安全交通设施工程施工合同.docx

1、安全交通设施工程施工合同安全交通设施工程施工合同 - 第一篇：安全交通设施工程施工合同 安全交通设施工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）甲方将xx大道一期工程中的安全设施项目发包乙方进行施工，双方就安全设施工程的有关事宜经充分协商，同意签订本协议，条款如下： 一、承包方式及结算方法：本安全设施工程采用综合单价承包形式（包质量、包安全、包工料）由乙方承包施工，结算时按单价结算，乙方不负责缴纳本项目的国家或地方税收，税费由甲方负责。乙方按本工程图纸设计要求的分项工程、规格、数量进行施工，工程总造价约为人民币：￥xxxxx元 （大写：x拾x万x仟x佰x拾x元整）。 二、施

2、工工期、验收方法： 1、施工工期：本安全设施项目工程施工进场于年月日，并于年7月25日前完成工程（因甲方原因及天气不可抗拒等因素无法完工除外。） 2、验收方法：甲方要在乙方完成工程项目后的7个工作日内，协同业主、监理对乙方已完工程项目的验收工作，工程质量必须符合国标（GB56782021）和施工图纸要求，验收的结果作为工程结算的依据。 三、付款方式：本工程项目分为叁次工程进度支付工程款项，乙方进场划完地面标线后，甲方向乙方支付工程款￥xxxxxxx元作为标线结算款和标志护栏材料预付款。完成工程标志牌或者防护栏后支付工程款￥xxxxxx元作为进度款，通过业主、监理及发包方竣工验收合格后支付合同工

3、程款的95%，余下5%做为工程质量保证金。半年期满退还。 四、缺陷责任期：本安全设施工程缺陷责任期为半年，在缺陷责任期间除不可 1 抗拒的自然灾害及人为等因素损坏外，需达到国标（GB57682021道路交通标志标线）完好率等相关技术要求；属于乙方施工质量问题，乙方将承担无偿修补。 五、为了工程顺利完成，甲方负责提供工程资料、技术要求及可施工场地范围（可施工场地要干净，不影响标线与标志施工，标线时路面的清扫由乙方负责）；乙方在施工期间需做好充分安全措施，对此期间发生的人身、机械等安全问题及经济、行政、刑事等一切责任均由乙方自负。 六、施工期间乙方工人的住宿场所及其它费用均由乙方自行负责。 七、本

4、安全设施工程的设计图纸和工程量清单经双方签名确认，与本合同书一起生效。 九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力，如有未尽事宜双方可另行协商补充协议。本合同自双方签订之日起生效，工程款项结算付清后自行失效。 甲方（盖章）乙方（盖章） 法定代表人法定代表人 或或 其授权的代理人：其授权的代理人： 账号：中国工商银行 日期：年月日 第二篇：交通安全设施工程施工合同 交通安全设施工程施工合同 甲方：杭州宇航交通工程有限公司 乙方：南通扬子交通安全设施有限公司 根据有关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方的交通安全设施工程确定由乙方承包施工。为明确双方责任

5、，经协商达成如下协议条款： 1、甲方根据通州区交通局的要求，准备在X305公路（川姜镇段和二甲镇段）上设置的交通安全设施工程，按甲方确认的方案组织实施，由乙方负责施工。乙方需严格按照设计要求组织施工，工艺、质量符合设计及国家有关验收要求。 2、工程量：详见明细表。 3、合同总价：壹佰捌拾万元整（1800000.00），含安装和税收。 4、承包方式：包工包料。 5、双方责任：如在施工中出现地方和社会矛盾，应由甲方负责协调解决；甲方应把所有的设计图纸、技术要求、工程准确数量提供给乙方，派专人会同有关单位和乙方前往现场查看；并在施工结束十五日内组织有关单位进行验收。乙方应严格按照设计要求组织施工，工

6、艺、质量符合设计及国家有关验收要求。 6、结算方式：工程量如有变化，以现场验收为准。 7、付款方式：待签订合同后甲方应在三日内把工程总额的20%支付给乙方，作为启动资金；待工程验收合格后七日内再次支付给乙方40%的工程款；验收合格满一年后十五日付清。 8、工程质量保修期为一年。 9、施工期限：待乙方收到启动资金后六十日内安装完毕。 10、 施工单位应提供专业承包交通安全设施分项资质和项目经理。 11、 中标单位应根据施工图纸及业主要求进行基础浇筑（商品混凝土）预埋件埋设和交通标志、标线的制作安装，工程必须严格按有关国家规范及施工图进行施工、检查和验收。 12、 施工单位必须严格遵守安全文明施工

