云南省版一级建造师《建筑工程管理与实务》试题 含答案Word文档下载推荐.docx

1、6、框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（ ）。A.板、主粱、次粱B.板、次粱、主粱C.次粱、板、主粱D.主粱、次粱、板7、模板的拆除顺序是（ ）。A后支先拆 B先支先拆 C前支先拆 D上支先拆8、某工厂在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌，此项功能属于结构的（ ）。A安全性 B适用性 C耐久性 D稳定性9、当某钢结构工程施工质量不符合规范要求，对其验收的说法，正确的是（ ）。A. 不得验收B. 经原设计单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收C. 经原设计单位核算认可能够满足使用功能的检验批，应予以验收D. 经返修或加固处理后能满足安全使用要

2、求但外形尺寸已改变的分部分项工程，可按处理技术方案和协商文件进行验收 10、钢筋混凝土肋梁楼盖的主梁、次梁相交处，钢筋由上向下的顺序应为（ ）。A、 次梁负筋、板负筋、主梁负筋 B、 板负筋、次梁负筋、主梁负筋 C、 板负筋、主梁负筋、次梁负筋 D、 主梁负筋、次梁负筋、板负筋 11、砌筑砂浆强度等级不包（ ）。A.M2.5B.M5C.M7.5D.M1012、楼梯平台处的净空高度最低不应小于（ ）m。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.513、关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（ ）。A屋面板厚度一般不小于60mm B楼板厚度一般不小于80mmC楼板的保护层厚度不小于

3、35mm D楼板受力钢筋间距不宜大于250mm14、关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（ ）。A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水B.APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0D.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-1015、下列水泥品种中，其水化热最大的是（ ）。A.普通水泥B.硅酸盐水泥C.矿渣水泥D.粉煤灰水泥16、用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（ ）。A.防碱B.防酸C.防辐射D.钻孔、剔槽17、对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成（ ）进行分析。A、节点间的水平分布力 B、节

4、点上的水平集中力C、节点间的竖向分布力 D、节点上的竖向集中力18、受压构件，两端铰支，其临界力为50k，若将构件改为两端固定，则其临界力为（ ）kN。A.50 B.100C.150D.20019、混凝土试件标准养护的条件是（ ）。A温度20士2 ，相对湿度95 % D温度20士2 ，相对湿度90C温度20 士3 ，相对湿度95 % D温度10士3 ，相对湿度90 % 20、关于合同评审的说法，错误的是（ ）。A合同评审应在合同签订后进行 B合同评审包括合同风险评估 C应评审招标文件的完备性 D合同发生重大变故后评审 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、关于建筑工程施

5、工现场灭火器设置要求的表述,正确的是（ ）。A.灭火器应设置在明显的地点B.灭火器的铭牌必须朝外C.手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于2.00m,底部离地面高度不宜小于O.15mD.设置的挂钩、托架上戎灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向上设置E.灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点2、以承受轴向压力为主的结构有（ ）。A 拱式结构B 悬索结构C 网架结构D 桁架结构E 壳体结构3、改性沥青防水卷材按照改性材料的不同分为（ ）。A.树脂类防水卷材 B.弹性体改性沥青防水卷材C.橡塑共混防水卷材 D.塑性体改性沥青防水卷材E.橡胶类防水卷材4、招标人认为根

6、据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（ ）。A. 所有投标人均应同意B. 拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还C. 拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金D. 同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容E. 同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容5、建筑结构可靠性包括（ ）。A.安全性B.经济性C.适用性D.耐久性E.合理性6、以下建筑工程中，需要办理竣工验收备案手续的工程有（ ）。A. 改建工程 B. 新建工程C. 临时建筑 D. 农民自建的单层住宅E. 扩建的单层工业建筑7、关于施工现

7、成配电系统设置的说法，正确的有（ ）。A 配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 B 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m C 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m D 同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备 E 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8 一1.6m 8、根据建筑内部装修设计防火规范GB 50222-1995的规定，中、小学校内部装修其顶棚、墙面、地面、隔断所采用的装修材料正确的有（ ）。A. 顶棚A级B. 墙面B1级C. 地面B1级D. 隔断B1级E. 窗帘Bl级 9、混凝土的耐久性能包括（ ）。A.抗冻性 B.碳化C.抗渗性D

