结算或现场协议确定。六、结算及付款方式 1、每

5、一单位工程（即每一栋号或每一批次）乙方施工完工后，双方现场会同业主、监理现场收方计量，其抽水台班的认定、结算工程量、土石比的认定，均以业主、监理最终核定为准。（土石比例及石头成分在开工后7日内确定，如七日内不能确定其全部按定额为满坚石结算）2、每一单位工程（即每一栋号或每一批次）乙方施工的所有孔桩完工并通过甲方验收后，双方办理结算事宜。结算单经甲方项目经理、相关负责人签字认可后，施工至转换层完工后支付所有工程款。（如甲方4个月内未施工至转换层，也同样支付全额工程款）3、乙方在领取工程款时，由乙方代表 首先对工人工资造表签发，经甲方项目部审核，乙方工人凭身份证在甲方代表监督下，乙方代表发放人工工

6、资，赢余部分款项全部由乙方代表 凭有效凭证签字领取。4、乙方在结算时不收取税金，领款时不出具发票。5、若乙方施工期间达不到质量或工期目标，且经过甲方两次催告未予以整改或整改后未达标，则甲方有权拒付50%工程款，并且要求乙方无条件退场。 七、材料、/设备供应1、本工程所购材料原则上由乙方自购，但原材料必须是合格产品，如需甲方供应，应提前一周通知甲方，甲方按采购价在结算款中扣除。2、乙方施工中需要的空压机、桶、吊绳、摇架、铲、镐、鼓风机、铁皮模具、爬梯、三级配电箱及线路、抽水机、劳动车、个人安全防护用品、零星低值易耗材料等全部由乙方自行配置及承担费用。安全防护用料、孔口盖板及围护材料、砼搅拌机、钢

7、筋加工机械及材料水平和垂直运输机械均由乙方自行负责并承担其费用。八、质量要求 1、乙方施工本工程必须严格按照施工图、施工方案和国家验收规范施工操作并在项目部指导下施工，施工过程中如经建设单位、监理、甲方质检部门检查或验收发现有质量问题，经以上叁方口头、书面通知两次未予以整改或二次整改不合格，甲方有权停止乙方施工和要求调换施工人员直至解除本劳务合同，由此造成的经济损失全部由乙方自负，且乙方需承担甲方因此而遭受的各种损失和罚款。2、本工程质量必须合格，若因乙方施工质量原因造成甲方损失，乙方负责赔偿由此给甲方带来全部经济损失。如因乙方原因造成人工、材料及其它损失均由乙方承担。3、乙方必须服从甲方施工

8、管理人员统一调配，每完成一施工段工序，必须报经甲方验收后，方能进行下一施工段工序施工。否则甲方每次按500元罚款。4、乙方必须做好成品、半成品保护工作，由此产生的费用由乙方全额承担。成品保护期至交付甲方验收合格后完毕。5、施工中由于乙方原因出现施工质量问题，按甲方公司及项目部质量管理处罚条例承担经济处罚及经济赔偿。 九、安全、文明施工管理要求1、乙方必须将进场人员主动报甲方登记备案（建立个人档案),并为进场人员办理人身伤害意外保险，费用自理；进场工人必须遵守工地各种规章制度和安全操作规范，服从甲方现场人员管理。乙方工人在工地现场发生的一切质量事故或其他损失，由乙方自行承担责任及赔偿；因工人违法

9、乱纪等造成的损失，一律由乙方自行负责。2、乙方施工人员必须严格遵守项目部的各项规章制度，违章必罚。发现安全隐患要及时消除。严格按安全生产法组织施工，并接受甲方、监理、业主的检查，对查出的问题甲方有权责令乙方限期整改，整改不到位的，甲方项目部可依情节轻重给予处罚。工地的所有规章制度以及甲方下发乙方的通知、罚单、整改要求等文字资料属本合同的附件，同具有法律效力。若乙方拒收，甲方现场管理人员二人以上签字即生效。3、乙方须对其施工现场管理人员及工人进行安全文明教育和安全技术交底，乙方施工应有足够的安全保证措施，确保施工人员的安全，有足够的职业病防范措施，保证操作人员的人身健康。施工现场发生的乙方人员的

10、任何人身伤亡事故，产生的费用伍万元以下由乙方全部承担，伍万元以上由甲方承担70%，乙方承担30%。乙方最高承担费用不超过甲乙双方签订的劳务合同结算金额的3%。4、乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽和上岗证，如果发现有未戴安全帽和上岗证，工人每次罚款50元，班长每次罚款100元，第二次加倍处罚，三次自动退场（罚款在应付工程款中扣除）。5、乙方进场施工人员在项目部施工期间，若发生治安、刑事、火灾案件及纠集闹事，甲方按每次1000元至5000元对乙方罚款，如由此给甲方造成经济及名誉损失的，由乙方给予甲方赔偿。6、乙方在施工过程中必须严格遵守当地政府部门关于文明施工、环保方面的法律法规，否则造成的一切

11、损失由乙方负责。7、乙方不遵守安全文明施工，使甲方被行业主管部门、当地政府、新闻媒介予以警告、扣证、曝光等处罚的，乙方必须对此负完全责任并极力予以消除，并且乙方承担10万元的违约金和由此给甲方造成的一切损失。甲方有权从乙方工程款中扣除此违约金和损失赔偿费用。8、乙方所有人员的食宿均有乙方自行负责并承担其费用，严禁在甲方施工现场及生活区的任何地方煮饭及搭设任何临时设施。十、劳务管理要求 1、乙方所有进场施工人员必须于上岗前叁日内将花名册、身份证复印件、相片报甲方备案。 2、乙方进场人员必须按“六盘水市外来人口管理规定”自行办理暂住证登记手续，费用由乙方自理。 3、施工负责人必须每天在现场，如发现

