注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题D卷 附答案Word文件下载.docx

1、D.RRB4006、防水等级为（ ）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。AI级 BII级 CIII级 D级7、关于岩土工程性能的说法，正确的是（ ）。A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响8、房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（ ）。A、起居室 B、餐厅 C、卫生间 D、书房9、关于控制钢筋伸长率的说法，正确的是（ ）。A. HPB300级钢筋冷拉伸长率不宜大于4%B. HRB335级钢筋冷拉伸长率不宜大于3%C. HRB400级钢筋冷拉伸长率不宜

2、大于2%D. RRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%10、施工项目管理规大纲划分为施工项目管理（ ）和施工项目管理实施规划。A. 规划大纲B. 管理目标C. 规划目标D. 组织构架11、下列与盈利损失中，属于长期损失的是（ ）。A.孔道摩擦损失B.弹性压缩损失C.锚固损失D.预应力筋应力松弛损失12、当屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材可（ ）铺贴A垂直于屋脊 B平行于屋脊 C与屋脊成450 角 D下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊13、施工组织总设计应由总承包单位（ ）审批。A 负责人 B 技术负责人 C 项目负责人 D 项目技术负责人 14、关于砖砌体施工要点的说法，正确的是（ ）。A半盲孔

3、多孔砖的封底面应朝下砌筑 B多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑C马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置 D多孔砖应饱和吸水后进行砌筑15、对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成（ ）进行分析。A、节点间的水平分布力 B、节点上的水平集中力C、节点间的竖向分布力 D、节点上的竖向集中力16、工程质量的验收均应在（ ）检查评定的基础上进行。A. 施工单位自行 B. 监理单位C. 施工单位与监理单位D. 建设单位17、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面垂直度度检测，同一户选取（ ）个墙面。A4 B. 5 C3 D118、其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的

4、抗压强度标准值不低于（ ）。A5Nmm2 B10 Nmm2 C15 Nmm2 D20 Nmm219、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（ ）。A.砂率B.单位体积用水量C.拌和方式D.温度20、采用先张法生产预应力混凝土构件，放张时，混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的（ ）。A.50%B.70%C.75%D.80% 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、混凝土养护时间不得少于天的是（ ）A. 矿碴硅酸盐水泥浇筑的混凝土B.火山灰硅酸盐水泥浇筑的混凝土C. 粉煤灰硅酸盐水泥浇筑的混凝土 D.掺有缓凝剂的混凝土E. 普通硅酸盐水浇筑的大体积混凝土

5、2、在正常使用条件下，法定的房屋建筑工程的最低保修期限为（ ）。A. 地基基础工程和主体结构工程为30年B. 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防漏为5年C. 供热与供冷系统为2年D. 电气管线、给排水管道、设备安装为2年E. 装修工程为2年3、关于砌体结构房屋设置圈梁的目的和构造处理措施，正确的有（ ）。A. 增加房屋的整体性B. 防止地基不均匀沉降引起的不利影响C. 提高墙体的垂直承载力D. 圈梁宜设在同一平面内E. 圈梁可不封闭4、建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合（ ）等要求。A沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层B室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝C

6、水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙E实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留812mm缝隙5、砌体结构的特点（ ）。A.抗压性能好B.材料经济、就地取材C.抗拉强度高D.抗弯性能好E.施工简便6、节能装饰型玻璃包括（ ）。A.压花玻璃B.彩色平板玻璃c.“Low-E”玻璃D.中空玻璃E.真空玻璃7、关于混凝土表面碳化的说法，正确的有（ ） 。A 降低了混凝土的碱度 B 削弱了混凝土对钢筋的保护作用 C 增大了混凝土表面的抗压强度 D 增大了混凝土表面的抗拉强度 E 降低了混凝土的抗折强度 8、关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正

7、确的有（ ）。A、制定施工单位安全生产责任制度 B、对建设工程项目的安全施工负责C、落实安全生产规章制度 D、确保安全生产费用的有效使用E、及时如实报告生产安全事故9、关于施工现成配电系统设置的说法，正确的有（ ）。A 配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 B 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m C 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m D 同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备 E 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8 一1.6m 10、属于体育场地设施工程的是（ ）。A. 高尔夫球场B. 田径场跑道面层C. 体育馆空调系统D. 篮球馆

8、装修工程E. 游泳馆水处理系统 三、案列分析题（共5题，每题24分）1、某工程基础底板施工，合同约定工期50 天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1 ） , 底板施工暂未考虑流水施工 施工进度计划图图1 在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B 与C ，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2 天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施 事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C 比调整后的计划开始时间延后3 天。因业主未按时提供正

9、式图纸，致使工序E在6月11日才开始 事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700 吨钢筋制作（工效为4.5 吨/人.工作日）问题：1 在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路。2 考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？3 计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？4 根据本案例的施工过程，总

10、承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？2、某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。问题（1）本工程结构施工脚手架是否

11、需要编制专项施工方案？说明理由。（2）事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？（3）对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？（4）吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？3、某专业分包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土02m，粉质土25m，砂质土510m，黏性土1012m，砂质土1218m。上层滞水水位在地表以下5m（渗透系数为0.5m/d），地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工方案评议时，技术负责人提出如下方案：1采用轻型（真空）井点降水法，将地下水位降至坑底以下200mm处。问题一：指出

