电力委托施工合同Word文档格式.docx

1、 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合

2、同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。第十条保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无

3、法解决由签约所在地法院管辖。第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代理人（签章）：委托代理人（签章）： 单位地址： 账 号： 电 话： 传 真： 合同签订时间：费用计算表建设单位：昆山莎美娜制衣有限公司其他项目费用措施项目费用编制说明一、工程概况见设计说明及施工图，工程量以旖I为依据； 二、工程规划内容：本工程一期用电容量为630KVA。 三、工程设备品牌选用：1、高低压柜选用苏州电气成套设备有限公司 2、高压真空断路器选用宝临 3、高压综合保护选用无锡斯达 4、低压开关选用常熟5、变压器选用常州恐龙油式变压

4、器 6、电缆选用无锡神光 7、交直流屏选用思其 四、工程报价包含内容1、本工程有高低压 开关柜（KYN28-12高压柜台7台、HXGN-12负荷柜4台、GGD固定式柜5台）、 S11-630/变压器1台等相关2、设备的运输、现场安装及实验调试 3、昆山供电公司所需要的费用在内4、协助客户向供电局申请10KV外线施工手续 5、主动完成送电的相关手续直至工程送电完成 6、设备的保固及完整的售后服务 五、工程报价不包含内容 1、配电所土建照明工程费用2、配电所内接地、设备基础槽钢安装、电缆保护管、电缆井安装工程费用 3，低压出线工程材料费及施工费 4，高压外线进线工程材料费及施工费 5，高压进出线电

5、缆六、 交货期限： 合同生效后配合土建完工90个工作日交货。 七、本工程总造价： 1089560元篇二：电力工程服务委托合同电 力 工 程 服 务 委 托 合 同合同编号（甲方）：XSX-20XX-07-06 合同编号（乙方）：委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：保定红光电器装置长 签订日期：20XX年07月05日 签订地点：徐水20XX年07月06日10KV三中515线路线路计量升级改造工程服务委托合同协议 徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：石家庄科林电气股份有限公司一、委托（受托）任务及内容：乙方：络智能电表（带费控）（220/380 （6）A）共计（55）只的制

6、作安装，络智能电表（带费控）（100 （6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。 二、委托方式：按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任：1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三

7、天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任：1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。 五、其他事项：1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方原因

8、造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收：1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5、竣工时间年月日完成。 七、合同价款及付款和结账方法： 1、合计金额（大写）：（小写）：2、付款和结账方

9、法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。 八、合同的生效和分数：1、本合同自双方签订之日起生效；2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效； 3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。 九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。委托方：（盖章） 委托方：（盖章）法人代表或委托代理人：（签字）法人代表或委托代理人：（签字）开户银行：中国农业银行徐水县支行 开户银行：

10、银行账号：506101040015740银行账号：年 月 日 年 月 日附件：分项价格表篇三：供电工程委托协议书供电工程委托协议书甲方：宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司为了确保宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司电力工程保质、保量按期完工，本着优质、经济的原则，经双方友好协商达成如下委托协议：一、甲方委托乙方代理如下电力相关事宜：1、就甲、乙双方确认的供电方案和计量方案，乙方代表甲方协调承德市相关电力部门关系，保证其通过批准时的最优，。2、乙方根据上述已经批准的供电方案和计量方案，向甲方提供相应的工程设计方案，由甲方最终书面确认后方可实施。二、

11、甲方委托乙方的电力施工范围：1、小区外电源工程。2、小区内所有楼房变配电室设备安装工程。3、小区内所有楼的单元总配电箱，所有配电电缆的敷设、连接，电缆管道沟及检查井的挖填工程。4、小区内所有住宅一户一表的安装。三、乙方施工工程中所需的电力设备及辅助材料应本着优质价廉的原则，所购设备及材料必须具备合法有效的产品合格证和电力入许可证，并能达到承德市相关供电部门验收合格的标准。四、对于甲方所委托的施工工程，乙方承诺积极安排施工，确保工程进度，并负责与承德市相关供电部门积极协调，保证各栋号电气工程竣工前的正式电投用。五、工程总造价、施工工期、工程质量保障，后期维修、付款方式等内容待工程施工图、预算、施