12、脱岗不在施工现场，每次按100元罚款。 4、乙方必须每月1日前将变动核对后的人员花名册交予甲方备案，乙方进场人员不能任意变动，变动人员必须经甲方认可且须将人员变动情况书面报甲方有关部门备案，由于乙方未上报甲方备案的私自用工人员，甲方不承担任何经济、法律责任，其责任由乙方全额承担。 5、乙方现场代表 （身份证号： ）必须长住工地，若连续三次且每次三天以上未在现场，也未经甲方书面备案同意，甲方有权扣除乙方实际完成劳务费用的5%作为对甲方增加管理投入赔偿。 6、乙方结算劳务费用前必须按照六盘水市有关规定提供合法手续，若产生费用由乙方自理。11、甲方责任事项 1、监督乙方施工进度和质量、安全、文明施工

13、，对乙方施工人员进行管理。2、按期支付工程款和办理竣工结算。3、向乙方提供达到能够施工的作业面，标高点以及其他技术上的支持和配合，弹线工作由乙方负责。4、承担施工所需的水电费用，其他由乙方自理。 十二、乙方责任事项1、 严格按照施工规范、用料标准和施工方案进行施工，确保本工程满足国家、行业规范标准，符合图纸设计及业主要求。2、 施工过程中的孔盖板用B1618100焊制或有足够厚度的木板，孔边用钢管维护，高度为1.2米，设置踢脚板，满挂安全密布网，孔口围蔽应确保美观，牢固，可靠，其中工料均有乙方负责。3、甲方提供二级配电箱，乙方自行配备二级到三级的用电线缆、配电箱、夜间照明警示灯等材料、设备（含

14、孔下36V照明及送风等），严格按“一机一闸一漏”标准配备，抽水泵及照明设备须带15mA、0.1秒漏电保护器。4、乙方须为操作人员上下孔配置钢筋爬梯或软梯，自行为其操作人员配置安全带、胶鞋等常规用品。5、如因乙方在施工过程中护壁未按设计要求加筋连接及护壁厚度、强度不够达不到设计要求造成护壁垮塌引起的安全事故，由乙方全部负责，甲方不负责任何责任。6、如需放炮，由乙方自行组织爆破，乙方自行负责办理爆破施工等相关手续，乙方承担所需手续的费用。由于爆破施工造成周边房屋及设施损坏或人员伤亡的，由乙方承担全部责任及连带责任。7、乙方必须满足甲方的进度需要的组织施工人员进场，所有进场工人必须先报甲方登记备案后

15、方准许上岗。班组成员的年龄必须在18周岁以上50周岁以下，身体健康持有效身份证，能从事本项工作，并自行承担办理各种上岗证的费用。若乙方不按此要求擅自安排工人上岗，所发生的人身伤亡和其他一切责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何连带责任。8、乙方若对工人年龄、身体健康状况陈述不实，或让带有陈旧性伤病的工人上岗作业，由此发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用。9、乙方现场用电要按照临时用电施工规范进行使用，严禁乱接乱拉，严禁随意移动施工机械，对施工机械的使用应达到安全使用的要求，服从项目的安全管理。10、乙方自行提供的施工工具和设备必须符合国家要求。11、乙方在施工当中须做到工完料尽场清，保持通道畅

16、通无阻。若在施工中损坏甲方的财物，按市场价赔偿。12、已完工程未交付甲方之前，由乙方负责成品的保护和维修，交付甲方后在使用过程中因非人为因素造成的损害，乙方无条件负责及时维修，所产生的费用由甲方承担。如乙方不及时配合维修或维修后仍有问题的，甲方可另行请人维修，由此产生的费用从应付乙方的工程款中扣除50的工程款。13、乙方工人工资由乙方支付，如发生工人到甲方公司、业主或有关行政职能部门投诉有拖欠工资情况，甲方将从应付乙方工程款中扣除相应工资或罚金代为支付，同时乙方支付甲方本工程结算总价20%违约金，此违约金甲方在支付乙方的工程款中扣除。（在甲方按合同约定按时支付工程款时情况下本条款有效）14、乙

17、方需先行提供企业的安全生产许可证、营业执照、资质证书、关键岗位上岗证、施工方案等相关资料一套给甲方。15、乙方自行负责原材料、砼的取样，由甲方负责送检。 十四、其它 1、因甲方原因造成的停电、停水及材料不能及时供应等原因，一次性连续五天以上，且甲方无法安排其它工作造成的停工，根据实际情况经乙方报审甲方项目经理签认，从第六天起停工补贴由甲方按每工160元予以结算，不再记取其它任何费用。2、若因自然不可抗拒原因及施工中建设开发单位及政府原因造成停工、停建，甲方双方结算清实际工程量总费用，乙方人员退场，并支付未完工程量总价的10%的工程款。3、签订本合同时，乙方向甲方缴纳安全质量保证金叁拾万元， （

18、30万元 ） 。乙方完成50%的工程量，甲方退还乙方所有安全质量保证金，如乙方不能履约，该保证金不予以退还。4、本合同未尽事宜，甲乙双方本着实事求是原则友好协商解决。5、若双方发生争议，无法协商解决，诉讼管辖权约定为六盘水仲裁委员会。6、本合同双方代表盖章（签字）并交纳安全质量保证金后生效，按合同结清工程劳务费自动失效。7、乙方必须在本合同盖章签字后48小时内向甲方作出书面承诺，以保证乙方诚信的履行本合同。8、甲方向乙方提供的所有与本工程相关的质量技术交底、安全技术交底、工期交底、管理指令单、管理制度、书面函件均作为本合同有效附件。9、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份甲 方：（签章） 乙 方：（签章） 代表： 代表：电话号码： 电话号码：年 月 日 年 月 日