建设工程施工劳务分包合同.docx

1、建设工程施工劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同发包人（章）： 承包人（章）： 工程名称： 年 月 日主体一次结构工程扩大劳务分包合同发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、呼和浩特市建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设施工合同示范文本、建设工程施工劳务分包合同示范文本及国家相关法律、法规、呼和浩特市相关规定，为明确双方在施工过程中的权利和责任，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。具体内容如下：第一条 工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXX工程1#、2#楼工程地点：XXXXX市XXXXX

2、X路以北，展西路以东，展东路以西，XXX港以南。建筑面积：1#楼建筑面积：10868.32、2#楼建筑面积：15055.32，共计建筑面积：25923.67。（最终按实际发生量结算）承包范围：施工图纸设计范围内所包含的主体一次结构；即：钢筋工、木工、混凝土工、架子工等工种的施工作业，具体范围及详细内容如下：一、主体结构部分：1、材料供应方面：甲方负责钢筋原材及混凝土、水泥、红砖、钢筋接头套筒（含套丝机）、电渣压力焊、一次结构中止水材料（止水钢板、止水条、止水带、止水螺杆、立面防水保护用聚苯板等）、水、电、暖、消防、防水等项目隐蔽材料。其余所用于施工材料均由乙方自行解决；如钢筋施工的辅料绑丝、焊

3、条、焊机；模板施工用的周转材料及辅料钢架管、扣件、顶丝、木方、穿墙丝杆、碟卡、竹丝板、铁钉、铅丝、焊条、小线；脚手架施工的材料木脚手板、安全网、密目网及大眼网、脚手钢架管、扣件、二次悬挑用工字钢，加工用的材料卸料平台，拉结用钢丝绳；安全用品如安全帽、安全网、安全带等。2、施工项目：从清槽、钎探开始到主体结构封顶的一次结构土建图纸上的全部施工内容，以及后浇带、土建图纸上预留孔洞的制作安装；止水带的安装、回填土时的人工配合；不含水、电、暖、消防、防水等隐蔽工作内容。3、施工用临水：甲方负责到次管甩口处，以外部分均由乙方自行解决。 临水、电：甲方负责由一级配电箱到二级配电箱（含二级配电箱），以里的三

4、级配电箱及移动配电箱乙方自行解决材料，乙方负责安装；并做到“一机一闸一漏电”“五芯线制”，临时用水、电现场管理由甲方负责；维护材料及配件甲乙各自负责各自段4、施工机械及小型工具：除商品混凝土运输由甲方负责外，均由乙方自行解决：如混凝土输送泵（如用汽车泵浇筑砼所产生的泵送费甲乙双方均摊）及管理配件、塔吊、钢筋加工用的机械、木工加工用的机械，混凝土浇捣机械，回填土用打夯机由乙方负责，包括打夯机配用电线、电缆。5、施工用各类仪器、仪表、抄平、放线用的水平仪、经纬仪、测距仪等由乙方自行解决。二、其他承包内容：1、塔吊基础的施工，塔吊的安、拆。2、土方工程：挖时配合的人工清理，填时配合的机械夯实。3、混

5、凝土工程：养护、覆盖膜、找平。4、挡土墙的砌筑用工。5、钢筋马镫的焊接加工。6、基坑周边安全维护、马道维护、安全通道的搭拆、维护。7、各类防护棚、降噪棚的搭拆、围护。8、二次悬挑脚手架安装、卸料平台安拆；电梯井内平网安装。9、各个临边的安全防搭拆。10、施工区的文明施工，材料管理、堆放、清理。11、建筑物内的建筑垃圾清理至甲方在施工区内的指定地点。三、劳务作业人数： 1、管理人员组成 2、所有施工机械的操作人员由乙方负责配备，对特殊工种的要求持证上岗。 3、各工种作业人数配备必须满足施工进度要求： 钢筋工： 木 工： 混凝土工： 架子工： 现场文明施工维护人员：四、工程质量标准：按国家现行的建

6、筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准达到质量评定等级。五、合同价款：单价；每建筑平米XXX.00元（此承包价格不含任何税收，不含冬施费），合同总价约为：XXXXXX.00元（大写：XXXXXXXXXXXXX） 1、承包形式：劳务扩大（机械设备、周转材料、施工人员） 2、付款方式： （1）、七层封顶后三日内付完成工程量的70% （2）、主体结构封顶后十日付完成工程量的70%（3）、主体结构封顶后一个月内付完成工程量的85%（4）、二次结构粗装修结束后十日内付完成工程量的95% （5）、余款在粗装验收合格后一个月内付清。3、工程变更及施工： （1）、因业主设计、甲方等原因发生的变更，

