最新合同协议范本模板设计费的合同范本文档格式.docx

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产

2、生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。第六条甲方的主要义务在合同生效后_日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：2。在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_天内及时做出答复；3。按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_。4。协助乙方完成下列配合事项：第七条乙方的主要义务在_年_月_日前完成技术服务工作；依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_；发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后_天内通知委托方改进或者更

3、换；应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。第八条保密条款双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第九条技术成果收益归属在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技

4、术成果，属于乙方所有。（注：当事人还可以有其他不同的约定）第十条甲方的违约责任甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_%的违约金。甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_%的违约金。甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，

5、所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。第十一条乙方的违约责任擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_%的违约金。未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_的违约金。未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失；在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬；5。在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。6。违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样

6、品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_%的违约金。7。对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。第十二条验收标准和方法验收时间：验收地点：验收标准：本合同约定的各项技术指标；验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告；5。验收费用由_方负担。第十三条保证期为_（年/月）。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。第十四条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震

7、、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十五条通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。各方通讯地址如下：一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十六条争议的处理本合

8、同受_国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十七条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十八条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十九条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年

9、，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力；合同副本_份，送_留存一份。委托方（盖章）：_服务方（盖章）：负责人（签字）：_负责人（签字）：开户银行：_开户银行：帐号：_帐号：委托方担保人（盖章）：_服务方担保人（盖章）：地址：_地址：_年_月_签订地点：设计费的合同范本【范本二】：室内设计费合同委托人/房主（以下简称甲方）：_设计师/设计（以下简称乙方）：甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰的设计，经双方友好协商，并以国家相关法律，法规为准则，制定本合同。做为共同遵守的依据。0甲方委托乙方对_（工程地址）工程项目进行室内装饰工程的设计。该工程项目建筑面积

10、_平方米，使用面积_平方米。0甲方委托乙方进行的设计内容包括：1标准设计（包括：A家居功能设计、B造型设计、c平面布局方案设计、D色彩设计、E照明设计、F水电造型设计、g主材配置设计）；2选项设计：_设计说明、装修施工图（含平面图、立面图、剖面或侧面图、节点图）、效果图_张、原结构平面图、平面布置图、地面铺装图、门样图、电路图、其他设计图纸_、主材配置表。0乙方向甲方提供的服务内容：1现场勘测，绘制平面图；2方案设计；3开工前现场交底；4施工期间设计指导（去工地现场不少于五次）；（只针对签定家装合同的客户）5工地主材检验；（只针对签定家装合同的客户，设计指定的主材除外）6甲方装饰品陪购；7家具

11、采购的陪购；8施工质量监督，施工质量验收。0设计师取费标准：1标准工程设计取费：本工程设计费按着使用面积（按内墙轮廓线测量结果）_元/平米计取，总面积_平米，设计总额￥_元，人民币大写_元整。2选项设计收费：按照甲方所需设计项目约定取费标准_元/平米计取，总面积_平米，设计总额￥_元，人民币大写_元整。（以上设计取费标准为只做设计方案客户，若签定家装合同按以上取费标准的一半支付）0乙方在现场勘测后_天内完成设计初步方案。初步设计方案包括：设计定位图、平面布置图、顶面图、效果图（1-2张）、材料参考表。0甲方责任：1本合同签定时，甲方应提供给乙方进行设计所需要的原建筑有关图纸资料，同时向乙方提交

12、书面设计要求。2在接到乙方初步设计方案已完成的通知后7天内与乙方进行设计方案讨论，并约定修改方案的期限，直至最终确定设计方案。3设计完成后，甲方需在设计图纸上签字确认。0乙方责任：1乙方在约定期限内完成初步设计方案并向甲方做讲解，与甲方进行讨论、沟通，同时约定修改设计的完成日期并按约定完成设计。2按照双方约定向甲方提交设计文件，确定后甲乙双方签字确认。8。0付款方式：1甲方于签定设计合同当日支付设计费总额的70%，即￥_元，人民币（大写）_元整。逾期未交，乙方设计期限同期顺延，逾期时间超过30天，合同自行终止。2乙方向甲方提交最终确认方案当日或开工当日，甲方再支付设计费总额的30%，即￥_元，

