1、勘察设计工作内容包括:工程勘察、工程概算、施工图设计及国家规定的工程服务。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 工程项目地质情况及技术参数文献资料。第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 设计人在发包人要求的工期情况下向发包人提供设计图纸4套。设计人向发包人提供的设计文件应通过业主单位审查第七条费用 双方商定,第八条支付方式 设计人与发包人签订好合同后,设计人组织技术人员进行现场勘察,进行图纸设计。设计人完成通过施工图设计任务后。向发包人交付图纸时,发包人支付全部设计费用。第九条双方责任 发包人责任 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及
2、文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料做较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所作的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 设计人责任设计人应按国家规定和合同约定的技
3、术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。设计合理使用年限为负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。设计人对设计文件出现得遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目收设计费 得千分之一。合同生效后,设计人不得终止或解除合同。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄露方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 争议解决本建设工程设计合同发生
4、争议,发包人和设计人应及时协商解决。也可有当地建设行 。政主管部门调解,调解不成时,双方当事人可向工程所在地仲裁机构提出仲裁。第十二条 合同生效及其他发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。发包人委托设计人承担本公司合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。本合同双方授权代表签字并盖章后生效,一式份,发包人份,设计人份。 双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有
5、同等法律效力。本合同未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包方: 设计人:法定代表人: 法定代表人:或委托代理人(签章): 或委托代理人(签章): 年 月 日 签订日期: 年 月 日篇二:10kv用电设计合同10kv委托单位:宿迁市翔韵文化发展服务有限公司(以下简称甲方) 设计单位:江苏中联电力设计院有限公司 (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建设工程勘测设计合同细则等有关规定,甲方委托乙方承担宿豫区文化艺术活动中心一期10kv用电工程设计项目工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。一、工程概况1、 2、工程地点:二、设计项目依据甲方提供的相
6、关资料及规程、规范。三、设计进度合同生效后,15个工作日。四、设计文件份数正常出图六份,如甲方要求增加出版份数,需另加工本费。五、甲方责任1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则应推迟设计进度;3、维护乙方的设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;4、按合同规定如期支付设计费。六、乙方责任1、按照本合同规定内容,根据国家和行业相关标准、规定开展工作,并对设计质量负责;2、参加
7、甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议,所发生审查费用由甲方负责;3、对由甲方提供的基础资料,在未经甲方同意时,不得向任何的第三方提供;4、按合同规定如期交付设计文件。七、合同价款及付款方式:1、合同价款 金额(大写):¥:元2、付费方式: 八、违约责任1、由于甲方计划变更,提供资料不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时,按实际消耗工作量増付乙方费用。2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。九、解决争议的方法当甲、乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成时,向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。十、未尽
8、事宜双方另行协商解决与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。 十一、合同有效期与份数本合同经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。发包人(公章):承包人(公章): 住所:住所:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电 话 :开户银行: 开户银行:账 号: 账 号:邮政编码: 邮政编码:二一五年 月日篇三:10kV供配电工程设计合同编号:*10kV输电线路工程施工图设计合同书*承担单位:二零一四年十一月*10kV输电线路工程* (以下简称甲方)*(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、
9、原电力工业部关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见和河南电基本建设管理办法(试行)等有关规定,甲方委托乙方承担*10kV输电线路工程施工图 设计工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。1.工程名称:*10kV输电线路工程2.工程地点:3.设计项目内容:10kV输电线路工程施工图设计二、设计项目依据:1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范;2.甲方与* 供电公司签订的供电方案协议;3.甲方提供的设计要求及相关资料。三、设计进度:合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。四、设计文件份数:乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸: 1 份(