12、工组织设计等工作如约完成后，正式签订工程施工合同明确。六、乙方承诺将帮助甲方协调相关供电部门。此合同签订后，小区内所有电气工程（电器材料、电缆、高压柜、低压柜及变压器等）由乙方采购，在保质保量的同时按预期完成电气工程。确保在甲方房屋交工前提前送电。七、为保证工程顺利进行甲乙双方协议后，要严格按协议内容执行，任何一方不得私自修改协议，如有异议双方协商解决。但如甲乙双方任何一方违反本协议约定，则另外一方有权单方解除本协议。届时，另外一方有义务3日内书面通知违约方，并由违约方支付人民币20万元整的违约金，本协议自乙方电气工程完毕后终止。八、协议一式四份，甲乙双方各执两份。委托方（盖章）：宽城洪翼房地

13、产开发有限责任公司承德分公司 代表签字：Adidas阿迪达斯14新款男户外休闲多功能越野跑步鞋 M20293承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 代表签字：20XX年06月10日篇四：电力安装工程委托施工合同电力安装工程委托施工合同合同编号：一、 订立单位：都匀嘉和房地产开发有限公司 （以下简称甲方） 乙方：荔波县小水电开发有限责任公司 （以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。二、 工程概况：1、工程名称：荔波中央城临时供电安装工程2、工程地点：荔波县时来3、工程承包方式：配电线路安装采用包工包料，总价包干。除设计变更、政策性

14、调整等特殊情况外原则上不予追加。4、工程内容：采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低压进出线柜1台、低压计量1套。（详见：荔波中央城临时供电安装工程预算书）。5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。三、 开工日期：20XX年10月20日至20XX年11月15日（工期自甲方付款之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。四、 质量等级：优良五、 合同承包价款为：壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（元）。六、 付款方式：合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。七、 甲、乙双方工作责任：1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；2、配合乙方对工

15、程进行初勘设计。1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；4、文明施工，做到工完料尽场地清。八、 质量与验收：1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术人员及委托人员的检查。2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。九、 材料设备供应：1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。十、 质量保修期：本工程的设备材

16、料质量保修期半年。十一、 其他：1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。篇五：电力施工合同市电引入申请委托及施工合同 甲方：国动络通信集团辽宁有限公司 乙方：沈阳三北电力建设工程有限公司为保障甲方通信机房供电安全，降低用电成本。区机房通信机房的市电220V 引入的用电申请及施工等事宜，经甲乙双方认真友好协商，达成如下协议：一、甲方委托乙方到当地电力管理部门办理机房甲方通信机房用电手续，并将电供至甲方通信机房所在地机房内，乙方应按法律法规之规定程序办理相关手续并确保甲方正常用电。二、项目内容乙方供电施工过程必须符合国家和行业有关规范。所有基站采用380V三相四线制市电引入；

17、须新立杆路的杆材为7米或8米杆，电缆至少用16平方铜芯电力电缆或35平方以上铝芯电缆；表计容量统一为15-30千瓦；单相电电缆至少为10平方铜芯电力电缆；电力配电箱及计量表箱内应装有完全断开的闸刀及短路开关。（注：直供电电表到机房甲方机房电表全部为铜芯电缆，电表到电源电缆可用铝芯电缆）三、施工费用：沈阳市17个 基站,采用整体外包，包工包料（包括新立杆路、电缆、配电箱、计量表、材料、设计、敷设开挖及通电等全部费用）、含税、包干价：人民币： 1，360，000元（ 壹佰叁拾陆万 元整）；在施工过程中遇到的其他不可预计费用甲方不再另行支付，工期最晚不超过甲方通知后 30 日内完成所有申请和施工，保

18、证甲方正常用电，不影响甲方基站的正常运营。四、除上述第三条约定的费用外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。如遇机房附近无电需安装变压器及高压线路施工安装变压器的，购置及安装费用经甲方书面确认后由甲方承担。五、工期最晚不超过甲方通知后 15 日内完成所有申请和施工，保证甲方正常用电，不影响甲方机房的正常运营。六、结算方式：a. 乙方完成机房机房供电施工工程，待该站点达到运营商开通条件后，乙方应向甲方提交书面验收申请，并提交竣工资料，甲方收到乙方验收申请和竣工资料后及时完成验收，经甲方验收合格确认后，乙方向甲方提供对账单，甲方收到乙方提交的对账单应及时核实，核实无误后乙方按甲方核实确认之金额提供合规

