光伏项目合同模板.docx

1、光伏项目合同模板建设工程施工合同甲方： 合同编号：乙方： 签订地点：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订 立本合同。1.乙方资质情况：资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_2.建设工程施工对象及内容：工程名称： 工程地点： 分包范围：从组件安装到并网发电的全部施工，包括但不限于以下施工内容:1、直流侧安装：组件安装，电缆接线，电缆敷设，PVC管敷设。桥架的安装，光伏监控 系统安装；2、低压侧电气安装：逆变器和并网柜安装，交流电缆敷设，桥架敷设，低压交流柜改造, 并网施

2、一；3、接地3程安装：光伏组件防雷接地：组件间用黄绿线接地：组件阵列接地：热镀锌扁 钢-40*4,水平接地网的敷设与焊接；乙方需提供：施工所用的所有工具，安全防护用品，辅材等；辅材包括但不限于：组件固 定的夹具、钻尾螺丝、组件黄绿接地线、电缆铜鼻子、PVC管关卡、螺丝螺母、 固定胶条等所有完成施工所需的辅材。4、中方提供的设备到现场后，由乙方负责卸货并保管。实际施工范围以我司施工通知单为准，工程量清单见合同附件一。3.工程计价方式：3. 1本合同价款采用工程包干价格方式确定。固定综合单价：工程量清单见附件一暂定总价：（小写：；大写： 2施工范围：以现场项U经理出具的施工范理. （见附件一：.匚

3、程量清单）。此价格为含税价，包含卸货费、安装费、所需工具搬运费、辅材费、管理费、人工费、措 施费、差旅费、交通费、餐饮费、保险费、税费等。工程量增减10%范围内或因用户原因造成 工期拖延、窝工而导致的损失均不影响本合同金额。3. 2工程竣工结算严格按照工程量清单中的工程量进行结算。除合同另有规定外，工程量 清单中已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修 复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、一切风险。由于承包人与其它专业 承包人（不在本次承包范围内）之间的交义作业或配合而引起的人工和机械的降效及其他配合 费，由于承包人与其它专业承包人（不在本次

4、承包范围内）之间的交叉作业或配合而引起的窝 工、停工损失，以及施工作业面移交等原因导致不均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工 或窝工等，该部分费用由乙方考虑在综合单价风险范围内。3.3工期要求：开场时间：根据甲方书方通知为准竣工时间： 年 月 日4、质量保证与质量控制要求工程质量应满足以下要求1.1本工程验收按北京鉴衡认证中心认证技术规范并网光伏发电系统工程基本验收要 求为辅助依据，以甲方要求为主要验收。如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大 修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。2.2本合同工程质量目标：达到国家验收标准和行业标准，并符合甲方要求。4. 2.1工程质量应当

5、达到国家验收标准，并应符合中方和北京鉴衡认证中心认证技术规 范并网光伏发电系统工程基本验收要求约定的质量标准，质量标准的评定以中方约定（优先 适用）、国家和行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量 标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲 方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。5. 2. 2乙方须遵守甲方的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督。6. 2. 3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及工程质检、验收资料。7. 2.4本项目质保期为2年，保修期自完成整体竣工验收之日起。具体执行国家及行业所发布的与建设工程及光

6、伏发电行业专有的相关法律法规、标准、规 定。8.合同文件及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；9.总（分）包合同：无10图纸：10.1方免费向乙方提供工程有关施工图纸1套。除了严格用于本合同目的，乙方不能在 未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。7. 2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下：7.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技 术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施：但审批并不能减轻或排除乙方应 承担的责任。7. 2. 2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录；7.