10、套),并提供电子版图纸。五、甲方责任:1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则相应推迟设计进度;3.维护乙方设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;4.按合同规定如期支付设计费;六、乙方责任:1.按照本合同约定内容,根据国家和行业相关规范标准,力求科学经济,合理节约的原则,开展设计工作并对设计质量负责;2.按合同如期交付设计文件,参加甲方主持有关工程设计协调配合会议;3.对由
11、甲方提供的基础资料,未经甲方同意不得向任何第三方提供;4.应配合施工,进行设计技术交底,负责设计变更。5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。6.提供设计企业资质证明文件。七、设计收费及支付办法:1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的工程勘察设计收费管理规定收取,优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的%,工程总造价为*万元(依据项目初步设计批复的工程概算书),得出合同总价为*元。2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金,设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的50%,工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%。每次付款前乙方
12、需提供合同约定的相关资料。3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。八、违约责任:1. 除不可抗力因素外,甲方违约合同无权要求乙方返还定金;乙方违约合同则双倍赔偿定金。2.参照建设工程勘察设计管理条例有关违约条款,违约方应承担的相应经济责任。九、解决争议的方法:当甲乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成时,可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。与之签订的有关补充协议与本合同具有同等法律效力。十一、合同有效期与份数:本合同一式捌份,甲方陆份、乙方两份,经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结算费用后自动终止。十二、合同签
13、署:甲方(公章):法人代表(委托代理人):电话: 电话:乙方(公章):法人代表(委托代理人): 开户行名称: 中国建设银行股份有限公司郑州淮河路支行 账号: * 0 签订日期: 签订地点:篇四:10kV电力工程施工合同模版安装工程施工合同书发包单位:承包单位:20XX年 月 日安装工程施工合同 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、电力法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设本工程有关施工、安全等承包事项协商一致,订立本合同。一、工程名称:工程地点:二、工程承包范围三、工程承包方式乙方包工、包材料(除甲供设备、材料)、包质量、
14、包工期、包安全。四、合同期限和顺延开工日期:20XX年 月 日竣工日期:20XX年 月 日(实际开竣工日期以开竣工报告为准)在履约过程中,如遇下列情况,乙方应及时提出书面报告,经甲、乙双方签证认可后,工期可相应顺延:1、凡甲方负责提供的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要维修、配、代、换而影响进度。2、不属包干范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或材料价款而影响施工。五、质量标准1、工程质量要求:合格2、产品必须具备产品出厂合格证书和质量检验报告书,符合国家质量检测标准;3、必须严格按照南方电
15、工程施工工艺控制规范和作业指导书要求施工,严格质量和工艺要求,强化质量管理,提高配施工工艺水平。六、工程安全1、乙方必须严格执行基建工程安全管理“五个严禁”相关规定。2、达到安全文明工地标准,因施工发生的一切安全事故由施工单位负全责。七、质量保修工程竣工验收合格后质保期一年。在保修期内,属乙方施工责任造成的质量问题,由乙方负责。属甲方责任造成的由甲方提出整改方案,乙方实施,费用由甲方解决。八、合同价款1、价款:工程价款单价为人民币(元/km)。1、结算价=线路竣工实际长度*所列施工费单价。2、以上价格包含主要工程量见合同附表。3、以上价格不含图纸设计、及与本工程相关的外部协调费用。九、工程付款
16、方式:合同签订生效,具备开工条件,施工队伍进场后,甲方支付乙方工程总造价30%预付款;立杆节点完工后五天内支付给乙方30%的预付款;设备材料安装后支付合同金额的30%;竣工验收合格审计后支付至审计金额的97%,剩余3%质保期满后无息付清。十、双方责任:乙方责任:1、乙方严格按照设计图纸及验收规范,保质保量的向甲方承诺的合同约定进行施工,确保验收合格及达到送电标准,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。2、乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定做好试件和材料的试验,确保工程质量,按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督。3、乙方应加强防火、防盗、治
