临电施工合同下载Word下载.docx

1、4、乙方协助甲方项目经理对工程各种变更、增减工程量进行现场签证，负责施工资料原始数据记录，并提交甲方进行资料整理。5、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。施工过程中，乙方应保管好其设备材料，丢失或盗窃的，甲方不负责任。6、乙方应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品，不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。7、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。8、乙方人员在施工场

2、内出现打架斗殴、损坏本工程、或盗窃、破坏甲方其他工程成品、半成品等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付 元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿。甲方因上述情况造成损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。第七条 违约责任1、甲方应按合同约定支付工程款项，因甲方过错延迟支付的，每迟延一天按工程总造价的 %计付违约金。2、乙方应按期完工，因乙方原因导致工期延迟的，每迟延一天按工程总造价的 %计付违约金。延迟 天的，甲方有权单方解除合同，甲方因工期延迟导致经济损失的，乙方还须承担赔偿责任。3、施工过程中，因乙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的，乙方承

3、担一切责任。4、工程完工并投入使用后，存在质量问题的，由乙方无条件返工修理，一切费用由乙方负责。因工程质量问题导致人员伤亡、财物损毁的，乙方承担一切赔偿责任。5、施工过程中，乙方未经甲方同意将工程转包、或单方终止合同履行的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付工程总造价30%的违约金。因合同解除导致甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。第八条 工程验收1、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同约定定为依据。2、乙方应在工程完工后两日内应及时组织甲方及相关部门进行验收工作。3、在工程竣工验收过程中，如发现工程质量部符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，

4、经验收合格后，再行移交。第九条 质量保证1、乙方保证所提供设备材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同及有关规范要求。2、该工程保修期为36个月（保修期从本设备投运之日开始计算）。保修期内非甲方人为原因而出现质量问题，由乙方负责保修，并承担由此而产生的一切费用。乙方提供24小时维修服务，维修反映时间2小时内，小故障4小时内排除，一般故障6小时内排除。保修期内提供不定期上门免费检查保养，并有文字记录。下列情况乙方不负责免费保修：（1）不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；（2）擅自改装设备；（3）各种人为因素或天灾等不可抗力的因素等所造成的损坏。第十条 其他1、 本合同

5、一式 份，双方各执 份，均具同等效力，本合同自双方签章后生效。2、本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充协议，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。3、合同履行过程中双方发生争议的，先协商解决。协商不能的，提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。篇二：临电施工合同 JPD -房地产开发有限公司10KV配电工程施工合同建设方：施工方：签订日期：年月日 签订地点：建设方（甲方）： 施工方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1.工程名称：2.工程内容：安

6、装315kVA变压器台架2台，新装高压组合计量预付费装置1台，隔离刀闸2组，避雷器4组，跌落式熔断器2组，低压刀闸2组；敷设电缆/10kV-3*35电缆约45米、电缆头制作、安装，设备安装调试等相关工程。 3.工程地点：第二条 工程承包方式本工程采取包工包料方式（不含变压器）。本工程采取固定总价包死。（占地绿化协调、土建工程甲方负责）第三条 合同总价及工程款支付方式1.工程总造价为 元，（大写）元整。2.本工程工程竣工验收前甲方需向乙方支付至工程总款的95%。剩余工程总款的5%做为质保金，质保期1年后付清。3.遇工程有特殊要求走签证，已实际结算为准。4.工程费用结算依据：本工程施工设计图纸、说

7、明书、材料清册、签证及变更手续；20KV及以下配电工程预算定额（20XX年）；20KV及以下配电工程建设预算编制与计算标准（20XX年版）。 第四条 合同工期1.本工程的工期为：自甲方将经审核通过的图纸送达乙方，甲方按合同规定且工程所需土建竣工验收后，设备到达现场之日起算 15 个工作日内（按实际可施工的工作日天数计算）竣工。竣工标志为：本工程具备验收条件。2.施工期间，乙方每日的施工时间：可定在防暑、防寒，不影响周围居民日常生活等便于工作的时间。遇下列情况之一的，工期应当顺延：（1）因工程量增加或甲方变更设计，需要延长工期的；（2）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（3）甲方