7、有关规定及操作规程，施工中产生的一切安全事故由施工单位自负。项目经理必须每天到现场对项目负全责。 13、 合同价款的确定与调整：本工程的合同价为中标价，若招标方变更设计后工程量增减的，价款作相应调整，按附件价格下浮24.7%（或按附件价格下浮16.5%。） 14、 本协议一执三份，甲乙双方各执一份，待双方签字盖章后生效。 甲方：杭州宇航交通工程有限公司 乙方：南通扬子交通安全设施有限公司（签字盖章） 2021年9月29日 第三篇：交通安全设施工程施工承包合同 交通安全设施工程施工承包合同 甲方(单位全称)：南京多伦科技有限公司 乙方(单位全称)：唐山市迁西县路兴交通工程安装有限公司 河北京亲高

8、速段公路交通安全设施工程J1J2J3J4标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：河北省唐市玉田县 二、工程内容：段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任， 三、工程承包

9、量共计42.2公里，合计42200米，安装费每米34.5元 工程承包价为：1519200￥元，大写人民币：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自2021年10月17日至2021年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同

10、处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金6万元(保险2万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还6万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还； 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支

11、付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方； 3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预计数量，仅做参考，不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量，由甲方按技术规范规定的计量方法，以业主、监理认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中的单价计算支付金额； 4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及本合同协议书明示或暗示的所有责任、义务和一般风险； 5、因

12、工程施工、材料采购、设备租赁、劳务费支付、物资运输等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行承担； 6、工程结算时乙方必须出具由甲方填写完整的施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书，否则不予结算。 七、主要人员、机械设备及要求(强制条件)： 1、乙方必须在签订合同之日起7天内，主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场，否则甲方将根据情况对乙方进行处罚或终止合同； 2、乙方必须配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必须达到90%以上)。否则，导致影响工程施工进度的，甲方有权终止合同； 3、进场机械设备按甲方要求和工期合理安排。

13、八、主要材料要求： 1、所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的要求进行采购，所采购材料通过业主第三方检测后方可进场使用，否则不予进场。 2、所有基础的施工要符合公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)的规定；工程所需的水泥混凝土由甲方提供，供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。 九、工程安全责任： 1、乙方进出场安全、施工现场的机械和人员安全责任全部由乙方负责，因乙方原因造成安全事故，全部损失由乙方承担； 2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用，乙方应及时收集整理索赔资料，向业主或保险公司索赔，若因乙方原因造成索赔失效的，全部损失由乙方承担。 3、在施工期间，因乙方不按安全操作规

14、程进行操作，而发生一切事故责任和费用均由乙方承担。乙方人员在施工时间擅自离开工地，所发生的一切意外事故，均由乙方负责。 十、工程质量责任： 甲方： 1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，避免乙方的返工； 2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方承担。双方都有责任的按协商比例分担； 3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。 乙方： 1、乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导； 2、施工期间，工程因乙方管理不善，出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象，造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的，返工费、罚

15、款全部由乙方承担，甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的处罚。造成工期延误的，甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方给予相应处罚，情节严重时，甲方有权单方解除承包协议，并将乙方清除出场，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。 3、乙方完成的工程经甲方验收不合格需要返工时，乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方承担； 4、乙方施工的工程项目完工后，要以书面形式向甲方提出验收申请书，由甲方会同监理组织检测，工程经验收合格后乙方才能退场； 十 一、工程进度责任 服从甲方的管理，执行作业计划，保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容，乙方向甲方按5000元/每日

16、支付违约金。拖延工期超过5天以上，甲方可以终止合同，由此造成的后果均由乙方负责(包括监理、业主等部门罚款和其他一切责任)。 十 二、农民工队伍工资支付 乙方按月及时兑付农民工工资，并将农民工工资表报甲方设在工地的项目部核实，如乙方不能按月及时兑付农民工工资，造成农民工上访事件发生，其责任均由乙方承担，情况严重时，甲方可暂停给乙方支付工程价款，必要时由甲方直接给农民工兑付工资，费用从支付给乙方的工程价款中扣除。 十 三、双方责任、权利和义务： (一)、甲方 1、甲方设立“京秦J1J2J3J4标段项目部”，对乙方按施工计划下达工程进度指令，派_出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导； 2、甲方

17、负责乙方工程的质量管理、进度计划与技术管理； 3、按有关规定办理用工手续，对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任； 4、加强安全生产和事故防范教育，监督检查乙方在施工现场的安全防范措施落实情况。 5、开工5公里后甲方提供乙方工程款百分之30的周转资工程量一半付款百分之40。工程结束验收合支付剩余款项。 (二)、乙方 1、遵守劳动纪律、执行操作规程，承担违纪违章责任，承担因乙方工作过失造成工程损失的经济责任； 2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容，此项费用乙方承担。； 3、项目开工后，乙方必须为自己管理的农民工购买人身意外伤害险，费用由乙方自行承担，并将保单复印件报送给甲