17、安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理,遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则,造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。甲方责任:1、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款,并保证施工的电、水、路三通的基本条件,甲方应积极配合工作,负责协调好影响施工进度的因素。2、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,如主要工程材料的供应、图纸说明书等技术资料等,除工期顺延外,还应赔偿乙方因此造成的损失。3、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经审定后赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁,材料
18、和构件积压的损失。4、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。5、在乙方已履行合同要求的情况下,甲方不按期拨付工程款,按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时,乙方有权停止施工,直至结清之日,停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担,工期顺延。十一、其它相关事项1、根据工程情况,甲方办理工程的前期工作,包括开挖报建、拆迁赔偿、青苗赔偿等,乙方提供协助。所发生的费用经与有关受赔单位及个人磋商后,甲、乙双方应书面确认并由甲方支付,由受赔单位或者个人出具有效凭据。2、有关本工程的施工图纸与说明书和记录,以及图表、资料,双方协商同意并经双方当事人签
19、证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收的技术资料,也是本合同的组成部分。3、双方约定如遇不可抗力导致施工延迟或者其他,双方协商解决。篇五:20XX年*月(以下简称甲方) 承包方:三、合同期限20XX年*月 日20XX年 月 日(个工作日施工完毕并达到送电水平)四、质量标准工程质量要求:产品必须具备产品出厂合格证书和质量检验报告书,符合国家质量检测标准;五、安全达到安全文明工地标准,因施工发生的一切安全事故由施工单位负全责。六、质保期七、合同价款工程价款为:1、以上价格包含主要工程量见合同附表。2、以上价格不含图纸设计、及与本工程相关的园林绿化等外部协调费用。八、工程付款:签订合同
20、后五日内支付合同金额40%的预付款,设备材料安装后支付合同金额的30%,竣工验收合格审计后支付至审计金额的95%,剩余5%质保期满后无息付清。九、乙方严格按照设计图纸及验收规范,保质保量的向甲方承诺的合同约定进行施工,确保验收合格及时送电,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款,并保证施工的电、水、路三通的基本条件,甲方应积极配合工作,负责协调好影响施工进度的因素。如有违背,工期顺延。十一、双方约定如遇不可抗力导致施工延迟或者其他,双方协商解决。十二、其它1、本工程承包人不得转包和分包,如发现以上行为,发包人有权中止合同,清理施工企业出场,
21、并拒付已完工程工程款。2、施工方不得以任何借口拖欠农民工工资及车辆机械费,如出现上述情况,每次扣罚施工单位一万元工程款。 十三、合同生效与终止合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。合同终止:发包人承包人履行合同全部义务,本合同即告终止。十四、未尽事宜,双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,由甲、乙双方共同协商解决,否则交仲裁机关解决。 十五、本合同捌份,甲方六份,乙方二份。(章)承包人:(章)委托代理人:时间: 时间:5篇六:10KV电力线 工程施工承包合同10KV电力线 工程施工承包合同甲方: (以下简称甲方)乙方:根据中国人民共和国合同法和电力安装工程发承包
22、合同条例,为明确双方的权利、义务和经济责任、经协商达成如下协议条款。第一条 工程项目 10KV电力线路安装工程二、工程地点:三、工程承包范围和内容:1、工程内容:2、10KV线路安装及 变压器 低压计量箱3、导线采用LGJ-50/8,15010000预应力砼电杆,63*1500热镀锌横担,悬式瓷瓶,P-15T、P-15M针式瓷瓶,16*1800双弯地拉棒,P-8拉线盘,NUT-2型UT线夹,NX-2锲形线夹架设空电力线路。 四、承包方式:包工包料五、本工程工程量:包工包料包验收。六、合同价款: 10KV线路安装工程施工设计、施工图预算和本合同确定的承包范围进行工程施工,总费用为 人民币结算。第
23、二条 施工准备一、乙方:1、组织本工程设计施工图,编制施工方案规划及相关工程资料。2、落实本工程施工安全、技术组织措施。3、组织工程施工、管理人员、材料和施工机械进场。第三条 工程工期一、本工程总日历工期为天,于 年 月 日开工, 年 月 日竣工,通过验收合格并达到带电投运条件。二、如遇下列情况,工期顺延:1、重大设计变更,致使施工进度受影响的。2、不可抗拒力的因素导致施工无法正常进行的。第四条 工程质量一、乙方必须严格按照施工图纸和国家相关的施工技术规程进行施工,并接受监督部门和设计部门的监理,确保工程质量达到合格,具备带电投运条件。二、乙方在施工中必须严格遵守下列规定:1、隐蔽工程施工前必
24、须及时通知驻工负责人进行检查验收签证,检查验收签证工序合格后,自行进行下一道工序施工。2、工程竣工后,工程达到当地供电部门验收标准。第五条 工程施工安全乙方必须严格遵守电力建设安全工作规程等有关安全作业的规定,保证安全施工,并接受甲方对工程建设过程中安全施工和文明的监督管理,因乙方违反安全管理规定和安全工作规程而造成安全事故,其后果均乙方自行负责。第六条 材料供应一、本工程所需的设备材料乙方自行组织供货。二、本工程为单位施工费限额承包,施工中若发生价差,甲方不予增减。第七条 工程价款支付与结算一、本合同签订后,甲方预付 万元人民币给乙方。二、工程竣工后,经供电验收合格,甲方支付全部工程尾款后搭
25、火。第八条 工程验收一、竣工验收以工程设计施工图纸为依据双方共同进行验收。二、工程完工后,乙方在工程竣工时向供电部门报送竣工验收申请报告和完整的竣工图纸资料,经供电部门审核合格后组织验收。第九条 违约责任一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由此造成工程逾期交付时,应支付逾期违约金,其金额按每日万分之三计算。二、在规定内,凡因施工造成的质量缺陷由乙方无偿检修,发生的一切费用由乙方承担。工程中途停建、缓建造成的停工损失,甲方支付违约金,其金额按每日万分之三计算。第十条 纠纷解决办法如发生合同纠纷,由双方协商解决,协商不成,可向甲方住所地的人民法院起诉。第十一条 附则一、本合同一式肆
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1