基础设施建设施工合同Word文件下载.docx

1、西吉县什字乡马沟村3、工程内容：建设暖棚牛舍 1 座 495 平方米，冷配改 良点 1 处 40 平方米。4、工程造价： 元（大写： ）。5、资金来源：合作社自筹6、合同附件：施工图纸。二、双方职责（一）甲方职责：1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验 收。（二）、乙方职责1、认真做好施工前的各项准备工作。2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施 工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均 由乙方自己负责。4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施 工验收资料。5、本合同不得转主承

2、包。三、工程质量，施工验收及付款方式1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由 甲方检查验收后进行下一工序的施工。2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符 合规定，乙方应及时负责无偿停工或返工，并在双方议定的 措施和期限内完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移 交。3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一 次性付款。四、质量保修及违约尝赔 1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包 方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、甲乙双方必须认真履行职责， 严格按合同要求办事， 不按合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3、六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并 结算尾款后自动失效。 法人代表（签名） ：签订地点：签订日期： 篇二：基础设施工程施工合同标准 工程施工合同发包方（甲方） ：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 承包方（乙方） ：根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及国家相关法律法规规定，甲方将下表所列项目交由乙方承包施工，为 了明确双方权利义务，经甲乙双方自愿并充分协商，签订本 合同，共同遵守以下条款：一、项目内容和要求2.项目要求1 合同要求按图（或甲方联系单）施工，图纸内的一 切内容列入承包范围。本合同采用固定价承包，影响造价一切风险由乙方承担2 合同要求按各项规定的时间开工和

4、竣工。3 乙方提供的报价应为市场价作为本合同附件。乙方 报价中漏项、错算等均由乙方承担，甲方不予补偿。乙方因漏项或错算而拒 绝施工，甲方可委托第三方施工，发生的工程款按实从乙方工程款中扣 除。4 项目实施过程中如有变更，凭甲方负责人签字确认 的联系单实施和结算。项目变更结算价格按工程量和市场价 如实计算。5 工过程中所需用水、电等由双方协商按实结算。6 乙方遵守甲方相关管理规定，在公司内部施工期间 所有公司信息不得外泄。7 甲方应积极配合乙方施工，积极协调各方面建设， 严格监督施工质量。二、质量和安全1. 质量乙方项目施工材料进场，应经甲方人员检查验收，验收 合格者方可用于项目中，竣工后应通知

5、甲方组织专项验收。乙方必须提供 材料合格手续，否则视为不合格，甲方有权拒绝施工，产生的损失由乙方 赔偿。2. 安全1 乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施， 项目实施过程中的一切安全、责任、均由乙方负责。2 乙方在甲方厂区内进行施工时，应遵守甲方的各项安 全及其他相关制度，如有违反，乙方同意按甲方相关制度规定接受处罚。三、项目验收和质量保证1. 项目验收项目结束后，经乙方自验合格，应申请甲方验收。甲方 收到乙方申请后，应在一周内组织验收。项目验收后，甲方应填写项目验收 单，记录项目验收情况及验收结论。对于项目验收过程中发现的瑕疵，乙方应负 责免费立即组织整改，整改不另增加工期。2. 双

6、方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责 任。项目验收后如发 现属于乙方施工质量原因的事项，乙方仍应免费维修， 否则应承担赔偿责任。 （赔偿维修产生的费用）3. 本合同各项质量保证期限为一年，保修期内，因乙方工程质量而造成的瑕 疵，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内予以维修。逾 期不至，甲方有权委托第 三方进行维修，发生的一切费用由乙方承担，甲方可从 应付乙方的款项中扣除。四、合同价款支付1. 本合同首付款合同金额 30%完工后验收合格付合同 金额 65%，质保金为合同金额 5%，一年后付清。2. 合同各项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭甲方出 具的项目验收单、本合同及符合国家规定的全额

7、发票（含质保金）向甲方申 请结算。.本合同质保金为合同金额的 5 % ，计元（大写：）。质 保期为本工程竣工验 收合格后一年。期满乙方应书面申请甲方支付，甲方收 到乙方申请经审查无误后 7 天内付款。五、违约责任1. 质量违约1 本合同下各项经验收质量不符合要求的，甲方有权 拒付项目款。因乙方工程不合格造成甲方损失的，乙方应予按实赔偿。2 凡属乙方工程应负的责任，不管何时发现，乙方均 应按本合同质量保证规定及时组织维修或按实赔偿甲方的损失。2. 工期违约2 合同工期按各项要求。按各项分别计算后，进行汇 总。3 工期违约按每延迟一天元的标准赔偿。 以上乙方应支付的一切费用（赔偿金、违约金等） ，

