建设工程勘察设计合同2.docx

1、建设工程勘察设计合同2建设工程勘察设计合同（2）建设工程勘察设计合同（2）委托方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国经济合同法、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 甲

2、方责任 （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告；规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，

3、应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 （二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 （三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 （四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 （五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术

4、责任。 （六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 乙方责任 （一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 （二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。 （三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定

5、任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 （四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。 （五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。 （六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。 第四条勘察设计取费 乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及

6、办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。 第五条经济赔偿 甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙

7、方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。 甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。 甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。 由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖

8、后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之 。（经批准生效） 甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条其它 合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充

9、条款也同样是合同的有效部分。 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。 建设单位（盖章） 甲方代表： 电话： 开户行： 帐号： 地址： 市城乡建委设计科研处 （盖章） 年 月 日 编号： 勘察设计单位（盖章） 甲方代表： 电话： 开户行： 帐号： 地址： 市工商行政管理部门鉴证 （盖章） 年 月 日编号： 土地使用权出让合同（5)土地使用权出让合同（5）第一条本合同双方当事人 出让方：

10、中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方）：法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 受让方： （以下简称乙方）；法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行办法、 省国有土地使用权出让转让实施办法和国家有关规定，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本合同。 第二条甲方依据本合同出让土地的使用权，土地所有权属中华人民共和国，地下资源、埋藏物和市政公用设施均不在土地使用权出让范围。 第三条乙方根据本合同受让的土地使用权在使用年限内，依据有关规定可以转让、出租、抵押或用于其他经济活动。 乙方在受让

11、土地使用权范围内所进行的开发、利用、经营土地的活动，应遵守中华人民共和国法律、法规及 省（自治区、直辖市）的有关规定，并不得损害社会公共利益，其合法权益受法律保护。 第四条甲方出让给乙方的地块位于 ，面积为 平方米。其位置与四至范围如本合同附图所示。附图已经甲、乙双方签安确认。 第五条本合同项下的土地使用权出让年限为 年，自颁发该地块的中华人民共和国国有土地使用证之日起算。 第六条本合同项下的出让地块，按照批准的总体规划是建设 项目。（注：根据具体情况定）。 在出让期限内，如需改变本合同规定的土地用途，应当取得甲方和城市规划行政主管部门批准，依照有关规定重新土地使用权出让合同，调整土地使用权出

12、让金，并办理土地使用权登记手续。 第七条本合同附件土地使用条件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。乙方同意按土地使用条件使用土地。 第八条乙方同意按合同规定向甲方支付土地使用权出让金、土地使用费以及乙方向第三方转让时的土地增值费（税）。 第九条该地块的土地使用权出让金为每平方米 元人民币（美元或港元等），总额为 元人民币（美元或港元等）。 第十条本合同经双方签字后 日内，乙方须以现金支票或现金向甲方缴付土地使用权出让金总额的 共计 元人民币（美元或港元等）作为履行合同的定金。 乙方应在签订本合同后日内，支付完全部土地使用权出让金，逾期 日仍未全部支付的，甲方有权解除合同，并可请求乙方

13、赔偿。 第十一条乙方在向甲方支付全部土地使用权出让金后 日内，依照规定办理土地使用权登记手续，领取中华人民共和国国有土地使用证，取得土地使用权。 第十二条乙方同意从 年开始，按政府规定逐年缴纳土地使用费，缴纳时间为当年 月 日。土地使用费用每年每平方米为 元人民币（美元或港元等）。 第十三条乙方同意以美元（港元等）向甲方支付土地使用权出让金及其他费用。（注；根据具体情况定） 美元（港元等）与人民币的比价，以合同签定当天中国国家外汇管理局公布的买入价和卖出价的中间值计算。 第十四条除合同另有规定外，乙方应在本合同规定的付款日或付款日之前，将合同要求支付的费用汇入甲方的银行帐号内。银行名称： 银行

14、 分行，帐户号 。 甲方银行帐户如有变更，应在变更后 日内，以书面形式通知乙方。由于甲方未及时通知此类变更而造成误期付款所引起的任何延迟收费，乙方均不承担违约责任。 第十五条本合同规定的出让年限届满，甲方有权无偿收回出让地块的使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权也由甲方无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土使用权济销登记手续。 乙方如需继续使用该地块，须在期满前 天内向甲方提交续期申请书，并在确定了新的土地使用权出让年限和出让金及其他条件后，与甲方签订续期合同，并重新办理土地使用权登记手续。 第十六条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务不不负责

15、任。但必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 遇有不可抗力的一方，应在 小时内将事件的情况以信件或电报（电传或传真）的书面形式通知另一方，并且事件发生后 日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行以及需要延期履行理由的报告。 第十七条如果乙方不能按时支付任何应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的 缴纳滞纳金。 第十八条乙方未按合同规定或连续两年不投资建设的，甲方有权无偿收回土地使用权。 第十九条 如果由于甲方的过失致使乙方延期占用土地使用权,则本合同项下的土地使用权出让期限应相应推延.同时甲方应承担乙方由此而造成的一切经济损失. 第二十条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受

