武汉市商品房买卖合同协议合同书Word文件下载.docx

1、；邮编联系电话?委托代理机构注册地址营业执照注册号资质证书号法定代表人买受人：住所（址）；国籍；性别 ；出生年月；证件类别：证件号；国籍住所（址）营业执照号码。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以出让方式取得位于、编号为的地块的土地使用权，面积平方米，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日止。出卖人经批准，在该地块上投资建设商品房。该项目的有关批文如下：1、国有土地使用证颁发机关：编号：2、建设工程规划许可证3、建筑工程施工许可证第二条商品房销售依据

2、买受人购买的商品房为预售商品房。1、该商品房作为现房，出卖人已于20年月日向武汉市住房保障和房屋管理局备案。2、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市住房保障和房屋管理局核发的武汉市商品房预售许可证，编号为【武房开】预售【】*号。第三条买受人所购商品房的基本情况买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第*号【幢】/单元层号房。该商品房所在楼宇的主体结构为框架结构，建筑物地上层数为*层，地下层数为/层。该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为/房/厅/厨/卫，封闭式阳台/个，非封闭式阳台/个（见附件一）。该商品房【合同约定】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分

3、摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。/第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况1、绿地率%，道路建筑面积/平方米，物业管理用房建筑面积平方米，社区居委会用房建筑面积/平方米；2、停车场建筑面积平方米；3、会所建筑面积/平方米；4、其它：/。第五条计价方式与价款该商品房【不属于】政府定价的商品房。出卖人与买受人约定按下列第1种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米元，总金额（人民币）千百拾万千百拾元整。2、

4、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米/元，总金额（人民币）/千/百/拾/万千/百/拾/元整。3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（人民币）/千/百/拾/万/千/百/拾/元整。4、此价格含水、电等配套设施的工程安装费，上述设施的开通费和使用费由买受人自行支付。出卖人不再向买受人收取该商品房房价款外的费用。第六条付款方式及期限双方约定，买受人按下列第种形式付款。商品房正在新建商品房预售资金监管中的，买受人应将全部商品房价款支付至甲方新建商品房预售资金监管账号：1、一次性付款的，乙方应于年月日前，一次性存入商品房全部价款元。2、贷款付款的，乙方应于年月日前，一次性存入商品房首付款元

5、，其余价款办理贷款。3、分期付款的，乙方应于日前，一次性存入商品房首付款元；日前，一次性存入商品房二次付款日前，一次性存入商品房尾款具体付款方式及期限的约定见附件六。第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期在30日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之5的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的5%向出卖人支付违约金，出卖人应向买受人退还累计已付款。买受人愿意继续履行合同

6、的，经出卖人同意，合同继续履行。自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之5（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、/。第八条面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套（单元）计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面

7、积发生差异，双方同意按下列第1种方式进行处理：1、双方同意按以下原则处理：（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按同期银行活期存款利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返

8、还买受人。面积误差比=产权登记面积-合同约定面积100%合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。2、该商品房单价不变，以产权登记面积据实结算房价款。3、/。商品房交付后，产权登记面积中公共部位、公用分摊建筑面积与合同约定面积误差比绝对值超出/%（不含本数）时，双方同意按以下方式处理：第九条交房期限及条件出卖人应当在20年月日前，将符合下列条件的商品房交付买受人使用。1、完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收；2、公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求；3、供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达

9、到正常使用条件；4、完成商品房项目竣工交付使用相关手续；/；5、供电：交房时供电具备使用条件；6、给水：交房时供水具备使用条件；7、/；8、/；9、/；10、/。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起30日内书面告知买受人。第十条关于首期住宅专项维修资金交存的约定所购商品房为住宅（含住宅小区内的非住宅或者结构与之相连的非住宅）的，买受人在办理房屋交付使用手续前，应当持武汉市住宅专项维修资金交存通知书到指定的维修资金交存窗口或专户管理银行所属营业网点进行交存，凭已交存首期住宅专项维修资金的专用票据办理房屋交付使用手续。买受人未交存首期住宅专项维修资