18、方，如乙方不购买，甲方将强行为农民工购买人身意外伤害险，费用从支付给乙方的工程价款中扣除； 4、按有关规定办理用工手续，如实填报劳务人员情况，并收集好参加劳务人员的身份证件。未经甲方同意，不得擅自减少劳务人员，合同签订人无特殊情况每月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时，必须向项目经理请假(写出请假条)，批准后方可离开工地，否则由此造成的后果及责任自负。同时，合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期2/3以上时，甲方将原合同废止，重新委托施工人员签订新的合同，与原合同签订人不再发生劳务关系。 5、乙方必须配备2-3名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导，相应的测

19、量仪器和工具乙方自带，并按工程施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践经验丰富的试验人员，负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查，工程完工时，一切工程技术资料和试验资料均要同时完成，交竣工验收前，要完成交竣工验收资料的编制。工程使用的各类表格均由乙方自行负责购买。 6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方协助乙方开展，与此(如混凝土配合比试验、自采材料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、砼强度检验等)有关的所发生的一切费用均由乙方承担。乙方要及时

20、向甲方提供相关的试验数据和资料，以便于资料的及时上报，因乙方资料延报造成分项工程开工延误的，由此造成的损失由乙方自行承担，甲方概不负责； 7、施工期内乙方人员的住房(帐房)、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理； 8、加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工，安全施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税，劳务税3.25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本； 9、乙方自行承担自己人员因病救治的医疗费用，自行承担进出场费用和生活费用； 10、所完成的工程经甲方验收签认后，有权要求甲方按合同约定支付劳务费用； 11、遵守施

21、工驻地乡规民约和民族宗教习惯，搞好环境保护，维护工程安全，杜绝违法行为发生。 十 四、其他事项： 1、施工期间内，因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时，所产生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任和费用； 2、施工期间内，乙方必须按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动保护用品； 3、施工期间内，因工发生伤亡事故，乙方应及时报告甲方，并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应及时救治，医疗终结，依鉴定结论，按国家有关规定处理，其相关开支及费用均由乙方承担。非施工原因死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故，其责任和费用也由乙方自负； 4、乙方开工壹个月后，生活确实困难的，

22、甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费，在后续价款支付时扣回。 十五、本合同必须经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章，乙方必须由法定代表人(乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹，并写明联系电话和银行帐号)签字后生效，待工程完工并缺陷责任期终止后结清经济手续，合同自行失效。 十六、甲、乙双方应维护合同的严肃性，在执行合同阶段若有争议，乙方向甲方主管单位(青海省公路工程建设总公司)申请协调解决，协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。 十七、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。 十八、本合同条款及内容除甲乙双方

23、约定，不得随意更改。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代理人： 法定代理人： 经办人： 经办人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 联系电话： 联系电话： 第四篇：交通设施施工合同 交通设施施工合同 1、交通设施工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，乙方承接。为了明确双方的权利和义务关系，根据中华人民共和国经济合同法的有关规定签定本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：工程 二、工程地点： 三、工程内容：标志标牌制作与安装，信号灯安装，道路热熔标线、震荡标线的施划等交通设施（包工包料）等。以

24、上施工内容质量按国家相关标准施工，及甲方和交管部门确认的施工图纸为准，标牌采用铝板，反光膜采用3M.钻石级（I级），道路边线线宽15cm，斑马线宽40cm。 第二条工程量及工程造价 一、工程造价：本工程合同价为元(大写:元整)， 如工程量发生变更，据实结算其依据： 1.湖北省建设厅鄂建文2021214号湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表），湖北省建设厅鄂建文2021216号湖北省建筑安装工程费用定额： 2.人工费按鄂建文202180号关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知： 3.施工当期武汉市建设工程价格信息 4.工程量根据建设单位提供的竣工图计算

25、，包含所有图示路口工程量： 第三条工程期限 工程期限：自本合同签定之日起30天内完成全部工程内容，如果因甲方或不可抗拒的自然因素工期顺延。 第四条竣工验收及维修 一、工程竣工后，乙方提交竣工资料，由甲方在一周时间内组织验收。 二、竣工验收合格之日起12个月为工程保修期。在此期间因质量问题由乙方无条件进行修复。 第五条工程款支付 工程施工完毕后经甲方验收合格后，支付合同总价的70%，甲方指定的审计机构的结算审计报告确定的价格为准，支付审计结算总价的90%，余10%保质金一年后付清。 第六条双方主要责任和相互协作事项 一、甲方： 1、负责按合同办理计量手续； 2、负责施工范围内的一切社会安全和地方