8、未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（4）甲方提供的材料、设备质量不合格影响工程施工的；（5）因甲方责任造成工期延误的其他情况；（6）甲方同意工期顺延的其他情况;（7）因现场不具备施工条件导致工期顺延；（8）不可抗力。3.判断造成工期延误依据：以“双方认定的书面协议”为确定双方责任的依据。 第五条 施工图纸1. 施工图纸由甲方委托有相关资质的单位设计，甲方提供施工图纸一式二份，甲方执一份，乙方执一份。施工图纸内容应符合国家规定入标准，由甲方对图纸的设计内容和质量负责。2.双方应当对施工图纸予以书面签收确认，具体给付图纸时间根据实际需要确定。第六条 工程变更1.甲方变更设计，应事先与乙方沟通协

9、商。所有的设计变更和工程量增减，甲方应当办理签字确认手续，作为工程造价的计算依据。2.因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失由甲方承担。 第七条 材料、设备供应1.甲乙双方所提供的材料、设备必须满足国家标准和设计要求，并且附有合格证书，并且各自对提供的设备、材料质量负责。2.应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、规格、品种、品牌和外在感官质量共同验收。 第八条 质量标准1.本工程的质量等级标准为合格。2.本工程质量执行国家标准电气装置安装工程施工及验收规范和电力行业的有关规定。第九条 工程验收、交付与保修1.工程完工后，乙方通知甲方具备验收

10、条件，并提供竣工验收相关资料，协助做好验收工作。2. 本工程验收合格后，双方办理移交手续；3. 本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下本工程保修期为1 年。保修期间不收费。第十条 甲方工作1.甲方应派专人在现场配合乙方施工，负责协调解决干扰、阻扰乙方施工等工作。甲方指定现场代表为：项目负责人：联系电话： 2.及时向乙方提供相关的原工程图纸资料和保护定值。 3.负责本工程建设场地的征用、赔偿和相关手续的办理。 4.按协议的规定，按时支付乙方的工程款。5.甲方在乙方施工过程中应协助维护现场秩序，以防止材料丢失，因丢失材料造成的工期延误和损失由甲方负责。 第十一条 乙方工作1.派驻现场代表

11、负责工程管理和协调工作，乙方指定现场代表为： 项目经理： ；2.按国家标准电气装置安装工程施工及验收规范和电力行业的有关规定施工。 3.工程使用的材料必须符合国家及行业现行的有关规定、规范要求。 4.施工中按图纸施工。5.施工中严格按安全标准组织施工，由乙方造成的事故责任和因此发生的费用自理。6.服从现场监理及甲方的监督。 7.按协议商定的工期完成施工。 第十二条 违约责任1. 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担。 2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。第十三条 免

12、责条件1.如因不可抗力的原因导致不能履行合同和造成损失的，双方互不承担责任。 2.遇不可抗力，双方均应迅速采取措施，尽量减少损失。3.不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家规定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。第十四条 争议解决的方式双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十五条 附则本合同的附件、图纸、签证单和双方签署的相关文件，均属于本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字并盖章之日起生效。篇三：施工

13、临时用电电器安装施工协议建设单位：施工单位：签订地点：项目施工临时用电工程甲乙双方本着公平、自愿的原则，根据我国合同法、电力法等相关法律、法规规定，双方达成以下协议： 工程名称：工程内容：承包范围：承包方式： 质量等级： 协议价款：本协议工程承包造价为 元整（大写：肆拾玖万壹仟陆佰肆拾元整）。第二条 甲方的工作和责任甲方按本协议的要求，一次或分阶段完成以下工作： 及时办理有关工程事宜的证件、批件； 按照图纸设计要求对基础进行制作、施工； 对工程进度、工程质量进行监督； 按照协议约定履行付款义务； 在开工前期解决所有施工障碍，协调解决施工过程中可能出现的各种问题。第三条 乙方的工作和责任乙方按本