7、2. 3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。工程竣 工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。8.甲方义务：8.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬；8.2负责与业主方、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.3提供完成本合同协议书上约定的材料。8.4指定现场代表，协调处理相关现场事务。8.5审核施工技术措施与技术资料；现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工 序的配合；9.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方施工计划提出明确要求；10.7中方委托项口经理高亚恒为现场代表,履行甲方的责任。11.方义务：11.1本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具

8、有相应资格证书的熟练 工人投入工作；11.2经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;11.3觉遵守法律法规及有关规章制度；1.14严格按照中方要求、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到 约定的标准。保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，落实安全措施，确保施工安 全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理 规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场 脏乱造成的损失及各种罚款，9.7自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、 使用情况，

9、及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9.8按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；9.9做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙 方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；9.10妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，如 发生损失由乙方承担；妥善保管、合理使用自有的机具、周转材料及其他设施，如发生损失由 乙方承担。在施工中，甲方提供的材料如有损坏，乙方要照价赔偿。9.11乙方必须服从中方转发的业主方及工程师的指令；9.1212乙方生产、生活由乙方自行解决

10、并承担费用。9.13工程建设的所有资料制作和收集由乙方负责并承担费用；1.114除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行 总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；9.15乙方负责自身施工所需的水、电管线引接，材料由乙方自购，费用由乙方承担。同 时应必须执行甲方有关施工现场水电管理制度的规定；9.16乙方应遵守甲方正式发布的各项管理制度，由于因乙方原因造成的各种事故或损失, 乙方应承担全部责任并赔偿由此造成的一切经济损失；9.17乙方自行办理工程当地所规定的应由乙方承担的一切有关手续并承担由此产生的费 用，由于相关手续不完善而出现问题，乙方负责处理，不

11、能影响工程的施工进度；9.18乙方必须独立完成本合同施工任务，不得再次分包或转包，甲方一经发现，有权终 止合同，乙方须赔偿甲方的直接和间接损失;9.19配合甲方以及业主共同进行质量检验；9. 20施工中发生的质量、安全等罚款乙方应及时向甲方交纳，如不按时交纳甲方有权从 乙方的履约保证金或在工程结算款中双倍扣除。1021应谨慎处理施工中发生的交叉作业配合，对甲方或第三方造成损失的，乙方要负责 赔偿；乙方则需自行负担由于停工、窝L造成费用增加的风险损失。1122施工进度必须满足甲方的进度要求，如不能满足进度要求或甲方根据自身施工管理 经验认为乙方不能满足施工的进度，中方有权把部分或全部的工程移交其

12、它分包商施工，甲方 将从乙方合同价款中按未施I部分项目结算费用的1.2倍扣除。1223乙方无权直接参与与业主方进行相关的技术、经济问题的协调，涉及到相关问题时, 只能以书面形式上报甲方，由甲方统一对外协调解决。1324乙方委托 为现场代表，履行乙方的责任。10.安全施工与检查：10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接 受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方施 工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用，均由乙方承担；10.2乙方项目经理应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不得参与赌博、寻衅滋 事、打架斗殴，不

13、得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得 对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害；10.6甲方的安全文明施工权利和义务10.6. 1对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查。不符合规定的，有权要 求乙方更换人员或终止合同。10.7乙方的安全文明施工权利和义务：1.1.17.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。1.1.2遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、对现场的安全文明施 一匚、环境保护的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程 项目的检查），对存在问题落实整改。1.1.3按照规定和

14、要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工 方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。10. 7.4按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；11.7.5严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方 备案。10.7. 6定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办 理人身意外保险。10.7. 7为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规 则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做 好安全工器具的检测，确保合格、有效。10.7. 8交叉作

15、业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。10.7.9建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的 验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。10.7. 10在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。14. 7. 11现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全 生产监督和管理部门，做好善后处理工作。15.安全防护：15.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临路交通要道附近施工 时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施：未经甲方同意擅自施工造成 的任何损失及安

16、全检查事件均由乙方承担全部责任；15.2乙方在施工现场内必须按要求为所有进入施工现场人员配备必须的安全保护用品 （如安全帽、安全带及其他保护用品）；16.事故处理：16.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告中方， 同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；17.报酬的支付：17.1预付款：合同签订3个工作日内，甲方支付乙方该项目总价款的20%17.2验收款：待乙方完成项目的全部工程量并经甲方业主竣工验收通过后，在收到乙方 开具的全额发票（其中安装费（人民币:,大写：）为6%的增值税专 用发票，以技术服务费内容开具，材料费（人民币：，大写：陆仟陆佰捌拾元整）为1

