建设工程施工劳务分包合同范本Word文件下载.docx

1、_元（人民币） 大写：_元；2.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划）：（）2.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）2.2.2单价合同，合同单价见附件 A 工程量计价清单；工程量以现场实际发生的，并经甲乙双方签字确认的最终工程量为准。对未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。（）2.2.3 上述单价以外发生的零星用工单价_元/工日；由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。（以实际发生，书面签证资料为准）合同单价包括完成该施工作业内容所需的 等所有发生的一切费用；因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；该单价

2、中已充分考虑了本工程施工的风险费。在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 2.3结算方式：3 分包工作期限 开始工作日期： 年 月 日结束工作日期：总日历工作天数为： 天4 质量标准按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准及总包合同有关质量的约定，本工作必须达到质量评定 等级。5 标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：5.1 5.2 6 乙方代表乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工代表为 ，负责日常施工的管理、协调工作。7 甲方的权利及义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的

3、工期和质量向发包人负责；7.2负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场；7.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；以及相应的水准点与坐标控制点位置；7.4负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；7.5负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；7.6统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；7.7按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备

4、、周转材料、安全设施保证施工需要；7.8按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；7.9负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8 乙方的权利和义务 8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；8.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关

5、技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、等造成的损失及各种罚款；8.4乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育；8.5自觉遵守甲方现场管理规定，统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；8.6服从甲

6、方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料；8.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8.8自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；8.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；8.10按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；8.11乙方须服从甲方转发的业主及工程师的指令；8.12除非本合同另有约定，乙方应

7、对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行主合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；8.13乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿；8.14乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。8.15乙方必须为其施工人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后 天内报送甲方备案。超过 天未办理保险的，由甲方代为购买，费用在工程款支付时扣除。9 安全施工与检查9.1乙方应遵守工程建

8、设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。9.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10 安全防护10.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方（或乙方）承担。10.2实施爆破作业，在放射、

9、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方（或乙方）承担安全防护措施费用。10.3乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。（或由乙方自供）11 事故处理11.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 11.2按照有关规定，分清责任，由事故责任方承担相应的责任

10、。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。11.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下： 12 保险12.1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围（内容）为：12.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。13 材料机具供应 13.1本工程由发包人提供的机械设备为：13.2承包人自备的工具为：13.3双方确认防护用具由 方承担。 13.4由乙方自备的工具须其自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。 13.5乙方应遵守和执行甲方材料机

11、具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。13.6对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：14 合同价款的结算和支付 14.1 乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据；14.2甲方应于每月 日对乙方完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续；14.3 合同价款的支付：14.4甲方将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给乙方；付款时不得以现金方式向乙方支付劳务费。15 施工变更15.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前

12、7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1） 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2） 增减合同中约定的工程量；（3） 改变有关的施工时间和顺序；（4） 其他有关工程变更需要的附加工作。15.2因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。15.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。15.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。16 施工验

13、收16.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；验收合格，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。16.2全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。17 施工配合17.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲

14、方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。17.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。18 文物保护 对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的或哄抢文物，致使文物遭受破坏，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。19 不可抗力19.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施

15、，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为劳乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。19.2因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；（2）甲乙双方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3

16、）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；（6）延误的工作时间相应顺延。19.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。20 工期顺延对于以下原因造成完工日期推迟的，经业主代表和甲方确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。d.甲方同意工期顺延的其他情况。e.非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可

17、顺延的工期）交工的，双方约定：21 违约责任 21.1甲方违约责任 由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向甲方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，乙方作为结算依据。甲方因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。 21.2乙方违约责任 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议。 乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调

18、整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。21.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。22 争议 22.1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。22.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行

19、，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。23 禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。24 合同解除24.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。24.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。24.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、

20、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。25 合同终止本合同在完成分包工作内容、乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，结清工程决算尾款后，即宣告终止。26 合同份数本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本 份，甲方执 份，乙方执 份。27 补充条款本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充条款，补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。28 合同生效本合同双方约定：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章 后生效。合同订立地点：甲方：（公章） 乙方：（公章）法定代表人或委托代理人： 法定代表人委托代理人：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：合同订立时间：