设计合同稿Word格式.docx

1、发包人 设计人：签定日期： 江苏省建设厅 监制江苏省工商行政管理局发包人：发包人委托设计人承担 西城国际花园项目施工图设计业务 ，经双方协调一致，签定本合同。第一条 本合同依据下列文件签定：11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计市场管理规定。12国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费见下表。本表内容暂未填写，待双方协商一致后补充序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资费率元/平方估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1234567/说合计：注：1.以上面积为预

2、估数,具体设计面积以总平面图和施工图纸实际面积为结算依据。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜通过建设行政主管部门批准的方案设计文本及电子档项目立项批文及其他有关文件通过审查的本工程地质勘察资料第四条 设计应向发包人交付的设计文件及提交时间:待双方协商一致后填写8910第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序付费比例付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费要求：、设计人确保设计文件满足设计规范要求，对图纸审查所需要的一切服务及回复，设计人无偿提供服务。 、设计人负责单体设

3、计施工图及相关资料报送市有关部门审核通过，费用由发包人承担。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，及时向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行商定补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设

4、计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人员能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人员支付赶工费。6.1.4发包人应保护设计人员的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人员同意，发包人对设计人交付的设计资料不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。6.2 设计人责任：6.2.1设计人员应按国家技术规范、标准规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方设计规范6.2.3设计合理使用年限为 年6.2.4设

5、计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人员交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第七条 违约责任7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人以付的定金；已经开始设计工作的，发包人应根据设计人已经完成的工程量，不足一半时，按该阶段设计费用的一半

6、支付；超过一半时，按该阶段设计费用的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停下阶段设计工作，并书面通知发包人。7.3由于设计人员自身原因延误了按本合同第四条规定的设计资料交付时间，每延误一天，应减收千分之二设计费。7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返回定金。7.5由于设计人提供的设计方案、资料错误或缺陷，造成发包人损失的，按造成的损失全额赔偿。第八条 其它8.1由于不可抗拒力因素使合同无法履行时，双方应协商解决。8.2本合同发生争议时，双方当事人应协商解决。也可由当地建设主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由灌云县仲裁委员会仲裁。也可向人民法院起诉。8.3本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。8.4本合同双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。其它未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议书及双方认可的来往电报、传真、会议纪要均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）发包人名称： 设计人名称： （章） （章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：日 期： 日 期：