19、发票，甲方收到乙方提交的合规发票后需在15个工作日内将工程进度款即总价款的90%一次性付至乙方指定账户，剩余10%作为该站质保金，质保期一年，自运营商验收合格并正式投运之日起算，质保期内没有发生质量问题的，质保期届满后十五个工作日内结清，乙方指定的收款账户为：b. 户名：沈阳三北电力建设工程有限公司 。c. 账号： 3301009109248109331 。d. 开户行： 中国工商银行沈阳龙江支行e. 因不可抗力或因甲方增加工程内容导致工程延期的，乙方不承担责任。 f. 工程建设过程中，乙方应做好安全生产管理与落实工作。若发生施工人员伤亡等人身伤害事故由乙方自行负责赔偿、医治。七、其他双方需要

20、约定的内容：1乙方承诺具备签订和履行本合同所需的法定许可和相应资质，并确保甲方新建机房的用电及其施工工程的合法性和有效性，否则，由此产生的任何损失和责任由乙方承担，且甲方有权不支付任何费用。2乙方承诺并保证严格按合同约定的工期和质量完成市电引入申请、审批、施工、供电，保证甲方正常用电，甲方机房正常运营，乙方逾期完成的，每逾期一日，扣减本合同总金额的1%，直至全部完成，甲方正常用电。3乙方提供的施工材料不符合本合同约定标准或供电不能满足甲方机房使用条件的，乙方应于甲方通知后三日内负责更换和维修整改，逾期更换、维修整改的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担，且

21、乙方应退还甲方已支付的款项。4施工竣工后甲方用电过程中，如产生任何影响甲方正常用电的情形，乙方应于甲方通知后24小时内修复，乙方逾期修复的，甲方有权另行委托他人维修整改，由此产生的费用和甲方的实际损失，由乙方承担。5乙方施工过程中应做到安全文明施工，期间造成人员人身伤亡、财产损失事故的，由乙方承担相应的赔偿责任，如上述事故系由甲方故意或重大过失造成的，则由甲方承担。6甲方可协助乙方协调施工过程中遇到百姓阻扰、道路绿化开挖协调与审批工作。7施工完成后三个工作日内乙方应向甲方提供电力接入路由图及其施工材料表肆份并加盖乙方公章。八、争议的解决方式：甲、乙双方如在执行本协议过程中有异议，则应友好协商解

22、决，协商不一致，提交上海国际仲裁中心进行仲裁裁决。律师费、仲裁费由败诉方承担。九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份、经双方签字盖章后生效。未尽事宜双方共同协商，做出书面补充规定，书面补充规定与合同具有同等法律效力。委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：单位住所： 单位住所：联系电话： 联系电话：日期： 20XX 年 10月 12日 日期： 20XX年10 月12日篇六：电 力 施 工 委 托 协 议 书电 力 施 工 委 托 协 议 书发包单位：承包单位：甲 方（委托方）：乙 方（受托方）：工程项目名称：工程项目地点：计划工作时间： 年月日至年 月 日（以下称乙方）负责 （以下称甲方

23、） 配电工程的设计及施工工作。未尽事宜双方另行协商解决。甲方作为工程发包单位，由于工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的责任1、办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。如发生重大伤亡事故，甲方应提供便利条件，按有关规定和政府有关部门的要求，甲方应与乙方共同协商处理。二、乙方应承担的责任1、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入

24、施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。2、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。3、承担因自身安全措施不力或不可抗拒的自然灾害等情况，而出现的设备损坏事故和人员伤亡事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理，甲方应与乙方共同协商处理。4、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。5、对所提供的一切证件、

25、资料的真实性承担法律责任。6、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。四、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。五、本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日止。六、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲 方：乙 方：甲方委托代表： 乙方委托代表：年月日

26、年月日篇二：电力工程施工合同电力工程施工合同铁山港区污水处理厂10kv配电工程20XX-1-1北海市路港建设投资开发有限公司 乙方：广西金德利电气安装工程有限公司 签订地点：广西北海市第一部分 协议书甲方（全称）：北海市路港建设投资开发有限公司乙方（全称）：广西金德利电气安装工程有限公司依照中华人民共和国合同法、电力建设工程施工合同文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：北海市铁山港区3、工程内容：10kv架空线接火-10kv架空线路（详见预算书）4、承包方式：包工包料二、合同工期1、工期：自签订合同之日起70天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。四、合同价款和支付方式:1、合同价款：暂定陆拾捌万壹仟玖佰壹拾叁元整（￥：）（人民币）。实际结算价以北海市财政局评审中心评审的结算价为准。2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计￥元，工程竣工合格后甲方向乙方支付50%合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因