8、.抗侵蚀性E.和易性10、下列荷载中，属于可变荷载的有（ ） 。A 雪荷载 B 结构自重 C 基础沉降 D 安装荷载 E 吊车荷载 三、案列分析题（共5题，每题24分）1、某建设单位（甲方）拟开发居民小区。该小区位于市区，施工条件便利，相关手续已办理，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成。甲方进行公开招标，某施工单位（乙方）通过对招标文件的详细分析，认为居民楼设计采用框架一剪力墙结构过分保守。乙方在进行技术经济分析和比较后得出结论，认为砖混结构可以满足工程安全和使用要求，同时增加使用面积、降低造价。乙方为此书面建议甲方将框架一剪力墙结构改为砖混结构。最终乙方中标，其建议也被甲方采纳。双

9、方于2002年5月5日签订了固定总价合同，合同工期为10个月。该工程施工过程中发生了以下事件：事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误07周。A工作是关键工作。事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。施工单位进行了返工自理，损失5万元，且使B工作延误15周。B工作的总时差为2周，自由时差为1周。事件三：施工单位因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间05周，窝工损失2万元。C工作为关键工作。事件四：设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使安装调试工作D延误05周，损失12万元。D工作为关

10、键工作。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。【问题】1乙方在投标过程中运用了哪种投标技巧?运用是否合理?2该工程项目签订固定总价合同是否得当?为什么?3乙方的索赔是否应予以批准?4如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?2、某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）

11、，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件:事件一:市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利

12、润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五:2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工结算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即

13、E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。问题:1.分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪儿类?该中标造价属于其中哪一类?3.事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）?并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用?4.事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）?5.事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受

14、偿权是多少万元?3、某工程建筑面积25000m2，采用现浇混凝土结构，基础为筏板式基础地下3层，地上12层，基础埋深124m，该工程位于繁华市区，施工场地狭小。 基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。发现有部分软弱下卧层，施工单位于是针对此问题制定了处理方案并进行了处理。基础工程正常施工，基础施工完毕后进行回填，填土施工过程中，施工单位对排水措施、每层填筑厚度进行了检查，检查结果符合规定要求。回填土施工结束后施工单位亦按规定进行了检查，其结果满足设计或规范要求。主体结构施工到第三层时，由于受现场钢筋尺寸的限制，有一根框架梁的受拉钢筋接头恰好位于第二跨

15、的跨中位置。另外为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m的钢筋焊接接长到8m用到剪力墙中作为部分受力钢筋。主体结构施工到第十层时，由于甲方提出变更，因此使工程暂时停工，致使部分水泥运到现场的时间已达到100天，复工后，为了赶工，施工单位认为材料保管良好，直接将水泥投入使用，施工完毕后检查质量符合要求。问题：1基坑验槽的重点是什么?施工单位对软弱下卧层的处理是否妥当?说明理由2该钢筋工程施工过程中是否存在问题?请简要分析。3施工单位认为材料保管良好，直接将水泥投入使用的做法是否正确?请说明理由。4施工单位现场常用的质量检查方法及其手段有哪些?4、某办公楼工程，建筑面积45000，钢筋混凝

16、土框架剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高5m，抗震等级一级，内墙装饰面层为油漆、涂料，地下工程防水为混凝土自防水和外卷材防水。施工过程中，发生了下列事件:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400E12钢筋复试报告，主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2，实测重量0.816kg/m（HRB400E12钢筋;屈服强度标准值400N/mm2，极限强度标准值540N/mm2，理论重量0.888kg/m）。五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下达了整改通知单

17、。在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。1.事件一中，计算钢筋的强屈比、屈强比（超屈比）、重量偏差（保留两位小数），并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件二中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件三中，涂饰工程还有那些质量通病?4.事件四中，地下工程防水分为几个等级?I级防水的标准是什么?防水混凝土验收时，需要检查那些部位的设置和构造做法?5、某办公楼工程，地下一层，地上十二层，总建筑面积25800m2，建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同，按照合同约定，施工总承包单位将装饰工

18、程分包给了符合资质条件的专业分包单位。合同履行过程中，发生了下列事件：基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位相关人员等进行验槽，首先，验收小组经检验确认了该基坑不存在空穴、古墓、古井、防空掩体及其他地下埋设物，其次，根据勘察单位项目负责人的建议，验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。有一批次框架结构用钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。监理工程师在现场巡查时，发现第八层框架填充墙砌至接近梁底时留下的适当空隙，间隔了48小时即用斜砖补砌挤紧。总监理工程师在

