必备工程协议书4篇.docx

1、必备工程协议书4篇【必备】工程协议书4篇工程协议书4篇 在当下社会，我们用到协议书的地方越来越多，协议书协调着人与人，人与事之间的关系。拟起协议书来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的工程协议书4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。工程协议书 篇1 甲方： 乙方： 双方本着平等、自愿、互利的原则，经双方友好协商，达成如下协议，共同信守： 一、双方同意以 的名义共同参加工 程投标。投标费用及风险由乙方承担，投标保证金由乙方出资投入，在投标过程中发生违规问题，造成罚没保证金等经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。 二、如中标后，施工合同以或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的%收取管理费

2、，甲方开具外出经营证由乙方负责缴纳工程所在地的各项税金，其他任何费用及税金包含在甲方管理费中。施工合同签订后乙方向业主缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次，乙方不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务。 三、工程中标后，甲方指派一名管理人员驻扎现场管理（负责质量、安全监督），工资按每月3000元给予支付，项目其他管理人员由乙方指派，乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案，否则甲方不予认可。项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。财务管理执行甲方系统财务规定，做到专款专用。甲方做到：工程款来时，扣除管理费后及时转给乙方，乙方及时发放工人

3、工资和各种材料款等，如因甲方未及时转付工程款给乙方所造成的不履行项目施工的责任和义务的后果由甲方承担所有责任。 四、财务实行独立核算，专款专用，乙方根据外出经营证按时缴纳工程所在地国家规定的各种税金，各种税金按时交纳给税务部门。 五、乙方同意工程现场布置按甲方CI标准执行，安全文明工地按JGJ59-20xx标准执行，工程资料按甲方质量体系要求执行。 六、乙方同意工程中标后，双方在本协议约定的前提下，在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。 七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。制作技术标、商务标所

4、需的费用由乙方支付。 八、乙方不得拿甲方陪标。否则，甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。 本协议未尽事宜，待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。 九、本协议书一式俩份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 日期：年月 日日期：年月 日工程协议书 篇2 一、索赔成立 1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减

5、少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显

6、示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种： 1、工期延长索赔，

7、2、工程变更索赔， 3、工程中断索赔， 4、工期终止索赔， 5、工程加速索赔， 6、意外风险和不可预见因素索赔， 7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成： 1、人工费： 由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、施工机械费： 因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 3、管理费： 因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工

8、期计算。 4、利息： 主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。 5、措施费： 包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。 五、索赔计算 一、工程延期索赔 1、人工费： 工日：1754工日=918工日 人员窝工按照定额单价乘以0.75, 52.23元0.75918=35960元 工资上涨费不予考虑。 2、施工机械费： 挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。 48000

9、元54302=172800元 24000元54304=172800元 3、管理费 合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用：1240949.712054=558427元 4、利息 履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。 1150000元54305.6%=115920元 5、措施费 合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元 工程延期管理增加费用：381448.6712054=171652元 工程延期索赔合计：1227559元 二、工程变更的索赔 原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地

10、质勘察资料土石比例为 5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）211490（17.5%-5.6%）=1275479元 索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元 六、索赔说明 此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期

11、造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。 20_年_月_日工程协议书 篇3 根据双方合作意向，乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务，处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。 一、甲方的权利和义务 1享受全面周到的“网管及计算机维修”服务。 2享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。 3享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养。 4全面检修保养： 逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行； 互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作； 如发现问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内排除故

12、障。 5享受24小时的 “网管及计算机维修”的免费咨询服务，：_。 6享受合同期内免费提供最少_小时的电脑知识培训。 7在乙方实施服务过程中，甲方应积极协助乙方工作，避免服务中断。 8为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确，在乙方工程师出发前往现场前，甲方有义务准确描述现场情况，并回答乙方工程师所提问题。 9出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时，双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。 二、乙方的权利和义务 1此协议生效后，乙方应保证甲方所投保服务的_台服务器、_台交换机、_路由器、_台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后，

13、在国家规定的工作时间内，不超过_小时立即上门，维修的标准达到正常使用。 2免费电话咨询，_小时提供紧急上门服务的次数不超过_次年，以紧急救援结束后乙方签字确认为准。 三、乙方服务内容 1硬件服务： 乙方保证甲方所投年保的电脑主机（主板、硬盘、光驱、板卡等）、显示器，外设（打印机、扫描仪）、网络设备的维护、维修，保证硬件设备正常运转。 注：如发现硬件损坏，乙方负责硬件维修，对无法维修的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行采购，也可以由乙方代为您采购（以不高于市场价格为准）。 2网络管理与软件安全服务 a为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案； b硬件维修、维护； c软件安

14、装、调试； d病毒防护及网络安全； e网络规划、设计、安装、维护； f信息数据恢复、备份； g技术咨询， 免费电脑培训； h数据整理； i密码管理； j定期系统优化； k系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复； 3对于上述内容中为未涉及的业务内容，双方协商后重新议定。 四、报价标准 10台或以下：_元月 1120台：_元月 2130台：_元月 3140台：_元月 4150台：_元月 50台以上：面议 五、协议付费 1收费标准：人民币_元月。 2付费形式：在此协议正式生效日起_日内，甲方向乙方支付人民币_元，余款_个月内一次付清。 六、保密条款 甲方应允许乙方在维护和救助工作需要的情

15、况下，查看硬盘或其他储存设备中的相关信息。对于甲方的信息乙方应保证该信息的保密性，如因乙方工作疏忽或蓄意将甲方机密文件或资料丢失、泄露，乙方将承担一切法律责任和经济损失。 七、责任条款 1网管主要服务范围是：保证单台电脑操作系统正常运行；互联网与局域网畅通无阻，而其他应用软件不在服务范围之内，但应尽力给予甲方提供技术指导。 2由于乙方服务人员工作失误，导致甲方硬件损坏或数据丢失，由乙方负责赔偿。 3考虑计算机软件病毒等不确定因素，乙方有义务提醒甲方将重要数据实时备份，但无法承担由此协议引发的其他责任，包括数据丢失、商业损失、民事侵权或其他永久性损失，以及由此协议引起的偶发性、后继性和间接性损失

16、。 4不可预计的情况，像由于政策原因或自然灾害如洪水、火灾、罢工等原因双方再协商而定本协议条款的具体内容。 八、争端条款 甲、乙双方有义务完成此协议所规定的各项内容，如果发生争议，双方应本着平等、互谅的精神友好协商解决。如果协商不成，双方同意通过法律途径解决，双方一致同意_为法律仲裁地。 九、协议生效 此合同一式两份，甲乙双方各执一份；具有同等法律效力。 生效日为_年_月_日，至_年_月_日止。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇4 工程项目名称：_ 发包单位（甲方）：_ 承包单位（乙

17、方）：_ 承包单位所在地址：_ 为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知精神，根据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。 1甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。 2甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。 3甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方

18、履行本协议情况。 4甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。 5甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。 6乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。 7乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。 8乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权

19、向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。 9乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。 10乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。 11本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。 13甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。 14本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检（监察），检察室备案一份。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 法人代表（签字）：_ 法人代表（签字）：_ 年_月_日_年_月_日