物资仓库合同书.docx

1、物资仓库合同书 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载物资仓库合同书 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。合同双方：建设方：如皋港务集团有限公司 （以下简称甲方）施工方：江苏通州十建建设工程有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法 以及国家、江苏省有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利、协商一致

2、的原则，达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：如皋港务集团有限公司地磅基础及地磅房。1.2工程地点：如皋港区1.3承包范围：施工图纸范围内的土建、安装工程。1.4承包方式：包工不包料（大清包、包人工、机械、模板项目、脚手架等）、包工期、包 质量、包验收合格、包安全，包文明施工第二条合同工期2.1合同工期：本工程工期共 个日历天；开工日期： 年月日（具体开工日期以建设方通知为准），竣工日期： 年月日。2.2对以下原因造成竣工日期推退或延误，经建设方代表确认，工期相应顺延：2.2.1 不可抗力；2.2.2 由于重大设计变更导致工程量增加（超过 20 %）;2.2.3 恶劣天气或恶劣天气带来的

3、后果（恶劣天气不致影响工程施工的除外） ，以如皋市气象台记录为准；2.2.4施工方以书面形式提出申请，但仍未能从建设方收到施工所急需的指示、图纸、详图或标高，以致影响施工造成工程停工的。施工方必须在上述情况等发生后 5天内，就延误的内容向建设方代表提出书面报告。建设方在15天内，书面给出施工方公平竣工期限的延长。由于甲方原因造成工期延误，在3天之内（含3天）费用不予以增加，超过三天，费用以现场负责人签字为准。2.3施工方在2.2条款情况发生5天内，应就延误的内容和因此产生的工期延误向建设方提出书面报告，建设方在 15天内提出答复意见。施工方在 2.2条款所述事件发生后 5天 内没有提出书面报告

4、，即被视为施工方无延期要求。第三条质量与验收3.1质量标准：达到国家和如皋市有关质量验收合格匝同时必须达到业主、监理、 提出的有关于质量规范规定的合地垂要求并满足图纸设计要求。3.2 施工规程：施工方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求、如皋市合格工程的要求及为达到上述质量 标准监理提出的要求施工， 以达到业主要求。 如果施工图纸、建设方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方，施工方应以质量要求较高者为标准施工。施工方工作人员须接受建设方委派人员及监理的检查检验， 并为检查检验提供

5、便利条件。若工程验收不合格，施工方应按建设方代表及委派人员的要求返工、修 改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。3.3质量问题反映：施工方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知建设方，不得自行处理，如在施工中发现施工方对质量问题隐瞒不报的， 甚至未经建设方允许自行处理的，建设方将给予施工方每发现一次 1000元的处罚,并保留其它索赔的权利。第四条合同价款及调整4.1本工程建筑面积4.2本工程按经发包人、设计院共同确认的施工图、图纸会审、设计变更及现场签证按照以下方式进行结算。4.3结算依据：2004年的江苏省建筑装饰工程计价表、江苏省安装工程计价表及其相配套的费用定额和国家、 江苏省、如皋

6、市有关主管部门颁发的有关文件执行。 其中人工按清包，机械模板脚手架按双包的方式计入。施工方提供的材料按照当时材料信息价计入。4.4工程施工措施费的取定：根据工程项目的特殊性措施费用按江苏省建设工程费用定额（2009年）执行。其中有上下限值的项目费率取定为该项上值。检测费用实报实销。以建设单位代表及监理代表签字为准。4.5本项目所有提供的甲供材均需要进行材料核销，按 2004定额核销。超过部分在结算价款中扣除。第五条工程款的支付5.1工程开工预付工程款30%5.2主体结构完成，付已完工程量的 70%5.3工程完工验收15天结算完，支付至结算额的 95%余款作为保修金。；5.4保修金的返还：待工程

7、保修期满后 （保修期为一年），建设方一次性将余款无息返还 给施工方。（施工方收款时需提供国家认可的有效发票）第六条 图纸6.1图纸提供日期：施工前提供施工方承包范围内的所有施工图纸。6.2图纸提供套数：建设方向施工方提供施工图蹇套，若施工方需超此数（竣工图除外） ，费用由施工方自行承担。第七条建设方驻工地代表7.1建设方指定 施炳权 为驻工地代表,建设方代表行使合同约定的权利，履行合同约定 的义务。有关建设方指令、通知由建设方代表签字、单位盖章生效。第八条施工方驻工地代表8.1施工方指定 张斌 为驻工地代表,施工方代表行使合同约定的权利，履行合同约定 的义务。8.2 施工方驻工地代表的权限：8

8、.3 负责向建设方提供施工组织设计和施工总进度计划；负责组织参与隐蔽工程验收；8.4 施工方驻工地代表工作职责：按建设方审批确认的施工组织设计、工期控制目标、材料消耗控制指标、低值易耗品消耗控制指标、质量目标、现场安全文明施工目标和建设方 代表依据本工程实际情况发出的指令、 建设方代表批准的施工作业计划施工， 履行本合同规定的其他权利和义务。施工方每周需提供材料计划，如材料计划未提供，建设方来不及采购由施工方自行负责。8.5 负责组织协调本工程的施工；8.6负责安全生产及文明施工。第九条 暂停施工9.1建设方代表在确有必要时，可要求施工方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理 意见，施工方