10、金的，出卖人不得将房屋交付给买受人，由此产生的延期交房责任由买受人承担。出卖人已作为业主交存过首期住宅专项维修资金的，买受人应当向出卖人支付该住宅专项维修资金。第十一条出卖人逾期交房的违约责任出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1、2种方式处理：（1）逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人

11、要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。2、其他处理方式下列情况出卖人可据实予以延期：（1）不可抗拒力因素，包括战争、动乱、空中飞行物坠落或非买卖双方造成的损失；（2）执行政府的法律、法规、规章等强制性文件；（3）因政府原因引致的规划、配套的批准、安装延误、以及验收时间滞后等；（4）由于买受人未向出卖人缴清房款或买受人提出设计变更等原因。第十二条交接商品房达到本合同第九条约定的交付使用条件后，出卖人应当将办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件等内容书

12、面通知买受人。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。出卖人不得将买受人交纳有关税费（含物业服务费）作为交接该商品房的条件。本合同另有约定的除外。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人必须在出卖人通知的日期办理房屋交接手续。如买受人未在此期间办理交接手续的，则视为出卖人已将合同项下的商品房已按合同约定交付时间交付。自交付之日起，本合同项下的商品房毁损风险及物业管理费由买

13、受人承担。第十三条规划、计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人。买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内书面通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起90天内将买受人已付款退还给买受人，并按同期银行活期存款利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_/。第十四条出卖人保证该商品房在办理房地产权属证书时没有产权纠纷和债权债务

14、纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理房地产权属证书或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。第十五条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（见附件四）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第2种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。装饰、设备差价以工程造价管理部门核定的为准。2、如附件四所列装饰、设备标准的材料供应有延误或其他原因导致出卖人未能采用附件四所列装饰、设备标准的材料，出卖人可以采用不低于附件四标准相似的材料。第十六条关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因出卖

15、人的责任造成买受人不能办理房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理；1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起/日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的/%赔偿买受人损失。2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的/%向买受人支付违约金。3、如因出卖人责任，买受人不能在出卖人交付商品房之日起180日内取得房屋权属证书的，每逾期一日，出卖人按已付房价款的万分之一向买受人支付违约金；逾期超过180日的，买受人有权解除合同，要求出卖人退还已付房价款，并按中国人民银行公布的同期活期存款利率付给利息。第十七条保修责任出卖人向买受人提供的住宅质量保证书应列明保修范围、保修期、保修责任和保修

16、单位等内容作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。第十八条买受人的房屋仅作使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。本合同另有约定的除外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担

17、义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十九条买卖双方就下列事项约定：1、买受人享有该商品房所在楼宇的（1）楼梯间、过道的使用权；（2）/；（3）/使用权。2、买受人享有该商品房所在项目的 （1）公共绿化地、共有绿地、公共道路的使用权；（2）计入公摊的公共设施的使用权；3、出卖人享有该商品房所在项目的（1）地面车位、地下车位、车库、架空层等的使用权及经营收益权；（2）屋顶、围墙、商业用房外立面等区域广告发布权及经营收益权；（3）未售房屋的所有权、使用权所有权。4、买受人遵守业主临时公约，履行出卖人与物业公司签订的前期物业服务合同约定的内容（见附件五）。第二十条出卖

18、人单方解除合同的，应当书面通知买受人，出卖人应在买受人收到书面通知之日起90日内，按原房价款的10%向买受人支付违约金，并将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价上涨，出卖人还需向买受人支付按照新价格计算的房价款与原房价款的差额。买受人单方解除合同的，应当书面通知出卖人，买受人应在出卖人收到书面通知之日起90日内，按原房价款的10%向出卖人支付违约金，出卖人将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价下降，买受人还需向出卖人支付原房价款与按照新价格计算的房价款的差额。第二十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下列第2种方式解决：1、提交武汉仲裁委员会仲裁

19、。2、依法向人民法院起诉。第二十二条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（见附件六）。第二十三条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十四条本合同连同附件共页，一式份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人份，买受人份，份，份。第二十五条本合同自双方签订之日起生效。第二十六条商品房属预售的，自合同生效之日起30日内,由出卖人向房地产管理部门申请登记备案。出卖人（签章）买受人（签章）【法定代表人】【法定代表人】【委托代理人】【委托代理人】【委托代理机构】【委托代理机构】（签章）（签章）二年月日签于。附件一：该商品房及所在楼层平