8、除甲方可以从应付乙方各项款中扣除的外，超过部分，乙方应在收到甲方通知后 7 天内以现金支付，否 则按同期银行贷款利率支付逾期利息。3. 付款违约甲方未按规定期限支付合同款，逾期按银行同期贷款利 息支付违约金。但双方对项目质量等有争议时，不得列入4. 其他： 友好协商 。六、其它事项1. 本合同经双方签字或盖章后生效。合同未尽事项，双方可随时协商解决， 协商不成时，双方指定在甲方所在地人民法院诉讼。2. 本合同一式肆份，甲方贰份（归档、财务报销） ，乙方贰份。甲方：（公章）乙方： （公章）代表：联系方式 : 联系方式： 签订时间：篇三：建筑基础工程施工合同 建筑基础工程施工合同工程名称 ： 顺和

9、花园小区发包方：江苏华宝建设工程有限公司承包方：菏泽市华建岩土工程有限公司发包单位：江苏华宝建设工程有限公司 （甲方）承包单位：菏泽市华建岩土工程有限公司 （乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包 合同条例的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的 权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：1. 第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 承包方式：包施工包检测（检测项目：每栋楼三颗 静载， 20%小应5.6. 施工期限：准）7. 工程质量等级：8. 第二条 工程价款及取费依据1. 工程单价：2. 工程总价：3. 第三条 甲方责任1. 办理正式工程和临

10、时设施范围的土地征用，施工许 可证等手续。2. 负责施工现场的 “三通一平” 工作，即水通、 路通、 电通、场地平整，保证能通行 60 吨拖挂车，清除地上及地 下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管资料。3. 提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供 工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交 底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手6. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其 他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担 其费用。7. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的

11、， 甲方支付给乙方工人每日停工费 80 元/ 天计算，机械台班停 工费每天 XX 天。甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停 工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金， 逾期最长不超过 3 天。 3 天后如甲方仍未按照合同规定支付 应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及 损失全部由甲方负责。8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收 工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结 算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲 方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期 最长不超过 7 天。7 天后如甲方仍未按照合同规定支付工程 款项，乙方

12、有权通过法律途径解决，甲方承担由此给乙方造 成的损失。9. 第四条 乙方责任1. 根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数 据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固 定标志，做为复查验收的依据。2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、 保工期（施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期 相应顺延） 完成任务， 做到文明施工， 安全生产， 场地整洁， 负责现场安全。3. 及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问 题，接受甲方监督。4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承 担相关责任。5. 工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工 的（不可抗力因素除外

13、） ，每拖期一天，向甲方偿付工程总 造价万分之五的逾期违约金。6. 第五条 工程变更及施工签证1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造 成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑 物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双 方应及时办理签证，并承担相应的费用。2. 因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方 造成的经济损失，由甲方 7 天内解决有关手续，继续施工， 否则超过 7 天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用，工 期顺延。3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委 托乙方承办，并经双方签证列入工程决算。4. 第六条 工程竣工结算1.2. 50%

14、的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方 该栋楼施工费的清。3. 工程结束后非乙方原因在 15 天内甲方仍未搞好竣工 验收工作，则视为竣工验收合格。4. 第七条 工程质量及验收1、 GB50202-XX（建筑地基基础工程施工质量验收规范） 及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。2、 全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整 理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加；如甲方不 能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结 果，并办理签证验收。 3 、工程验收后，乙方交甲方如下材料：（1）材料试验记录2.（ 2）桩位竣工平面图3.（ 3 ）工程设计变更及现场签证记录4.

15、（ 4 ）现场施工记录第八条物资供应本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合 格，符合有关质量标准和要求。1. 第九条 设计变更施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可 有效。第十条由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必 须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并 赔偿乙方相关费用。第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备 同样法律效益。 第十二条 争义的解决方式如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程 所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自 动失效。第十四条 备注：甲方（公章）： 乙方（公章） ：甲 方 签 字： 乙 方 签 字：XX年08月03日XX 年08月03日