12、1中做法的错误之处？2.采用4台反铲挖土机挖土，基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动，应预留510cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。为保证安全，挖土机间距应大于5m。坑边堆土，要距坑边1m以外，堆放高度不能超过1m。问题二：指出2中做法的错误之处？施工中，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。问题三：该基坑坍塌的直接原因是什么？如何治理？4、某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设

13、单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：1、报价采用工程量清单模式。2、结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地探勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。3、本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已经综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。4、主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。施工过程中发生如下事件：施工单位进场后，发现大堂标高为8.7m，报告厅标高为5.6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手

14、架搭设费用要求。由于特殊原因，奥运会测试赛提起进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工进行到20天时，由于设计变更，造成工程停工9天；施工进行到44天时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2天；施工进行到92天时，因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达10天（该工作总时差4天）；施工进行到154天时，由于其他材料进场不及时，延误工期2天；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关材料和计算依据。【问题】1、事件一中，建设单位是否应支付高支模脚手架费用？并说明理由。2、事件二中，建设单位应否支付工程提前停工费用？3、事件三中，分别分析施工单位提出

15、的各项索赔是否成立？4、事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应是多少天？5、某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件:事件一:市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最

16、终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改

17、。事件五:2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工结算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。问题:1.分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪儿类?该中标造价属于其中哪一类

18、?3.事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）?并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用?4.事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）?5.事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?试题答案一、单选题（共20题，每题1分。1、C2、D3、C4、C5、B6、B7、【答案】B8、C9、A10、A11、答案：D12、A13、答案B14、B15、B16、A17、A18、B19、【答案】B20、C二、多选题（共10题，每题2分。1、BCDE2、B C D E3、ABD4、ABE5、答案：A

19、BE6、【答案】CDE7、答案ABCE8、BCDE9、答案ABCD10、ABE三、案列分析题（共5题，每题24分）1、问题1 问题2 总工期55天； 后面题目有问题问题3 钢筋制作的劳动力投入量：2700154.5=40工日 编制劳动力需求计划时，需要考虑参数：工期、工程量、时间定额或产量定额、班次等 问题4 专业分包：地基与基础；建筑防水； 劳务分包：钢筋作业；混凝土作业；焊接作业；模板作业；砌筑作业；脚手架作业2、（1）答：本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案，理由：根据危险性较大的分部分分项工程安全整理办法规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台等工程

20、，需要单独编制专项施工方案，本工程中，脚手架高度3.6m114.8m44.4m24m,因此必须编制专项施工方案。（2）答：导致这起事故发生的主要原因包括：楼层管道井竖向洞口无防护;楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。（3）答：采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。（4）答：吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：设备安装及水管试压；木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋；吊杆安装；龙骨安装；填

21、充材料的设置等。3、问题一：（1）用井点降水，应将水位降低至坑底以下500mm。（2）本工程基坑最小降水深度应为7.5m。降水宜采用喷射井点排水方法。（1）使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为2030cm。（2）多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。（3）在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑边1m以外，堆放高度不能超过1.5m。该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，垂直开挖。治理：对基坑塌方，应清除塌方后作临时性支护措施；对永久性边坡局部塌方，应清除塌方后用块石填砌或用2：8、3：7灰土回填嵌补，与土接触部位作成台阶搭接，防止滑动；或将坡度改

22、缓。同时，应做好地面排水和降低地下水位的工作。4、1、事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。理由：当采用工程量清单模式投标报价时，施工单位在投标时没有明确要求此部分费用，则根据清单报价的原则，视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中，在工程施工内容和范围不变的情况下，不予调整。2、事件二中，建设单位应支付提前停工的损失费用。本案工程比原计划提前停工，此部分风险属应由建设单位承担的风险范围。3、事件三中，施工单位提出的各项索赔分项如下：因设计变更引起的停工9天工期索赔成立设计变更属业主承担范围；因罕见暴风雨导致的2天工期索赔成立不可抗力引起的工期延误应予以顺延；因石材不能到场造成的工期延误索赔成

23、立因石材属甲供材，其延误由建设单位负责，但索赔时间不是10天，此工作仅影响总工期6天，故只能索赔6天；因其他材料进场不及时造成的2天工期索赔不成立其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。4、事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为9+2+6=17天。5、1.不妥之一:市建委指定了专门的招标代理机构理由是:违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二:在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三:应依据招标文件规定的评标办法进行评审

24、。评标委员会应该推荐中标候选人。2.E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元十其他项目费为1200.00万元）（1+1%）（1+3.41%）=19948.82万元 根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类:（1）投资估算;（2）概算造价;（3）预算造价;（4合同价;（5）结算价;（6）决算价。该中标造价属于合同价。3.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支

25、付。GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。原建设部建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用

26、不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。32250%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元4.建质200891号关于印发建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知第十条建筑施工企业应当在建设工程项日组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。5.最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定（法释200216号）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。E单位诉讼成立建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。可以行使的工程款优先受偿权是560万元。