7、单项施工已完成的，按实结算或记工日。 （2）、变更在单项施工前发生的，按原承包内容正常施工。 （3）、对因乙方原因施工而造成的材料损失，乙方负责赔偿。六、工期： 日历天 第二条 甲方责任 1、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度、安全进行现场协调、监督、检查等事宜。 2、甲方组织机构组成：经理、项目经理、安全员、施工员、质检员、技术员、材料员。 3、甲方供应的材料：按乙方上报的且经甲方审定后的材料进场计划提供材料，乙方必须提前10天将材料的进场计划明细（名称、规格、用量、部位、时间）上报甲方，经甲方核实确认后，按确认的计划，组织提供材料进场。4、提供施工图纸1套，其余的均由

8、乙方自行解决，乙方妥善保管好施工图纸。5、提供施工现场、工人宿舍生活区。6、甲方应在各工序施工三日之前及时向乙方以书面形式下达各相应工序的施工方案及技术交底等文件。第三条 乙方责任 1、指派 为乙方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度、安全进行现场协调、监督、检查等事宜。2、乙方必须向甲方提交所在劳务公司有效地营业手续、承包劳务资质（复印件加盖公章）及授权书。 3、乙方必须根据甲方的要求提交科学合理且可行的施工进度计划、根据经甲方审定后的进度计划安排落实劳动力；必须配备、配齐施工中所需的管理人员，并提供详细名单。 4、乙方要切实履行双方确认的进度计划安排。5、乙方驻工地代表必须出勤，负

9、责合同的履行，并科学组织工程施工，保质保量的按时完成施工任务，解决各项事宜。 6、乙方按合同规定及甲方要求的时间组织工程所需的人员、机械、材料进场。 7、乙方所有进场的人员必须服从甲方统一管理。 8、施工区、生活区的临水、临电费均由甲方负责。第四条 关于技术、质量管理的约定 1、乙方必须严格按照国家、地方、行业标准和经甲方审定的施工方案和施工措施进行施工。 2、施工中出现质量隐患或问题时，乙方应无条件的按甲方技术质量部门的要求进行返工或整改，直至消除隐患或问题。由乙方原因造成的损失则由乙方全部承担，乙方同时有义务提供整改或解决措施上报甲方。 3、乙方必须服从甲方管理，做好工人的技术交底、安全交

10、底，严格按照施工图纸、施工规范文明施工的要求组织施工。 4、分项工程施工完成后，乙方必须先自检，合格后方可报甲方验收。 5、施工过程中各施工层面的主控制线及主标高点均由甲方负责测放，其余的细部施工用线及细部的标高点测放均由乙方负责且必须报甲方验收。 6、甲方给予技术上的支持。第五条 关于工期的约定 1、甲乙双方协议盖章签字生效后，在接到甲方开工通知三日内，乙方进场开始施工准备工作。乙方应严格按照甲乙双方确认的阶段性施工计划展开施工。 2、乙方因下列因素造成工程延误的，经甲方代表书面确认后工期可相应顺延。 1）、因现场停电或停水在一周内，造成累计停工8小时，则工期顺延一天。 2）、施工如遇不可抗

11、力的影响造成乙方无法正常施工的，乙方应于不可抗力发生后在24小时内通知甲方，并于一周内向甲方提供不可抗力发生的相关证明文件，经甲方认可后，工期予以顺延。 3、乙方因自身施工质量达不到预定标准而返工、重新施工等原因造成延误工期的，乙方因此承担甲方造成的经济损失，工期不做顺延。第六条 文明及安全施工的约定 1、甲乙双方应严格执行呼和浩特市任命政府颁发“文明施工现场管理暂 行规定”，加强科学管理，坚持文明施工设专人管理并建立专业文明施工班组。2、甲方向乙方提供符合标准的施工条件。3、施工现场做到工完料清，严禁出现作业面摆放混乱、生产垃圾不及时清理等现象。4、施工现场乙方每天必须有专人清扫。5、对于木