9、按建设方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施建设方代表处理意见后向其提出 复工要求，建设方代表批准后继续施工。停工责任在建设方，相应顺延工期。停工责任在施工方， 由施工方承担发生的费用。第十条安全施工10.1根据谁施工谁负责安全的原则，施工方作为施工必须全面负责施工过程中的安全生产， 建设方有负责监督检查的权利。10.2 施工方按有关规定及建设方要求严格执行施工现场安全标准管理，采取严格的保护措 施，承担由于安全措施不力所造成的事故的责任和费用。10.3 施工方应贯彻文明施工的原则，在施工过程中遵守建设方、质监、安全、环保等部门的 有关规定。10.4加强现场安全、消防、保卫制度，确保安全施工；

10、加强防盗，防破坏巡逻等安全保卫 工作。10.5安全施工详见本合同附件 安全生产管理协议。第十一条保修11.1 本工程保修期：施工方须承诺项目竣工后，保修期按照合同中规定的期限执行， 且保修服务期满后，并不免除其自身施工质量责任。11.2 保修范围同工程承包范围，因施工方之外的原因造成返修的经济支出，由合同双方另 行协商解决。11.3在保修期内，施工方在接到通知后24小时内派人修理，否则建设方可委托其他单位或 人员修理，费用由施工方无条件承担或由建设方直接从保修金中扣除。保修金待保修期满后一 次性结清。第十二条争议12.1 双方因合同发生争议，以协商为主，协商不能取得一致的，可由有关部门予以调解

11、或仲裁。合同双方都有权向有管辖权的法院提出诉讼。第十三条违约责任13.1因建设方原因不按合同约定履行自己的各项义务，应承担违约责任，工期相应顺延。13.2下列情况之一者属于施工方违约：13.2.1施工质量未达到要求或施工过程中建设方认为施工质量存在问题。13.2.2未按合同约定完成自己的工作和责任。13.2.3因施工方原因不能按工期完工，施工方应按合同处罚条款承担责任。13.2.4施工方未按本合同规定承担责任，而给工程造成隐患时，应承担违约责任。第十四条索赔14.1建设方不按约定履行合同造成工程延误，工期相应顺延。14.2施工方不按约定履行合同，造成的工程延期和损失均由施工方承担， 并应赔偿给

12、建设方造成的损失。14.3工期：施工方根据建设方下达的总工期目标和阶段性工期目标， 非2.2条款的原因，经建设方考核验收，如果由于施工方原因未达到进度目标要求或工程不能按合同工期按 期竣工时，施工方每延期壹天，施工方须向建设方支付违约金壹仟元 /每个日历夭直至相应工程竣工验收合格之日止。 （此违约金建设方有权直接从工程款中扣除 ）14.4质量：如因施工方的原因致使整个工程未达到合同要求， 则建设方对该施工方处以结算总价的10%的罚款。为达到上述标准，施工方采取各种措施的费用已包含于合同单 价中，不再增加任何费用。 施工方所施工工程若未通过质监部门验收合格， 建设方有权拒绝结算，施工方须向建设方

13、支付由此原因给建设方造成的一切经济损失并无条件返还建设方已 经支付的工程款及其相应利息。14.5安全的违约责任由双方在合同附件安全生产管理协议书中明确。第十五条附则15.1经合同双方协商签订的工程施工管理协议作为本合同的附件与本合同具有同等法律效 力，若工程施工管理协议与本合同有相抵触之处按本合同条款执行。15.2本合同经双方签字盖章后即生效，待保修期满价款结清后失效。15.3本合同正本一式两份，合同双方各执一份；副本两份，合同双方各执一份15.4本合同其他未尽事宜可另订补充合同。（以下无正文）施工方（乙方）法定代表人：委托代理人：建设方（甲方）法定代表人：委托代理人：合同签订时间:安全生产管

14、理协议甲方：如皋港务集团有限公司乙方：江苏通州十建建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法、 中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当 采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：第一条：建设单位：工程名称：如皋港务集团物资仓库。工程地点：如皋港区第二条：乙方资质及安全生产条件：乙方的资质名称：乙方的安全生产条件：说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并 对资料真实性负责，资料复印件交到甲方工程管理部备案。第三条：乙方现场负责人及安全生产管理人员：乙方现场负责人： 张斌

15、；安全生产管理人员：第四条：甲方的责任和权利1、向乙方提供本单位的安全生产规章制度。3、对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改， 并根据具体情况进行处罚。3、对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、 无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。第五条：乙方的责任和权利1、 乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。2、 乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。3、 严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标 准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。4、 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健 全现场安全责任制和消防安全责任制度。5、 乙方的项目负责人、专职安全生产管