1、建筑施工员劳务合同模板完整版合同编号:YT-FS-1918-28建筑施工员劳务合同模板(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利 共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity 合同书编号:YT-FS-1918-28编订:*批准:*
2、建筑施工员劳务合同模板(完整版)备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。总包方;(以下简称甲方)承包人;(以下简称乙方)按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条 工程概况1 工程名称:2 工程地点:3 面积结构及施工位置:4 承包范围; 幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含多次搬运)。5 承包方式; 包清工 .包材料消耗. 保安全. 包质量. 包工期
3、。6 工期约定;7合同单价及价款:8价款依据:本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。9本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,安全及劳保用品等。第二条 甲方工作职责:1 开工前10天,向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。2 指派 D: 为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节, 验收,变更签证,及其他手续。3 向乙方提供经图审过的完整蓝图一份,白图两份。4 配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。5 对乙方提供的材料申请 进行核实并及时配发。
4、第三条 乙方工作职责:1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2 对施工材料做好预算 并及时交甲方审核。3 指派 D 为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。4 严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制人工结算。5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的安全生产管理及文明施工奖罚实施细责妥善保护好施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏
5、。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。6 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。7 工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。8 乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。第四条 关于工期的约定1 甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用。2 因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担。3 因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期 则工期不顺延,并承担甲方损失。4 因设计
6、变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响 ,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1 本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】(GB50210-20xx),玻璃幕墙工程质量检验标准(JGJ/T139-20xx)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。2 本工程应达到国家质量评定合格标准。3 甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工
7、期顺延。4 由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担。5 工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用。第六条 关于工程价款及及结算的约定1 双方商定本合同单价采用固定价格。2 本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,具体支付方式如下:(1) 施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。(2) 埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。(3) 骨架全部完成,一周内付至合同价款50%。(4) 幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80
8、%。(5) 验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金,一年后付清。(6) 本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第七条 关于安全生产和防火的约定。1 甲方提供的图纸或做法说明,应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。2 乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】,【建筑安装工人安全操作规程】,【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规,规范。3 由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担一切经济损失。4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故
9、,乙方应承担由此产生的一切经济损失。5 施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。第八条 奖励和违约责任的约定:1 由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。2 由于乙方原因逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。3 甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为奖励。4 乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。5 乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线
10、,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。6 乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。 7 施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。8 因一方原因造成合同无法继续履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失。第九条 合同解除1 如一方严重违反约定导致工程无法继续,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失。2 工程完工后一年内合同自行解除。第十条 争议或纠纷处理:1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解。2 当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十一条 附则1 本工程需要进行保险时,应另订协议。2 本合同正本二份, 双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份。3 本合同履行完成后自动终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1