建筑工程支付担保协议.docx

1、建筑工程支付担保协议建筑工程支付担保协议 建筑工程支付担保协议第1篇 合同编号：_ 甲方：_公司 法定代表人：_ 住址：_ 邮编：_ 联系电话：_ 乙方：_ 法定代表人：_ 住址：_ 邮编：_ 联系电话：_ 本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_年_月_日在_市订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下： 第一条为了确保乙方与_签署合同编号为_年_字第_号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一

2、致，订立本合同。 第二条按照中华人民共和国担保法的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。 第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须： 1向甲方提供下列一项或数项反担保： 经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。 以财产抵押押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵押合同”。其中抵押物的有关内容见合同附件。 经甲方认可的其他方式反担保措施。 2同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵押物。 第四条当承包商按保证责任规定向甲方索

3、赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。 第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。 第六条担保条款的修改 乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方

4、的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。 第七条担保费用 甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用： 1担保费： 担保费以担保金额为基数，按年率_计收。 担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。 2其它费用： 甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的.其它费用，由乙方支付。 3履约保证金： 部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_-_，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方

5、账户。 第八条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。 第九条违约责任 1甲方的责任 如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_元给乙方。 如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。 2乙方的责任 如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_元给甲方。 如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。 第十条生效条件 本合同自双方的法定代

6、表人或其授权代理人在本合同上签字并加斧章之日起生效。 本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，承包商与建筑主管部门各执_份，其他用于履行相关法律手续。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 建筑工程支付担保协议第2篇 ： 鉴于你方作为承包人已经与 于 年 月 日签订了 建设工程施工合同，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款

7、的 %，数额最高不超过人民币元。 二、保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为：连带责任保证。 2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 2. 在出现

8、你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后天内无条件支付。 五、保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付之日起，保证责任即解除。 4. 按照法律法规的

9、规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条变更约定的变更不受本款限制。 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责

10、任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决： 向 仲裁委员会申请仲裁； 向 人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人签字并加斧章之日起生效。 担保人： 法定代表人或委托代理人： 地 址： 邮政编码： 传 真： 年 月 日 建筑工程支付担保协议第3篇 具保证人： 根据xx工程建设工程施工同41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。 第一条、保证事由 由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。 第二条、保证内容 1、税、费： a、建筑经营税，城市建设维护税，教育

11、附加费，所得税，印花税等； b、按国家规定施工企业应缴纳的规费； c、按规定向分公司上缴的管理费； d、民工工资支付、材料费支付； e、债务偿还。 2、 质量、安全、文明施工、工期、违约： a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等； b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。 3、债务： 拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。 第三条、保证责任 1、对第二条所例条款内容，由保证人承担

12、民事责任和经济偿付； 2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿； 3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿； 4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。 第四条、保证方式(可选一种或二种) 1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。 2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后： 第五条、抵押担保保证权的实现 凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿； 2、抵押物折

13、价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿； 第六条、抵押物返还 1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。 2、抵押物返还的程序是： (1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续. (2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。 (3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。 第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。 第八条、本合同同时为xx工程合同第款的担保合同，为工程合同的组成部分。 保证人(单位)： 代 表： 代表人身份证号码： 年 月 日 建筑工程支付担保协议