14、协议约定的时间和要求完成以下工作： 乙方负责按照工程相关要求进行施工、调测，确保工程按时保质完成； 乙方有对已完工但未经终验工程成品进行保护的义务； 应甲方的要求，参加甲方组织的设备材料等验收； 乙方必须做好安全施工管理工作，施工过程当中所产生的人身损害及财产损失后果由乙方承担法律责任； 乙方按协议的约定的标准及相关要求提供施工材料及设备； 乙方须确保工程质量标准。第四条 工程质量 工程质量应达到国家或行业的质量检验评定标准。 违约责任：（1）若达不到供用电验收标准的部分，甲方可要求乙方返工，乙方应及时返工，直到满足验收标准；（2）因乙方原因达不到验收标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返

15、工后仍不能达到验收标准，乙方承担违约责任；（3）因甲方原因达不到验收条件，由甲方承担返工的全部经济支出，工期相应顺延；（4）如乙方施工质量严重达不到约定标准，甲方可解除协议，乙方赔偿相应损失。第五条 工程量的核实确认 乙方按工程竣工时实际内容提交工程量报告，甲方核实工程量并进行确认，作为工程价款支付的依据； 甲方代表对乙方未经甲方书面同意超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量； 甲方代表根据工程计划进度，对乙方提出进度要求，对虚报进度的情况进行记录，并有权责成乙方进行改进或采取其他保证工程进度的措施。第六条 工程款支付 工程款支付的时间和方式：乙方负责向供电部门报请

16、验收，验收合格后，甲方向乙方支付工程款的60%；竣工结算经有关部门审核确定后，支付至审核价款的90%；剩余工程款待质保期结束后一次性付清，质保期为一年。第七条 违约及其它 在协议履行中，如甲方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知乙方，并征得乙方书面认可，反之，如乙方要求变更协议内容，则应在相关时间前以书面形式通知甲方，并征得甲方书面认可； 本协议如需修改应由甲乙双方协商一致订立补充协议； 本协议未注明的条款，可参照议标文件和投标文件； 甲乙双方在履行协议中如发生纠纷，双方应在互相谅解的基础上友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉； 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；

17、 本协议一式陆份，双方各执叁份。（签章）法定代表人或委托代理人：地 址：邮 编：电 话： （签章）本合同签于：时间： 年月日篇四：（施工临电）电力建设安装合同书20XX0706（施工临电）电力建设安装合同书甲方：置业有限责任公司（简称甲方）乙方：光城电力有限责任公司 （简称乙方）甲、乙双方根据合同法及其他相关法律、法规的规定，本着公平和诚实信用的原则，经平等协商，就电力安装工程事宜达成以下协议：一、工程项目名称、项目内容及质量技术要求项目名称：置业有限责任公司10KV用电工程。项目内容：电线电缆敷设、变压器安装（S11-M-315KVA/10KV油式变压器2台）等。质量要求：按电公司和国家有关

18、规定标准执行。二、工程价款：人民币260000元（贰拾陆万元整）。三、承包方式：乙方包工、包料。四、结算方式：工程开工前甲方一次性付清工程款贰拾陆万元整。待工程竣工验收合格后，此工程方可交付甲方使用。五、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工前应向乙方提供工程图纸三套和有关技术资料。六、双方责任2问题，接受甲方有关工程质量、安全、进度及文明施工等方面的监督管理，并承担因违反有关规定而发生的费用。3、现场施工安全由乙方负责；乙方提供的材料、设备质量及施工质量由乙方负责；乙方有义务在施工过程中对甲方交付的设备实施保护，如因乙方责任造成损失，乙方应负责修复或赔偿。4、对施工中破坏已做成的成品工程，由乙方

