上海市建设工程设计合同模板模板Word格式.docx

1、上海市工商行政管理局说 明一、凡在上海地域负担建设工程设计任务单位, 统一使用本协议。二、填写本协议时, 必需使用正楷, 字迹工整清楚, 填写内容正确齐全。三、本协议由上海市建设委员会、 上海市工商行政管理局共同制订, 上海市建筑业管理办公室监制, 任何单位不得翻印。委托方（甲方）: _承接方（乙方）: _ 甲方委托乙方负担 _工程设计, 经双方协商一致, 签署本协议。第一条 本协议依据下列文件签署1.1中国协议法。1.2 国家及上海市相关工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程同意文件。第二条 本协议工程设计项目名称、 地点、 规模、 投资、 设计内容及标准2.1工程项目名称:2.2工程

2、项目地点: 2.3工程项目规模: 人防建筑面积约 平方米 2.4工程特征及附注说明: 按国家人防规范进行建筑, 结构, 暖通, 给排水, 电气等各专业人防设计 2.5工程项目投资总额: 人防增加投资约 万人民币 2.6工程项目设计内容及标准 根据国家和上海市相关要求和标准完成方案和施工图设计, 进行施工配合和帮助施工验收等工作。 。第三条: 甲方向乙方提交相关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备 注1设计任务委托书设计开始前2相关部门批文3地面设计单位提供总图及地下室平面图45第四条 乙方向甲方交付设计文件设计文件名称阶段备注设计方案方案6份 年 月 日超出数量另收工本费施工图8份方案经

3、过后45天第五条 设计费用及支付方法5.1甲方应支付本协议项目设计费总额为: 人民币 元整（人民币 元整）;5.2支付方法为:5.2.1本协议生效后七日内, 甲方应向乙方设计费总额20%, 计￥ 元作为定金（本协议推行后, 定金抵作设计费）。5.2.2乙方提交初步设计文件后七日内, 甲方应即再支付估算设计费总额30%, 计 ￥ 元。（不含定金）5.2.3乙方提交全部施工图设计文件后七日内, 甲方应向乙方支付估算设计费总额50%, 计 ￥ 元。5.3收费说明:5.3.1取费计算标准: 人民币 元/平方米 。5.3.2本协议在实施期间, 如遇国家或本市要求设计收费标准调整时, 设计收费额应按新标准

4、由甲乙双方重新核定, 并按核定后设计收费额进行结算。第六条 双方责任6.1 甲方责任6.1.1甲方按本协议第三条要求内容, 在要求时间内向乙方提交资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责。甲方提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 乙方按本协议第四条要求交付设计文件时间顺延; 超出要求期限15天以上时, 乙方有权重新确定提交设计文件时间。6.1.2甲方变更委托设计项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或对提交资料作较大修改, 以致造成乙方设计需返工时, 双方除需另行协商签署补充协议、 重新明确相关条款外, 甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。6.1.3在协议推行期间, 甲方单方

5、提出解除协议, 乙方未开始设计工作, 不退还甲方已付定金; 已开始设计工作, 甲方应依据乙方已进行实际工作量, 不足二分之一时, 按该阶段计费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段设计费全部支付。6.1.4甲方应按本协议第五条要求金额和时间向乙方支付设计费用, 每逾期支付一天, 应负担应支付金额千分之二逾期违约金。逾期超出15天以上时, 乙方有权暂停推行下阶段工作, 并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 甲方均应支付应付设计费。6.1.5甲方要求乙方比协议要求时间提前提交设计文件时, 甲方应支付赶工费。6.1.6甲方应为乙方派往现场设计人员提供工作生活及交通等方便条

6、件。6.1.7甲方应保护乙方设计版权, 未经乙方同意, 甲方对乙方交付设计文件不得复制或向第三方转让或用于本协议外项目, 如发生以上情况, 乙方有权索赔。6.2 乙方责任:6.2.1乙方按本协议第四条要求内容、 时间及份数向甲方交付设计文件。6.2.2乙方对设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为乙方设计错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救方法外, 应免收受损失部分设计费, 并依据损失程度向甲方偿付赔偿金, 赔偿金最多与免收设计费金额相等。6.2.3因为乙方本身原因, 延误了按本协议第四条要求设计文件交付时间, 每延误一天, 应减收该项目应收设计费千分之二。6.2.4协议生效后,

7、乙方单方提出解除协议, 乙方应双倍返还定金, 还应该根据相关要求赔偿甲方损失。6.2.5乙方交付设计文件后, 应参与相关部门设计审查会议及依据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内必需调整补充。6.2.6乙方不得向第三方扩散、 转让甲方提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况, 甲方有权索赔。第七章 其 她7.1甲方要求乙方派专员长久驻施工现场进行配合与处理相关 问题时, 双方应另行签署技术咨询服务协议。7.2乙方为本协议项目所采取国家或地方标准图, 由甲方自费向相关出版部门购置。7.3本协议第四条要求乙方交付设计文件份数超出工程设计收费标准要求份数, 乙方另收工本费。7.4本工程项目中,

8、建筑材料、 设备加工定货, 甲方需要乙方设计人员配合时, 所需费用由甲方负担。7.5甲方委托乙方配合引进项目设计任务, 从询价、 对外谈判、 中国外技术考察直至建成投产各个阶段, 应吸收负担相关设计任务乙方参与。出国费用, 除制装费外, 其她费用由甲方支付。7.6甲方委托乙方负担本协议内容之外工作服务, 另行支付费用。7.7因为不可抗拒原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。7.8本建设工程设计协议在推行过程中发生纠纷, 委托方与承接方应立刻协商处理, 协商不成时, 双方同意由 上海 仲裁委员会仲裁（双方不在本协议中约定仲裁机构, 事后又没有达成书面仲裁协议, 可向人民法院起诉）。7.9

9、其她约定事项: 乙方应依据甲方要求, 完成人防施工图交底、 施工配合和施工验收等工作。7.10本协议未尽事宜, 双方可签署补充协议作为附件, 补充协议与本协议含有相同效力。7.11本协议一式四份, 甲乙双方各执二份。7.12本协议双方签章后, 在30日内报项目所在地建设行政主管部门要求审查部门审查。双方认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方推行完协议要求义务后, 本协议即行终止。7.13本协议经甲、 乙双方盖章签字后自 年 月 日 生效。委托方单位名称 承接方单位名称 （盖 章） （盖 章）法定代表人: 法定代表人:（或委托代理人） （或委托代理人）单位地址: 单位地址:邮政编码: 邮政编码:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:签署协议代表（签字） 签署协议代表（签字）本协议于 年 月 日签署于 市勘察设计市场管理部门意见 市工商行政管理部门鉴证意见年 月 日 年 月 日