20、面图出卖人（签章）：买受人（签章）：附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明注：预售房屋中建筑面积的计算以及分摊建筑面积的构成以中华人民共和国国家标准GB/T17986-2000房产测量规范、武汉市房产测绘实施细则为依据；具体测绘数值以政府授权的部门或认可的机构测量的面积为准，并且由其负责解释。附件三：出卖人对该商品房的说明一、商品房所在项目节能措施及能耗指标基本情况1.外墙采用外墙内保温体系；2.外墙采用彩色塑钢窗；3.屋面采用XPS板保温材料；4.房屋按照民用建筑节能设计标准标准设计；5.其他措施：二、其他说明出卖人针对该商品房及其所在楼宇项目所作的总平面模型、房型模型及样板间权供买

21、受人购房时参考，最终以买卖双方签定的合同中约定的内容为准。买卖双方在交易过程中口头表达的意向和信息不构成合同内容，双方不受其约束。买受人（签章）附件四：装饰、设备标准（全装修另签补充协议）1、外墙：采用保温隔热材料2、内墙：分户墙3、顶棚：刮腻子4、地面：水泥砂浆糙平5、门：无窗：彩塑配中空玻璃6、厨房：7、卫生间：供水一户一表8、阳台：9、电梯：10：其它：附件五：前期物业服务内容的约定一、 前期物业服务内容及质量1、。二、 前期物业服务费用项目及价格1、；三、其他附件六：合同补充协议1、本合同中书面通知的邮寄方式为挂号或EMS（特快专递），通知的送达时间为挂号信或EMS的交寄时间。2、双方

22、的联络方式以合同所记载的电话、传真、通信地址为准，双方保证对所提供资料的真实性负责。一方联络方式如有变更，应在变更后5天内以书面形式通知对方，如因联系方式错误引致的后果，由责任人自行承担。3、本合同未尽事宜及合同履行中的变更，由双方做出补充约定。4、买受人同意由出卖人指定的物业管理负责物业管理，买受人所购房屋的物业管理费及水电费等相关费用，自合同约定的房屋交付之日起由买受人承担。5、如因出卖人责任，买受人不能在出卖人交付商品房之日起180日内取得房屋权属证书的，每逾期一日，出卖人按已付房价款的万分之一向买受人支付违约金；6、本合同及其补充条款，附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，本合同及补

23、充条款，附件及补充协议中的手写文字和铅印文字具有同等效力。合同正文内容与补充协议不相一致时，以补充协议为准。7、关于付款方式及期限：1、买受人按下列方式按时付款：A、一次性付款：买受人在签订本合同之日付清全部房款人民币（大写）万/仟/佰/拾/元整。B、银行按揭方式付款（1）买受人应在签订本合同之日起缴付首期购房价款人民币（大写）万/仟/佰/拾/元整，（2）购房价款之余款计人民币（大写）万/仟/佰/拾/元整，买受人通过商贷支付。买受人应当在缴足首期购房价款后七日内，向贷款银行提交所有经银行确认的全部按揭资料并与其签订贷款协议（简称办理贷款手续）。若买受人在上述期限内没能完成全部贷款手续，则视为买

24、受人逾期付款，买受人须按本合同第七条第1款的约定承担违约责任。（3）如贷款银行或公积金中心最终批准的贷款额少于本合同所约定的按揭款额，或要求转商业贷款的，或不能为买受人提供按揭贷款，买受人在收到贷款银行或出卖人通知之日起十日内，同意无条件配合增加首付、补充资料或一次性付清余款。否则出卖人有权解除合同，将该物业另行出售，买受人按总房价的20%向出卖人支付违约金。（4）由于银行个人贷款政策的不固定性，买受人同意承担因银行信贷政策变动带来的一切风险，贷款的按揭成数、年限及贷款利息将以银行最终批复为准。办理按揭为买受人的义务，现出卖人无关。三、如因买受人赴约逾期付款，出卖人起诉或仲裁的，买受人应当赔偿出卖人因此支付的诉讼费、交通费、律师费、公告费、邮寄费等与诉讼有关的一切费用。