12、工、钢筋工棚的降噪工作，乙方应在甲方的指导下进行。6、施工垃圾应及时清理且运至现场甲方指定地点，统一处理，做到垃圾不过夜。7、甲方必须提供乙方生活区，包括乙方所需的宿舍、厕所、厨房及配套的水源、电源，乙方应对以上设备加以爱护。乙方工人在宿舍内不准私自用电取暖、不准用电做饭，否则由此引发的事故费用由乙方承担。8、乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面交底及安全措施工作，无条件的执行甲方、工地有关安全制度及其他管理制度。9、乙方必须严格按安全操作规程操作，遵守甲方现场及安全，治安等管理制度，双方约定：1）、乙方必须对本班组职工进行安全教育及安全操作规程的交底并做好每天的班前安全教育记录。2

13、）、乙方擅自外出工地之外的安全事故，一切责任自负。3）、工地施工区内的安全事故，分清责任，按责分摊费用。4）、签订安全生产协议书。第七条 关于材料供应的约定1、材料供应的基本原则：本工用的钢材和混凝土、一次结构用的主材料由甲方负责。2、乙方所有人员的生活用品、用具、劳保用品、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带均由乙方自行负责。第八条 关于违约责任的约定1、因乙方原因造成的工程质量不合格导致返工及给甲方指定的后续分包工程项目带来无法正常施工的由乙方派人处理，费用由乙方自理。2、乙方施工现场应做到“工完料清脚下静”，若发现现场有遗留垃圾甲方指出后乙方还不及时清理的，甲方有权罚款。对甲方指定分包的项目而产生

14、的垃圾由该分包队负责。3、由于甲方原因造成塔吊不能及时拆除时，增加的租赁费用由甲方承担。4、如果甲方不按合同约定按时支付工程款，造成的一切损失均由甲方承担。现场人员按100元/天有甲方计赔给乙方。5、如因甲方供应材料不能按时进场等原因，而造成连续停工，甲方从停工第三天起承担乙方停工期间在场人员的误工费，按每人100元/天计，且工期顺延。 第九条 争议解决办法 1、本协议履行期间，如双方发生争议时，在不影响工程进度时，双方本着友好协商解决。2、甲乙双方如不愿意通过协商或调解不成时，应向劳务分包合同履行地任命法院起诉。第十条 保险1、工程开工前，乙方建设工程和施工场地内的自由人员及第三人人员生命财

15、产办理保险，支付保险费用。2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。3、事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要的国家安全措施，防止或者减少损失。第十一条 材料管理为加强料具管理，最大限度的减少人为材料浪费，甲方对主要材料用量进行控制、对超出控制指标的用量与费用一律由乙方负责，对于节约部分将给予一定的奖励具体控制指标如下：主要材料损耗控制指标(见下表)序号材料名称指标量1钢筋定额损耗2水泥定额损耗3砂、石料定额损耗4商品混凝土定额损耗（不以商砼站的小票为依据）注：以上表里所列材料进场时，甲方必须同时通知乙方相关人员到场一起

16、参与点验，且甲方必须将材料入库单交存乙方一份。如发生一次表里所列材料进场点验无乙方参与的或未将入库单交存乙方的情况，本条款都将被视为对乙方无效。第十二条 安全生产及安全事故处理 乙方对安全施工负责，做到严格执行国家、呼市及上级单位的政策、法律、规范、标准和制度，不违章指挥，不违章作业，严格执行安全技术交底，保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故，按国家职工伤亡补偿条例的规定给予经济补偿外其它部分由乙方负责。 第十三条 其他1、本协议一式 份，甲乙各方执 份。2、本协议未尽事宜，双方可另签订补充协议，并与劳务分包合同具有同等法律效力。甲方（公章） 乙方（公章）法定代表人： 法定代表人：委

17、托代理人： 委托代理人：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日扩大劳务报价清单 内容项目名称组成部分价格（元/m2）模板工模板的制作、按转包给、拆除、清理90.00钢筋工钢筋加工、安装45.00混凝土工混凝土的浇筑、养护、清理15.00架子工外架搭拆、安全防护13.00辅料圆钉、铁丝、绑丝、焊条、胶带、木工用塑料管、保护层垫块、脱模剂等12.00塔吊租赁、维护、扶墙15.003kw以内小型工具3kw以内小型工具3.00钢筋、木工加工机械切断机、弯曲机、弯箍机、调直机、电焊机、对焊机、电锯、压刨机8.00周转材料钢管、扣件、脚手板、安全网、安全帽、安全带等35.00模板材料方木、多层板、脚手板55.00配电系统从二级箱下桩头开始至移动箱的电线电缆、电箱5.00安全文明施工施工现场的保卫、安全、保洁4.00管理及后勤人员工资10.00混凝土地泵泵管，胶圈、管卡5.00公司管理费及利润23.00合计338.00甲方（公章） 乙方（公章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日