26、干扰协调工作。 二、乙方： 1、按合同要求和已确认的施工图要求，按期保质完成施工任务； 2、安全施工，文明施工。工程实施期间，乙方应按湖北省武汉市相关安全文明施工的法律法规和规范做好管理措施，确保不发生安全事故。如发生安全及其他工程事故，乙方承担一切后果。 3、结算原则： 施工方送审结算，审减额超出5%，审计费由施工方承担。 第七条附则 一、本合同自签定之日起生效，合同全部条款完全执行后自行废止。 二、本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据实际情况议定附则条款作为本合同附件，附件条款与本合同具有同等法律效力。 三、甲、乙双方就履行本合同发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可向武汉仲裁部门提交仲

27、裁申请书。 四、本合同一式拾份,甲方执捌份，双方签字盖章后生效。 二一二年月日 2、交通设施施工合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法以及有关法律法规，甲乙双方经友好协商，结合本工程情况，明确双方权利，义务，在完全了解的情况下，自愿达成如下协议供双方共同遵守执行。 一、工程说明及要求： 1、工程名称：XXXXXXX地下车库标识/环氧地坪工程 2、工程内容：地下车库交通设施/环氧地坪安装工程 3、工程地点： 4、工期要求：自进场之日起XX天内完工 二、甲方责任： 1、甲方负责提供必要的安装条件，如：施工现场地，照明，水源/电源接口 2、在施工完毕后，7日内甲方应组织人员进行验收。 三、乙

28、方的责任： 1、乙方应保质保量的完成任务 2、乙方接受文明施工管理，确保安全施工 四、合同总金额及付款方式 1、本工程合同价为，包括图纸中所含的全部施工内容，如实际安装内容超过清单数量则按照清单单价据实结算. 2、报价清单附后,设计图纸附后. 3、付款方式： 1）自合同签订后支付总合同款的30%。 2）毕验收合格后3日内支付到总工程款的98%。 3）质保金为总工程款的3%。质保壹年.质保期满后无息退还。 五、违约责任 1、因甲方原因致使工期延误，工期顺延（以书面文字为准）。 2、因乙方原因致使工期延误，每延误一天需向甲方支付违约金100元/天。 3、乙方所安装产品必须与之前约定的样品相一致。

29、六、保修： 1、本合同质保期为壹年（自竣工之日起开始计算）。保修期内若正常使用情况下发生损坏由乙方无偿维修更换。 地坪部分：壹年质保期. 划线部分:壹年质保期. 标牌部分:壹年质保期. 橡胶件部分:壹年质保期. 车位锁部分:、壹年质保期. 2、质保期外乙方将以产品的成本价格为其维修。 七、未尽事宜双方协商解决。 八、以上条款，一经签章立即生效。本合同一式肆份，甲乙各持贰份。 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： 3、安全交通设施工程施工合同 发包方：罗浮山名流大道一期工程项目部（以下简称甲方） 承包方：惠州市路顺达交通安全设施工

30、程有限公司（以下简称乙方） 甲方将罗浮山名流大道一期工程中的安全设施项目发包乙方进行施工，双方就安全设施工程的有关事宜经充分协商，同意签订本协议，条款如下： 一、承包方式及结算方法：本安全设施工程采用综合单价承包形式（包质量、包安全、包工料）由乙方承包施工，结算时按单价结算，乙方不负责缴纳本项目的国家或地方税收，税费由甲方负责。乙方按本工程图纸设计要求的分项工程、规格、数量进行施工，工程总造价约为人民币：￥632236元 （大写：陆拾叁万贰仟贰佰叁拾陆元整）。 二、施工工期、验收方法： 1、施工工期：本安全设施项目工程施工进场于年月日，并于年7月25日前完成工程（因甲方原因及天气不可抗拒等因素

31、无法完工除外。） 2、验收方法：甲方要在乙方完成工程项目后的7个工作日内，协同业主、监理对乙方已完工程项目的验收工作，工程质量必须符合国标（GB56782021）和施工图纸要求，验收的结果作为工程结算的依据。 三、付款方式： 本工程项目分为叁次工程进度支付工程款项，乙方进场划完地面标线后，甲方向乙方支付工程款￥150000元作为标线结算款和标志护栏材料预付款。完成工程标志牌或者防护栏后支付工程款￥200000元作为进度款，通过业主、监理及发包方竣工验收合格后支付合同工程款的95%，余下5%做为工程质量保证金。半年期满退还。 四、缺陷责任期： 本安全设施工程缺陷责任期为半年，在缺陷责任期间除不可抗拒的自然灾害及人为