建设工程合同管理模拟89.docx

1、建设工程合同管理模拟89建设工程合同管理模拟89一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是_。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理答案：C解答 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投

2、标文件的其他主要内容。所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读，如果有标底也应公布。开标过程应当记录，并存档备查。开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。2. 设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，_不可以进行工期索赔。A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误答案：B解答 合同履行过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。3. 下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是_。A.设备招标B.施工

3、招标C.材料招标D.设计招标答案：D解答 设计招标评标时不能过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效益的影响。因此，设计招标不能采用评标价法评标。4. 在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取_。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款D.首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款答案：C解答 在监理合同中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算

4、尾款。5. 将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比，其特点是_。A.增强投标的竞争性，且出现问题易于补救B.增强投标的竞争性，但出现问题时补救工作开展较困难C.减少投标的竞争性，但出现问题易于补救D.减少投标的竞争性，且出现问题时补救工作开展较困难答案：A解答 根据招标投标法的规定，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，其特点是：可能发挥不同投标人的专业特长，增强投标的竞争性

5、；每个独立合同比总承包合同更容易落实，即使出现问题也是局部的，易于纠正或补救。但招标发包的数量多少要适当，合同太多会给招标工作和施工阶段的管理工作带来麻烦或不必要的损失。6. 为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是_。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船答案：C解答 发包人应为勘察人提供的现场工作条件：落实土地征用、青苗树木赔偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。7. 委

6、托监理合同变更或解除合同的通知或协议_，协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定答案：B解答 依据建设工程委托监理合同(示范文本)，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。8. 在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为_。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金答案：D解答 成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程；或采用新技术、新

7、工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险采用此种方式。9. 按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为_。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示答案：B解答 根据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期

8、不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。10. 某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付_。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元答案：A解答 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此，

9、本题中，应进一步支付：20-5=15(万元)。11. 如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函_个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.2B.3C.4D.5答案：A解答 如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。12. 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是

10、_。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解答 因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。在本题中，两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同工期相应顺延。13. 在下列行为中，不符合暂停施工规定的是_。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工

11、要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复答案：C解答 工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。14. 施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件

12、结束后_天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28答案：B解答 不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。15. 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经_同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师答案：D解答 承包人在施工

13、中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。16. 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经_审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.总监理工程师和施工单位有关负责人C.项目经理和施工单位有关负责人D.发包人和专业监理工程师答案：C解答 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。17. F

14、IDlC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是_。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工自行管理，不需要协调D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理答案：A解答 由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。18. 在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由_。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人

15、办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用答案：B解答 建设工程施工合同(示范文本)规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。19. 某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是_