19、检查工程竣工验收条件时，确认施工总承包单位已经完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案与施工管理资料，已经勘察、设计、施工、工程监理等参建单位分别签署的质量合格文件并符合要求，但还缺少部分竣工验收条件所规定的资料。在竣工验收时，建设单位要求施工总承包单位和装饰分包单位将各自的工程资料向项目监理机构移交，由项目监理机构汇总后向建设单位移交。1、事件一中，验槽的组织方式是否妥当？基坑验槽还包括哪些内容？2、事件二中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的内容。3、事件三中，根据砌体工程施工质量验收规范，指出此工程填充墙片每验收批的抽检数量，判断施工总承包单位的做法是否妥

20、当？并说明理由。4、事件四中，根据建设工程质量管理条例和建设工程文件归档整理条例，指出施工总承包单位还应补充哪些竣工验收资料？建设单位提出的工程竣工资料移交的要求是否妥当？并给出正确做法。试题答案一、单选题（共20题，每题1分。1、【答案】B2、【答案】D3、A4、A5、答案：D6、【答案】B7、B8、A9、D10、B11、答案：A12、B13、C14、【答案】C15、【答案】B16、答案：17、B18、D19、答案A20、答案A二、多选题（共10题，每题2分。1、ABE2、答案:A,E3、BD4、CEACD6、A B E7、答案ABCD8、ABDE9、答案:A,B,C,D10、答案ADE三、

21、案列分析题（共5题，每题24分）1、问题1：乙方运用了增加建议方案法的投标技巧。该投标技巧运用得当。因为开发居民小区，应在保证安全和使用功能的前提下，尽可能地降低成本，增加收益。乙方通过技术经济分析，论证了建议方案不仅可以保证工程的安全和使用功能要求，而且降低造价、增加了使用面积，具备技术可行性和经济合理性，易为甲方所接受。问题2：该工程项目采用总价合同是合理的。因为总价合同是指在合同中约定一个完成建设工程的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。此类合同的适用范围如下：（1）工程量不太大且能精确计算的项目：（2）工期较短的项目、技术不太复杂的项目：（3）风险不大的项目。本案例中，勘察、设计

22、工作已由受委托的勘察、设计单位完成，乙方可以据此准确地计算工程量，因此，从控制造价的角度出发，双方可采用固定总价合同。问题3：索赔分析如下：业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因此业主应给施工单位补偿工期和相应的费用。因设计图纸错误导致甲公司返工处理，索赔成立。但B工作延误的15周在其总时差范围以内，故不给予施工单位工期补偿，但应给补偿相应的费用。由于施工单位原因使C工作延长，索赔不成立，故不给予工期和费用补偿。由于施工单位安装的错误造成总工期延期与费用损失，索赔不成立，业主不给予工期和费用补偿。问题4：施工单位应得到的工期补偿为：工期补偿07周施工单位应得到的费用补偿为：0760

23、00=042万元 5万元施工单位的罚款额为：事件三罚款：056000=03万元 事件四罚款：6000=03万元。2、1.不妥之一:市建委指定了专门的招标代理机构理由是:违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二:在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三:应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。2.E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元十其他项目费为1200.00万元）（

24、1+1%）（1+3.41%）=19948.82万元 根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类:（1）投资估算;（2）概算造价;（3）预算造价;（4合同价;（5）结算价;（6）决算价。该中标造价属于合同价。3.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付

25、。原建设部建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。32250%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元4.建质200891号关于印发建筑施工企业

26、安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知第十条建筑施工企业应当在建设工程项日组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。5.最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定（法释200216号）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。E单位诉讼成立建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。可以行使的工程款优先受偿权是560万元。3、1验槽

27、时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。施工单位对软弱下卧层的处理不妥。对异常部位，施工单位要会同勘察、设计等有关单位进行处理。2钢筋工程施工过程中存在问题：（1）有一根框架梁的受拉钢筋接头恰好位于第二跨的跨中位置不符合要求。按照规定，钢筋接头宜设置在受力较小处，而框架梁的跨中是受力最大的部位，因此接头位置不符合要求。（2）钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m用到剪力墙中作为部分受力钢筋，接头数量过多，不符合同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头的规定。3施工单位认为材料保管良好，直接将水泥投入使用的做法不正确。原因是按照规定，在使用中对水泥出厂超过三个月时，应进行复验，并按复验结果使用，而该批水泥运到现场已达100天。4施工单位现场常用的质量检查方法及其手段有：（1）目测法，其手段有：看、摸、敲、照。（2）实测法，其手段有：靠、吊、量、套。（3）试验法。4、1.参见混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002（2011版）钢筋的强屈比=561N/mm2460N/mm2=1.221.25钢筋的屈强比（超屈比）=460N/mm2400N/mm2=1.156%不符合要求2.参见混凝土结构工程施工质量验收规范GB50