17、7% 增值税专用发票）后，甲方向乙方支付该项目价款的遢；并提供资料清单：竣工资料、设备调试报告、竣工验收单、竣工图纸17. 4质保金：工程合同总价的 5与为质保金,质保期在项目工程完工后经业主方最终 验收合格之日起12月后,业主方和甲方未提出质量异议及无索赔后无息支付。19.施工验收：19.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应 向甲方提交完工报告，通知中方验收，验收合格的视为乙方已经完成了本合同约定工作，但甲 方与业主方双方之间的隐蔽匚程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时; 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的一切经济损

18、失。19.2全部工程竣工后在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。业主方最终验收合格 之日起质量保证期为12个月。（如业主对保修要求高于此要求的，以业主要求为准，其他参照 此要求和国家标准）。19.3具备隐蔽、覆盖条件或达到中间验收的部位，乙方应自检合格并做好自检记录后， 通知甲方，甲方代表应在48小时内到达现场检验，验收合格，并经甲方代表在验收记录上签 字认可后，方可进行隐蔽和继续施工。整体验收由中方、业主代表联合验收，验收达到质量标 准后方可移交；19.4工程经验收不符合质量标准规定的部分，乙方应在限定时间内修改后重新验收，直 至验收符合质量标准。由此发生的修改费用全部由乙方承担，工期不予

19、顺延；19.5甲方的检查和验收并不减小或排除乙方对工程质量应承担的责任。19.6在施工中出现的由于乙方原因造成的缺陷由乙方负责处理，此费用由乙方承担。如 乙方不能够及时处理施工缺陷，甲方将委托他人处理此缺陷，按乙方该项目结算费用的120% 扣减缺陷处理费用。19.7由于质量问题造成的工程损失，乙方承担全部相应责任，由此造成的全部费用由乙 方承担。20.违约责任：20.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任:20.1. 1乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，承担由此给甲方造成全部损失。20.1.2无论何种原因，乙方人员出现斗殴、酗酒，甲方视情节轻重按1000元-5000元/ 次进行处罚；

20、21.1.3乙方违约后，中方要求乙方继续履行合同时，乙方除承担上述违约责任后仍应继 续履行合同。21.争议：21.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方同意向甲方 住所地有管辖权的人民法院起诉解决；21.2因该工程相关的任何形式事故或质量纠纷，双方同意提交甲方所在地的鉴定机构或 质检机构进行鉴定，鉴定结果对双方均具有法律效力。23.合同解除：23.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方通知 乙方终止本合同，乙方接到通知后撤离现场。23.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合 同无法履行的，甲方和乙方可

21、以解除合同。23.3如因乙方违约甲方行使单方解除权的，合同解除后乙方已建工程经甲方审核认可并 扣除全部违约金后经业主方最终验收通过一年后支付给乙方。23.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按中 方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。23.5如项目法人终止与甲方签订的施工总承包合同，则乙方将立即终止与本合同有关的 全部工作，同时本合同自动终止。23.6因乙方违约，甲方可以解除本合同。23.7双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本 合同即告终止。23.8合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵

22、循诚实信用原则，履行通知、协助、保密 等义务。25.税务条款25.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙 方承担。25. 2本合同价格为含税价。乙方履行本合同项下的所有责任和义务所涉的所有税费已全 部包含在合同价格内，由乙方承担。25. 3乙方提供的发票出现税务问题时，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳 金、罚款及其他相关的甲方的损失。27.合同签订份数及生效本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方执贰份：本合同经双方签字并盖章后生效具有同等效附件一:主要工程量清单以上由甲方提供的物品，运输、安装、卸货、保管等工作由乙方完成序号货名型号单位数量原材料提供 单位备注附件二:主要材料清单序 号设备材料名称型号规格及主要技术参数单位ft*1234567891011以上材料均有乙方提供，运输、安装、卸货、保管等工作由乙方完成