防水施工承包合同范本完整版.docx

1、防水施工承包合同范本完整版合同编号：YT-FS-7315-36防水施工承包合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利 共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity 合同书编号：YT-FS-7315-36编订：*批准：*防水

2、施工承包合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 乙方根据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺利进行，在条件具备的基础上结合本工程实际情况，经双方同意的情况下，特订立本合同，本合同根据中国人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，此合同受法律保护，双方当事人必须全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。一、 工程名称：二、 工程地点：

3、三、 工程范围：基本以预算范围面积 平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。四、 施工标准：五、 工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米六、 付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约) 元，以预算总造价的 %付给乙方，计人民币 元，尚余 %在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。七、工程日期：合同签订后，乙方自月日开工至 除雨天大风和资金不到位的情况下，造成误工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。八、 安全条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条 例，但甲方必须交代清楚，乙方在施工

4、过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，协助乙方抢救工作。九、 甲方要协助乙方提供施工及住宿方便条件，在施工中，如甲方 给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。十、 保修期限：乙方工程竣工后，按国家保修法规定保修，保修期为 年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费维修。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。十一、其它： 本合同一式份，甲方执份，乙方执份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日防水施工承包合同范文2发包人：(以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合法

5、同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方乙方协商一致，就 楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:一、 工程概况1、 工程名称工程地点：2、 工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程3、 承包方式: 包工包料4、 质量标准：合格二、 工程工期1、 合同生效后，按照甲方要求时间完成。2、 若甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期，工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工，工期顺延。3、 若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不

6、顺延，并承担相应经济损失。三、 工程造价及材料要求注：数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为 京九牌材料，sbs为20、4弹性防水卷材，符合gb18242-2017。四、工程款支付合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款，留20%保修费，保修期满后一次付清。五、工程质量1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。2、乙方在施工中，必须接受甲方的管理规定及技术交底，并保证工人的技术素质，严格按技术交底施工。3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权

7、随时提出返修，因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担，甲方不负任何责任。六、安全乙方必须对现场施工人员的人身安全负责，并为其办理相应的人身安全保险，因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。七、甲方责任1、甲方在乙方进场前，必须保证具备施工条件。2、甲方负责施工现场的协调，对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查，组织验收、变更、签证等事宜。3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车，确保乙方正常施工。4、按合同规定支付工程款。八、乙方责任1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质，并承担卷材送检所需费用。2、乙方负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施

8、工任务。在施工过程中，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全事故，乙方承担全部责任。3、积极配合好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督，及时提报完整的工程技术材料，及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告，甲方负责组织有关人员验收。九、违约责任1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿给甲方造成的一切经济损失。2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方承担

9、经济责任和赔偿对方的损失。十、工程保修1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算，执行建设部有关规定，质保期为5年。2、现场留设乙方负责人电话，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任，甲方不承担任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行维修，由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。十一、其他1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方协商，协商不成时，可诉至当地法院解决。4、本合同一式的 份，甲方份，合同自双方签字盖章后

10、生效，合同条款履行完毕终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日防水施工承包合同范文3甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲、乙双方根据中华人民共和国合同法及其相关规定，经充分协商，甲方同意将 工程防水施工及安全发包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订本合同，供双方遵照执行。一、工程名称与地点：二、工程内容：1、甲方将 工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含所有机具设备及易损易耗件和场内转运)等所有防水工程，包质量、包安全、包工、包料方式全承包给乙方，材料要求为a、js防水涂料(二涂厚度1mm)。b、sbs卷

11、材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必须符合国家机关标准，并交给甲方验收合格后才能使用。2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应，乙方所采购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品，防水材料使用符合合同约定，其施工过程中材料均应符合要求，乙方材料进场前并向甲方提供材料合格证、检测报告等资料原件，材料报检等费用由乙方负责。三、工程工期及要求1、甲方通知乙方三日内必须进场。2、本工程必须在 年 月 日内完成。乙方必须按甲方的工期要求合理安排其施工程序，拟定工程进度计划，按计划实施，确保工程如期完成。3、乙方不得影响任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窝工时，概由乙方赔偿损失费。

12、4、因甲方原因造成的工期延误，前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝，乙方工期顺延。5、乙方必须遵守甲方人员的管理安排和甲方的各项管理制度。6、每次工序做完后经甲方验收后，再进行第二次工序，否则自负其责任和有关费用。7、已完工程成品保护的要求：工程竣工交付业主前，由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的保护工作，出现损坏或丢失，由责任方无偿修理或赔偿。四、工程承包价经双方协商，甲方将 工程含本合同所有内容，综合费、配合费用、合理利润、风险防范费按a、js防水涂料(二涂1mm厚)价格 元/m( 元)。b、sbs卷材4毫米厚价格 元/m(

13、元)。c、丙伦防水，300克， 元/m。d、德高k11， 元/m。e、聚胺酯， 元/m。承包给乙方，结算以实际收方决算。五、付款方式1、双方约定按工程量进度付80%。2、工程余款 20 %在工程完工验收合格决算后，按甲方规定减除工程总额 10 %作为质保金，余下的10%一个月内付清。3、工程竣工后，屋面防水工程、厨房、厕所及所有防水设计要求的防水、防渗漏，保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日开始计算。4、在保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方或物管公司电话通知起 2 小时内赶到现场处理，否则甲方或物管公司有权自行处理，并由甲方按实际发生费用(包括人工、材料、相关税、费、损失费赔偿费

14、用)的 120 %计算赔偿损失，甲方有权将上述损失在质保金直接扣除。六、工程质量1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作，同时接受甲方管理人员的监督，并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量不合格，乙方负责返工，并赔偿因此给甲方带来的损失。3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。七、工程安全1、乙方在施工操作过程中，应严格按国家防水范围施工安全标准和有关规范、条例执行，应符合现行验收规范标准。2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的对于安全严管重罚的规定。3、乙方负责施工期间的一切安全责任，若乙方施

15、工期间出现一切安全事故，由乙方自行承担经济损失及法律责任。八、双方权利与义务(一)甲方1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施处罚，并要求经济赔偿直至解除合同的权力。2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按合同约定按时支付工程款。4、甲方有权要求乙方安全防护安全文明工地规范实施操作。5、做好技术交底，安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。6、做好安全交底，进行安全宣传教育和安全检查。(二)乙方1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产，文明生产，不得擅自违反安全操作规程，对

16、于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故，乙方承担全部责任，甲方概不负责。2、乙方应按相关要求组织施工作业人员，不得违背劳动用工规定，同时乙方应每月向甲方提供从业人员名单、身份证、操作证复印件等。3、材料按甲方指定地点堆码，每天下班前进行现场清理，做到现场干净、整洁、工完场清。九、违约责任与其他以上条款双方严格遵守，任何一方违约，由违约方承担 万元的违约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。十、本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。十一、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here