13、人民币（大写）_元整。9。0违约责任：1甲方违约责任：因甲方原因，中途停止执行或解除合同，设计费不退还甲方。2乙方违约责任1因乙方造成延误本合同约定的设计完成日期，每延一日支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。2因乙方原因造成中途停止设计，乙方须书面通知甲方，并按照设计费的20%作为违约金支付甲方，并将甲方已支付设计费返还甲方。10。0特别约定：1在甲方未付清全部设计费（工程合同首期款）以前，乙方不向甲方提供书面或电子设计文件。2乙方按与甲方沟通商定确定的要求进行设计，如甲方以对设计不满意为由要求退还设计费，乙方有权拒绝。3乙方对本合同所列的设计方案和施工图拥有版权，仅供甲方作为本合同所指工

14、程项目专用，如甲方对上述图纸另做其他用途或公开发表，须事先征的乙方同意。11。0纠纷解决方法：如双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下_解决。方式一：到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。方式二：到乙方所在地区人民法院诉讼解决。12。0如因不可抗力造成合同终止，双方互不承担发律责任。13。0未尽事宜双方协商解决。14。0本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式双份，双方各执一份，具备同等法律效力。甲方：乙方：代理人签字：代理人签字：联系电话：联系电话：签字日期：年月日签字日期：年月日设计费的合同范本【范本三】：工程设计费合同发包人：连云港市嘉丽华遮阳制品有限公司设计人：连云港清源科技有

15、限公司发包人委托设计人承担连云港市嘉丽华遮阳制品有限公司给水工程设计，工程地点为银珠路，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条：本合同签订依据：1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条：设计依据发包人给设计人的委托书发包人提交的基础资料3设计人采用的主要技术标准是：国家现行技术标准第三条设计阶段：方案、施工图设计；设计内容：给水管线、水表计量等；第四条发包人向设计人提供满足设计要求的相关基础资料、文件。第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间年月日提交全部施工图文件，共贰套。第六条费用根据国

16、家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（2002年修订本，计价格200210号），工程设计费2154。00元，付款方式为施工图提交后一周内一次结清。第七条：双方责任发包人责任1。发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作

17、较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。如在本合同的设计内容以外，双方协商解决。3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开

18、工时间，且交付文件的时间顺延。5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。设计人责任：设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现7。1、7。2、7。4、7

19、。5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。设计合理使用年限为10年。设计人负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际直接损失。5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不

20、超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第八条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第九条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由连云港市仲裁

21、委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。第十条合同生效及其他设计人为本合同项目的服务至施工安装结束竣工验收后为止。本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行签订协议并支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。5本合同双方签字盖章即生效，一式贰份，发包人壹份、设计人壹份。6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具

22、有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：日期：年月日设计费的合同范本【范本四】：设计收费协议书甲方姓名：身份证号：工程地址：XXXXX有限公司公司本装修工程面积大约为平方米，交楼时间为年月日，甲方委托乙方设计，甲方对设计确定满意并预定本工程给乙方装修，为了明确双方权利义务，增加双方的信誉度，现达成如下协议，以资共同遵守：一、乙方免费为甲方做方案设计或手绘效果图，甲方确定满意后，决定委托乙方承揽本装修工程，双方签署设计协议。二、订单时，甲方向乙方交付定金XXXX元，复式楼、办公楼、店铺、别墅交付定金XXXX元，以乙方开具的收据为准。订单后乙方开始对甲方工程的测

23、量和施工图设计工作，日内完成效果图设计。三、在设计过程中，甲方有权要求乙方对原设计方案作出调整修改，直到甲方满意签字确认为止。如因甲方原因终止协议，甲方原交定金不予退还，转作方案设计费，乙方停止施工图设计。四、施工图基本完成后，如甲方因其他原因不能签订本工程装修施工协议，或已经签定了装修施工协议但由于甲方的原因不能正常开工，而甲方又已签字或取走施工图纸，则甲方应向乙方交付施工图设计费。施工图设计费收费标准为（按实际建筑面积计算）；住宅XX元/平方米，复式楼或办公室XXX元/平方米；原交定金可转作设计费，多退少补。五、甲方对设计图纸和报价项目确认后，同意将本装修工程给乙方施工，双方协商签订工程施工合同书，原交定金转抵工程款。六、乙方设计人员应就设计的专业问题向甲方作以通俗的阐释和说明，甲方应对有关疑惑或不清楚的问题向乙方工作人员作充分的咨询。如因甲方怠于咨询而产生理解上的偏差，均不构成甲方拒付有关费用和终止本协议的理由。七、本协议是甲、乙双方签定的装修工程合同书的组成部分，装修工程合书与本协议的约定不一致或本协议未约定的，以