第三部分专用条款.docx

1、第三部分 专用条款第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2 合同文件组成及解释顺序2.1 合同文件组成及解释顺序如下： 3 语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。3.2 需要明示的法律、法规、规章：国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4 适用标准、规范4.1 适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间： 4.2 国内没有相应标准、规范时的约定： 5 图纸5.1 发包人向承包人提供图纸套数： 发包人向承包人提供图纸日期： 5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限： 6 通知6.1 承包人的地址： 6.2 发包人的地址： 工程师

2、的地址： 二、工程管理人员7 工程师7.1 监理单位委托的工程师姓名： 7.2 发包人代表的工程师姓名： 7.3 其他需要取得发包人批准的权利： 8 项目经理8.1 项目经理的姓名： 三、双方一般权利和义务9 发包人工作9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： （5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间： （6）水准点与座标控制点交验要求： （7）图纸会审和设计交底时间： （

3、8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、 古树名木的保护工作： （9）双方约定发包人应做的其他工作： 发包人委托承包人办理的工作： 10 承包人工作10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求： （4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求： （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续： （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： （7）

4、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担： （8）施工场地清洁卫生的要求： （9）约定承包人应做的其他工作及费用承担： 四、施工准备11 施工组织设计和进度计划11.1 承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求： 工程师确认的时间： 12 施工准备12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间次序约定： 12.10 红线外临时占地租用费用承担约定： 五、施工工期13 开工及延误开工13.1 单项工程工期约定： 13.3 延期开工损失赔偿费及限额约定： 16 工程竣工16.3 提前竣工的约定： 六、材料设备供应17 发包人供应

5、材料设备17.1 发包人供应材料设备清单（可另附页）： 17.5 发包人供应材料设备的结算办法： 18 承包人采购材料设备18.1 承包人采购材料设备的约定： 18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19 材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备： （2）发包人承担检验费用的材料、设备： 七、工程质量和检验24 工程试车24.1 工程试车内容和费用承担： 八、安全与文明施工25 安全施工25.1 承包人安全责任的约定： 25.2 发包人安全责任的约定： 九、合同价款、工程量确认和工程款支付30 合同价款30.2 确定合同价款的方式：（可在

6、确定的方式打，其他打）固定价格合同 可调价格合同 成本加酬金合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价款调整方法： 30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法： 30.5 采用成本加酬金合同的约定： 31 工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范； 其他： 31.3承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 32 工程款支付32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例: 扣回工程预付款的时间、比例： 32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和数

7、额: 32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。十、工程变更34 确定变更价款34.2 工程量变更幅度： 增加部分工程量的项目单价确定方法： 减少部分工程量的项目单价确定方法： 合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法； 十一、竣工验收和结算35 竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定： 35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定： 十二、工程质量缺陷保修（详见附件3工程质量缺陷保修书）十三、违约、索赔和争议38 违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任： 通用条款32.2款约定发包人不按时支

8、付工程进度款应承担的违约责任： 通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任： 发包人违约的其他约定： 38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任： 通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任： 承包人违约的其他约定： 40 争议40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。十四、施工分包41 施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的过程： 十五、不可抗力42 不可抗力42.1 双方关于不可抗

9、力的约定： 十六、保险和担保43 工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： （2）发包人委托承包人办理的保险事项： （3）承包人投保内容： 44工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1） 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项： 十七、保险和担保49 合同份数49.2合同副本份数： 十八、其他51 补充条款（篇幅不够可附页） 附件1： 承包人承揽工程项目一览表单位工程名 称建筑面积（平方米）结构层数跨度米设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2

10、： 发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3 工程质量缺陷保修书发 包 人（全称）： 承 包 人（全称）： 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量缺陷保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程等项目。具

11、体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下 二、工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下：地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年；电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；供热和供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；装饰装修工程为2年； 其他项目保修期约定： 三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，

12、保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、工程质量缺陷保修费用 工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金 工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的 %， 具体为：金额（大写）： 元（小写） 元质量缺陷保修金银行利率为 六、工程质量缺陷保修金的支付 发包人在工程质量缺陷保修期满后14天内将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项： 本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日