土方运输居间合同.docx

1、土方运输居间合同土方运输居间合同篇一：土方运输居间合同居间合同三方承诺书 甲方： 乙方：居间人：一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。甲方： 乙方： 居间人： 年月 日 居间合同承诺书（工程联系

2、业务费） 甲方： 乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给

3、乙方居间费用都要如约履行。4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。7、未尽事宜，双方协议补充：8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字： 乙方签字：年月日 土方运输合同甲方：乙方：按照国家合同法公路运输及相关法律规定，经双方友好协商，本着诚信务实和以人为本

4、的原则，特签订如下约定：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程总量：4、工程期限：工程施工工期年年日至 年 月 日。5、运输距离与单价： 6、车辆要求及数量：总计需台左右，车辆尺寸（）至，甲方必须保证乙方车队24小时工作。7、运输费用的计算方式：按起步价零公里75元+每公里10元计算。8、取土地点：9、卸土地点：10、作业时间：11、开工时间：二、结算及付款方式：1、甲方负责每天结算、付款，结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算，确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清，不得拖欠。2、施工期间甲方不得私自与乙方车辆结算运费，

5、否则视为违约行为，承担违约行为造成的乙方经济损失，按每台运输车辆赔付三、甲方负责和义务1、甲方安排固定人员在现场管理，如发生问题及时沟通。2、甲方不得擅自调运乙方车辆，如有需要必须征行乙方负责人同意方可。3、在施工区域内，车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。4、乙方车辆进场后，如运输中当地村民阻车、超载，交警、路政、城管等惩罚，均由甲方全权负责。5、甲方负责协调安排乙方人员的食宿水电问题，生活费用、水电费乙方自理，住宿费用甲方负责，并提供到场设备停车区。6、乙方车辆到达所出发地的高速公路收费站时，甲方按每辆车 的行驶证交给甲方。此费用正常施工四、乙方责任和义务：1、乙方向甲方提供车辆

6、台。2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队，若发现严重处分罚款，篇二：土石方工程居间合同土石方工程居间合同 甲方（委托人）： 联系电话：身份证号码： 乙方（受托人）： 联系电话：身份证号码： 甲乙双方为了发挥双方优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议： 一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。二、乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实

7、地考察。2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式1、本项目报酬为2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付（每次支付）。3、甲方可以转帐或现金方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、

8、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、如果发生合同争议，双方协商解决。2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。3、本合同签字盖章后生效。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）

9、： 法定代表人和委托代理人（盖章）： 签订地点：签订日期： 篇三：土石方工程居间合同XX-4-5土石方工程居间合同甲方(公司名称) ： 广西宁润投资有限代表人： 身份证号：乙方(受托人) ：_ _ 身份证号：甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项乙方接受甲方委托，负责就土石方工程运输项目 (南宁市凤岭北路一期工程【箱竹大道-高坡岭路】土石方挖装、运输作业)寻找车队（或运输公司）进行相关运输工作 ，本工程位于南宁市凤岭北路【在水一方】小区附近，总工程量约600万m3。并最终促成甲方与车队（或运输公司）签订该

10、工程项目承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必须向车队（或运输公司）提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助车队（或运输公司）对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供车队（或运输公司）信息的真实可靠性。三、甲方义务1、甲方负责提供该工程信息，与承包方签订的土方运输的原始合同等相关资料;负责和车队（或运输公司）进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和车队（或运输公司）所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式：1、甲方与车队（或运输公司）签订的运输

11、单价为95元/车（20方的泥头车）。2、居间报酬按车计算，每车甲方支付给乙方。结算时的具体金额按照车队（或运输公司）实际运输车辆的数量以及每天每车运输次数为准。3、居间报酬支付方式与甲方和车队（或运输公司）签订的运输合同支付方式一致。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。4、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终

12、止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会或者法院仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。3.本合同的补充文件即为甲方与车队（或运输公司）所签订的运输合同。 甲方： 乙方：_代表人： 开户行：银行账号：_年_月_日 _年_月_日 合同签订地：_ _ 篇四：土石方居间合同土石方工程居间合同 甲方（委托人）： 联系电话：身份证号码： 乙方（受托人）： 联系电话：身份证号码： 甲乙方为了发挥双方优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下

13、协议： 一、 委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_工程项目，引荐甲方和该项目的_直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_签订该工程项目承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与_签订书面的工程承包合同。二、 乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察；2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、 甲方义务1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料；负责和_进行合同谈判；2、如果居间成功，则由甲方全面履行和_所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方因按本

14、合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为_。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_签订该工程项目施工合同后5内日支付_，进场后5日支付_，剩余部分分_次付清（每次支付_）。3、甲方可以转账或现金方式支付。五、 保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。六、 合同终止1、本合同签字生效后，如果至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行

15、完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、 争议解决方式1、如发生合同争议，双方协商解决。2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。八、 其他事项1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。 签订地点：签订日期： 甲方（盖章）：乙方（签章）： 法定代表人或委托代理人（签章）： 篇五：土方工程居间合同土方工程居间合同甲方（委托人）：联系地址：身份证号：乙方（居间人）：联系地址：身份证号：甲乙双方为了发挥各自的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商

16、，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实

17、际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。二、乙方的义务1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

18、三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、 如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨元（税后）每天按实际工程量结算支付给乙方，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。2、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当

19、出具相应的收条，无须提供发票。3、如果经过乙方努力，该工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。五、保密事项1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。六、合同生效及终止1、本合同经双方签字或盖章后生效。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方

20、都有约束力。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份。3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方：（盖章）： 乙方：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：篇六：土石方居间合同土石方居间合同甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。一：委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促

21、成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。二：乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。三：甲方义务甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。四：居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后_内

22、付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。 六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：篇七：土石方工程居间合同土石方工程居间合同甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合

23、同。2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本

24、项目居间报酬为人民币贰佰万元（￥2,000,）2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的单位签订该工程项目的（专业承包施工合同）后 日内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至 _年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自

25、动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订日：_年_月_日 合同签订地：甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人乙方(盖章) ：篇八：土方居间协议书甲方: 乙方: 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议： 一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。 二、乙方促成甲方与项目

26、方所拉的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿(下文均称渑池县煤矿)。 三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。 四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方 签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。 五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。 六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付元(大写：)作为居间费

27、，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费/天每车总趟数/天车辆总数 七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内： 开户行： 户名： 账号： 八、居间费的支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。 九、违约责任 甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。 十、争议解决 甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。 十二、本协议一式一份，由乙方保管。 甲方：乙方： 住址：住址： 年月日年月日 篇九：土石方工程居间合同土石方工程居间合同甲方：联系方式：乙方：联系方式： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议： 一、工程事项终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。二、甲方