16、中华人民共和国法律的保护和管辖。 第二十一条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可提请仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。 第二十二条本合同要求或允许的通知和通讯，不论以何种方式传递，均自实际收到起生效。双方的地址应为： 甲方： 乙方： 法定名称 法定名称 法定地址 法定地址 邮政编码 邮政编码 电话号码 电话号码 传真 传真 任何一方可变更以上通知和通讯地址，在变更后 日内应将新的地址能知另一方。 第二十三条本合同经双方法定代表人签字后生效。 第二十四条本合同采用 两种文字书写，两种文字具有同等法律效力。两种文字如有不符，以中文为准。合同的中文正本一式 份，双方各执 份

17、。 第二十五条本合同于 年 月 日在中国 省（自治区、直辖市） 市（县）签订。 第二十六条本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件。 甲方：中华人民共和国 省 乙： （章） （自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（章） 法定代表人： （签字） 法定代表人 （签字） 年 月 日 土地使用条件（宗地项目）一、界桩定点 国有土地使用权出让合同（以下简称本合同）正式签订后 日内， 市（县）土地管理局，会同用地者依图验明红线所标示座标的各拐点界桩。面积核定无误后，双方在用地红线图上签字认定。界桩由用地者妥善保护，不得私自改动，界桩遭受破坏或移动时，应及时报告 市（县）土地管理局，请求重新埋设。 二、土

18、地利用要求 用地者在用地红线图兴建建筑物应符合下列要求： （）主体建筑物的性质规定为 ； （）附属建筑物 ； （）建筑容积率（建筑面积密度） ； （）建筑覆盖率（建筑密度） ； （）总建筑面积不超过 平方米； （）建筑层数，最高平均 层； （）绿化比率 ； （）室外地面标高； （）所有建筑物的设计均应符合国家现行建筑设计标准、规程的规定。 （注：根据具体情况定） 三、公益工程 用地者表示同意在用地红线范围内一并建造下列公益工程，并同意免费提供使用。 （） 蹲位公厕 （）小区公用停车场 （）自行车棚 （）配电室（开关站） （注：根据具体情况定） 用地者表示同意政府的下列工程可在其红线范围内的规划

19、位置建造或通过，而无需作任何补偿。 （） （） 四、设计、施工、竣工 红线范围内的建筑设计、建筑用途等必须符合土地利用要求，涉及交通、管线、消防、环保、人防、航道等问题，还须报经有关主管部门审批后建设，并由地方政府派出机构管理，由此所发生的一切费用均由用地者负担。 用地者自签订本合同之日起 日内应按批准的规划设计图纸和施工设计图纸动土施工。并于 年 月 日前所完成的建筑物面积不少于 平方米。 规模大的、特殊的复杂工程，其动土施工时间按上述要求进行有困难的，用地者至迟应在离建设期限届满之日前 日内，向市（县）土地管理局提出足够理由延建申请，且延续期不得超过 日。 用地者应在 年 月 日以前竣工（

20、受不可抗力影响者除外），延期竣工 日的，市（县）土地管理部门有权收回土地使用权，注销其国有土地使用证，其地上建筑物无偿归国家所有。 五、建筑维修活动 用地者用地红线范围内进行建设及维修活动时，对周围环境及设施应承担的责任包括： （）所属建筑物品或废弃物（即泥土、碎石、建筑垃圾等）不得侵占或破坏红线图以外的土地及设施。 如需临时占用市政道路，应报请市公安部门批准。 如需临时使用红线以外土地，应与该用地者协商；若属政府未批准土地，应报市（县）土地管理部门批准，并按规定交纳土地费用。 （）未获有关部门批准，不得在公共用地上倾倒、储存任何材料或进行任何工程活动。 （）用地者必须确保土地使用范围内的污水

21、、污物、恶臭物或响环境的排泄物均应有可靠的排除方法，不得损害周围的环境。 （）在土地使用期限内，用地者对该地段内的所有城市市政设施，均应妥善保护，避免损坏，否则，应承担修复工程的一切费用。 用地者不得开辟、铲除或挖掘毗邻地段的土地。 在兴建建筑或维修工程之前，用地者必须摸清地段或相邻地段公有的明渠，水道（包括水龙喉管）、电缆、电线以及其他设施的位置，并向有关部门呈报处理上述设施的计划；用地者在未获批准之前，不得动工。基本需要改道、重新铺设或装设的费用，均由用地者负责。 六、供水、供电 用地者所需的用水，应与市自来水公司签订供水合同。 用地者所需的用电，应与市供电局签订供电合同。 用地者接水、接电及开设路口，所需费用均自行负责。 七、监督检查 在土地使用期间，市（县）土地管理部门有权对用地者红线范围内的土地使用情况进行检查监督，用地者不得拒绝和阻挠。 在地者不得以任何理由占用红线范围以外的土地（包括堆放物品、器材等），否则，按违法占地处理。 用地者在用地范围内，应按规定的土地用途和工程设计图纸的要求进行建设。 用地者对用地范围内的建筑物，未经规划部门批准，不得任意拆除或改建、重建。否则，有关部门有权责令其恢复原状或拆除，拒不执行的，可强制执行，所需费用由用地者支付。