1、建设工程勘察设计合同范本建设工程勘察设计合同范本篇一:建设工程勘察合同范本 建 设 工 程 勘 察 合 同(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称:工程地点: 勘察证书等级: 发 包 人: 住址:法定代表人:勘 察 人:住址:法定代表人:发包人委托勘察人承担 任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条 工程概况(一)工程名称:(二)工程建设地点:(三)工程承包范围及内容:(四)工程立项批准文号:(五)工程勘察技术要求:(六)资金来源:第二条
2、发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。(一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件);(二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图;(三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;(四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图;第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式:(一)开工及提交勘察成果资料的时间1本工程的
3、勘察工作定于 年 月日开工, 年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。(二)收费保准及付费方式1本工程勘察可选择以下第种方式计取费用;(1)预算包干;(2)中标价加签证;(3)实际完成工作量结算;(4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。2本工程勘察费:为 元(大 写 ) 勘察人提交勘察成果资料后 天内,发包人应一次性付清全部工程费用。第五条 发包人、
4、勘察人责任(一)发包人责任1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗数目赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水下作业用船等),并承担其费用。3若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时、发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。4工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供
5、各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。5勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。6由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费;发包人若要求在合同规定时间内提供完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负责法律责任,勘察人有权索
6、赔。8本合同有关条款规定和补充协议中的发包人应负的其它责任。(二)勘察人责任1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负实现无偿给予补充完善使其质量合格。若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除承担法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。3在工程勘察前,提供勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员
7、一起验收发包人提供的材料。4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、篇二:建设工程勘察设计合同范本 建设工程勘察设计合同 项目名称: 项目建设地点:合同编号: 委 托 方:承 接 方:签订日期: 年月日 签订地点: 建设部、国家工商行政管理局制定(参 照 本)委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承担 工程勘察设计, 经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订: 中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例。 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 此项填写初步设计批复文件。 此项填写工程项目审定概算书。第二条 本合同项目的名称、阶段、规模、投资
8、、勘察设计范围、 内容及标准: 项目名称、规模 工程规模:一次部分: 二次部分: 勘察设计阶段、范围 按各项目审定的工程建设技术方案完成可研(选址)、初设、施工图等阶段勘察设计。变电所电气、通信、土建等全站范围系统化设计。 线路电气、结构等全套系统设计。 设备标书的技术规范书编制。 施工图修正概算书编制。 工程竣工投产,负责出版竣工图。 及时派驻现场设代。 按国家现行电力工程勘察、设计规程进行勘察设计。 第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件:第四条 乙方向甲方交付的勘察设计文件及份数 各工程交付的勘察设计文件时间详见附表。乙方按甲方指定的部门交付文件。 勘察设计工期如遇特殊情况(设计变更、工
9、程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延或另行商议。第五条 取费标准及拨付办法本合同中各项目的工程勘察设计按国家现行有关规定的收费标准及中标下浮百分数计算、支付,国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方协商议定。 根据本工程审定概算及中标通知书,在计算勘察设计费的基础上下浮 %,甲方应向乙方支付勘察设计费:人民币(大写) 元整(¥ 元)勘察设计等费用详见附表。 勘察设计费的支付方法为: 本合同生效后 天内,甲方向乙方支付勘察设计费总额的20%,计人民币(大写) 元整(¥ 元)作为定金。(本合同履行后,定金抵作勘察设计费) 乙方提交 设计文件后 天内,甲方向乙方支付勘
10、察设计费总额的30%,计人民币(大写) 元整(¥ 元)。 乙方提交全部设计文件后 天内,甲方向乙方支付勘察设计费(预算编制费除外)总额的30%,计人民币(大写) 元整(¥ 元)。余下勘察设计费总额的20%作为质保金,待工程竣工后扣除设计修改造成损失赔偿甲方的费用后付清。施工图预算书交付15天内甲方向乙方付清预算编制费。 双方委托银行代付,代收有关费用。第六条 双方责任。 甲方责任: 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按本合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延。 甲方变更项目的勘察设计内容、规
11、模、范围、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,或未能按期提供勘察设计必须的资料或工作条件而造成乙方勘察设计返工、或修改设计时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工时、工作量向乙方支付费用。 在合同履行期间,甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的,乙方未开始勘察设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始勘察设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段勘察设计费的全部支付。 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间(遇节假日顺延)向乙方支付勘察设计费用,每逾期支付一天,
12、应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的勘察设计费。 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时,甲方应支付赶工费。 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件; 甲方协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。 甲方应保护乙方的勘察成果和设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的勘察成果和设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。 乙方责任: 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向
13、甲方交付篇三:建设工程勘察设计合同样式范本建设工程勘察设计合同样式范本发包方:_ 承包方:_根据中人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_;第二条 委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30,设计任务的定金为估算设计费的20。本
14、工程的勘察费为元估算设计费为元。委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条 委托方的义务1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:(1)(2)(3)3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包参加。4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用