19、及时恢复原状。施工完毕，乙方应按甲方要求清理场地，费用由乙方承担。七、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知甲方在三日内报请有关单位进行验收；验收合格方可办理交接手续。八、开、竣工日期：本工程自工程款到位后，停电计划批准之日起开始施工，20个工作日内竣工。施工期间，如遇雨天及甲方外围协调不力等原因造成停工，工期相应顺延。九、违约责任1、因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总价的日5向甲方支付违约金；逾期超过十日的，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方的全部损失。2、工程竣工后，经验收工程质量不合格，乙方应无条件返工或整改，直至质量验收合格，费用由乙方承担，且工期不予顺延；如乙方十日内未

20、返工或整改合格，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方的全部损失。3、如甲方未按期支付工程款，每逾期一日按合同总价的5向乙方支付违约金。4、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料。如乙方的施工不符合工程质量要求或存在其它问题，甲方有权令其返工，费用由乙方负担；如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。5、施工期间如因土地、树木、青苗、房墙、线路通道等赔偿问题或其它问题造成工程停工，工期相应顺延，但青苗赔偿由甲方负责。十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中，双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十一、合同份数及生效

21、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。本合同之未尽事宜，由双方协商另定补充协议约定；补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，如需分送有关单位，份数另定。十二、双方协商的其它条款工程完工经验收合格后，甲方负责协调与供电部门签订有关供电协议事宜。（盖章）法定代表人：委托代理人：20XX年月日 乙方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 光电力有限责任公司 账号：1305016666666144702 开户行：市工行（淮海路支行）篇五：临时施工用电施工合同*项目临时施工用电施工合同建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：按照中华人民共和国合同法的有关

22、规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，双方签定此合同。第一条：工作范围及内容1、 两台315KVA台式变压器的安装，供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作，并通过供电部门验收，正式供电。2、 按甲方要求，一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求，按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用（如甲方不再需求使用，不视为违约）。*项目施工现场。第二条：开竣工时间开工时间：年 月 日竣工时间：第三条：合同价款及付款方式1、 合同总造价：人民币*万元整（￥*.00元）本合同为总价包干合同，乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金

23、、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。2、付款方式：工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付一期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付二期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。第四条：双方责任甲方责任：1、负责提供相关资料及台变的位置，并配合乙方施工。2、本着为甲方负责的原则，一切与电业部门有关事

24、宜，甲方应首先通知乙方再做决定。3、甲方应划定乙方工作范围及现场，禁止无关人员进入，以防设备的损坏及施工工具的丢失。乙方责任：1、2、3、4、5、6、 负责包工、包料、包质量、包工期。 负责办理临时施工用电许可证执照。 负责协调供电局按期送电，并手续完备。 负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。 负责工程竣工后，将表前的工程移交供电局维护。 负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。注：在办理临时用电手续时，涉及到正式用电规划，甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要，与正式用电无关，以将来正式用电申报为准。第五条：施工质量及设备质量1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定，

25、施工质量要一次达到能够验收的标准，如出现质量问题，乙方无条件整改，延误工期每日按工程总造价的%赔偿。2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同的技术规格和行业标准。3、交货时，乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收，验收过程中如发现质量、规格、型号有问题，应按甲方要求退换，由此引起的费用和工期延误由乙方赔偿，赔偿的标准为工程总造价的%。4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行，并能通过电业部门的验收。5、台式变电站的系统要求：两台315KVA台

26、变及相关配件、计量器具等。第六条：违约责任及解决方式因甲方原因造成的损失由甲方负责，因乙方原因不能按甲方要求及时送电，从而延误甲方施工进度，甲方可以提出相应赔偿，并设定最后期限，如不能完成，乙方按甲方要求赔偿，并无条件按甲方要求柒日内撤出工地，因此造成的一切经济损失由乙方承担。第七条:不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。第八条：其它1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任，如甲方需要，乙方须在收到甲方通知后2日内，指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点，无偿培训甲方指定的安装操作人员；2、与本合同签订有关的产品方案、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等，与本合同具有同等法律效力。3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更，双方应及时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4