15、。第五条 承包方的义务1、承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协
16、议)。第六条 违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:(1)(2)(3)2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用
17、。具体规定如下:(1)(2)(3)5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计,应另行增加勘察设计费用。6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。第八条 经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项,一律按中华人同共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条
18、例规定执行。本合同附件:建筑工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章): 承包方(盖章):鉴(公)证意见:地 址: 地 址:经办人:法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名): 委托代理人(签名):开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:电 话: 电 话:电 挂: 电 挂:邮政编码: 邮政编码:签约时间 年 月
19、日 签约地点_有效期限 年 月 日至 年 月 日附表一:建设工程设计委托书委托方委托承包方进行_设计工作。工程设计项目表附表二:工程、地质勘察委托书附表三:建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料篇四:建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同工程名称:_工程地点:_合同编号:_勘察设计证书等级:_发包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_委托代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_承包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_委托代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_
20、联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_发包方委托承包方进行_勘察设计任务。根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商一致,就本工程_勘察设计阶段的工作签订本合同,共同遵守。第一条 本合同签订依据1.中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3.建设工程批准文件。第二条 勘察设计依据1.发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。2.发包方提交的基础资料。3.承包方采用的主要技术标准是:_。第三条 合同文件的优先
21、次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:1.合同书;2.中标函(文件);3.发包方要求及委托书;4.投标书。第四条 工程概况1.工程名称:_。2.工程建设地点:_。3.工程规模、特征:_。4.工程勘察设计任务委托文号、日期:_。5.工程勘察设计任务(内容)与技术要求:_。6.承包方式:_。7.预计勘察设计工作量:_。第五条 发包方向承包方提交的有关资料及文件:第六条 承包方向发包方交付的勘察设计文件:第七条 工期本工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同
22、第十二条规定执行。第八条 收费标准及支付方式1.本工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方、承包方另行议定。2.本工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包方应向承包方支付预算工程费总额的20%,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。3.本合同生效后,发包方按下表约定分_次向承包方预付(或支付)工程费,发包方不按时向承包方拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费_%的滞纳金。篇五:建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同 项 目 名 称:项 目 地 点:
23、合 同 编 号:(由设计人编填)设计证书等级: 勘察证书等级: 委 托 方:勘 察 设 计 方:签 订 日 期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局委托方: 承接方:发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务,经双方协商一致,签订本合同。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。第一条 工程概况工程名称:工程建设地点: 工程规模、特征:工程勘察设计任务委托文号、日期: 工程勘察设计任务(内容)与技术要求: 承接方式:预计勘察设计工作量: 根据设计规范和技术要求确定 第二条 本合同签订
24、依据中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例和建筑工程勘察设计市场管理规定;国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 建设工程批准文件; 勘察设计中标文件; 第三条 勘察设计依据委托方向勘察设计单位提供相关资料;委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料; 委托方提出的有关设计要求; 国家有关规范、规程、规定和标准; 其它可供利用的设计资料。第四条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断; 合同书 中标通知书 招标文件及委托书 投标文件第五条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 (根据行业特点填写
25、)第六条 承接方向委托方提交勘察设计成果资料,并对其质量负责。交付的设计文件、份数、地点及时间如下: 第七条 收费标准本工程勘察设计按 投标时报价浮动费率 计取费用;费用以实际工程审计结论为基础结算,但不能超过总投资额。第八条 付款方式为转账支付,具体支付方式如下签订合同15日内,发包人向乙方支付合同总额的30%,计万元,作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。勘察(详勘)、初步设计文件及后续设计等后续服务工作完成后发包人向乙方支付合同总额的65%,计万元,工程竣工验收合格并签署勘察设计意见(含竣工图)7日内退还履约保证金及余款。如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化、增加工作内容和招标文
26、件技术部分编制等,甲方根据本协议计费原则另行签订补充合同和支付费用。本工程结算以审核批复的概算为结算依据并经社会审计。设计人应每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位。 双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任 委托方责任发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并提供相关文件资料。委托方须按合同规定支付预付款。若未支付预付款,承接方无权顺延文件的交付时间。委托方要求承接方按合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承接方同意,不得严重背离合理设计周期。委托方应为承接方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件;如不能提供时,应一次性支付给
27、承接方临时设施费 0 元。 发包人应保护承接人的投标书、勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察设计人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察设计人有权索赔。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 承接方责任承接方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程,以及四川省地方设计规范、行业设计标准及技术措施进行工程勘察设计,按本合同规定的内容、时间及份数向委托方交付勘察设计成果资料及相关文件,并对其负责。承接方对提交的勘察成果及设计文件的质量负责
28、,设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计单位除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿发包人的损失。在工程勘察钱,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。设计单位的方案设计、初步设计概算必须限定在投资估算额度内,设计人完成施工图、工程量清单、概算后,委托方提出优化设计要求及投资限额后,设计单位必须针对调整方案在委托人要求的合理时间内进行优化、
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1