亮化工程施工合同范文Word格式.docx

1、根据中华人民共和国合同法和其他相关法律、 法规的规定，甲方将道路（硕化）工程发包给乙方施工, 甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,签订本 合同，以兹双方共同遵守。第一条：工程概况2、 工程地点：3、 承包范围：4、 承包方式：5、 工期：自年 月 日至年 月 日止;总工期日 期为天。6、 合同总价款：人民币元；（大写）。1、工程 名称:第二条：甲方的工作1、 在开工前日内，甲方向乙方提供本工程的全 部施工图，同时组织乙方和设计单位及有关部门参加 施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。2、 指派为甲方本工程的代表，负责本合同的履 行。对本工程的质量、进度进行监督检查，办理验收、

2、变更、登记等签证手续和其他事宜。3、 在乙方进场施工前，做好施工场地的三通一平 工作，并向乙方提供地下管线布路图和有关隐蔽障碍 物资料。4、 如确实需要拆改原道路中的建筑物结构或者地 下管线的，负责到行政主管机关办理相应审批手续。第三条：乙方的工作1、 参加甲方组织的施工图纸的会审工作，拟定施 工方案和进度计划，并交甲方审定。2、 指派 为乙方在本工程中的项目经理，负责本 合同的履行。项冃经理应当按要求组织施工，保质、 保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事 宜。3、 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全 规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好 各项质量检查记录。参加竣工验

3、收，编制工程结算。4、 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管 理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、地上地 下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃 圾清除等工作，处理好由于施工带來的扰民问题及周 围单位（住户）的关系。5、 在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准, 不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。6、 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切 设施和工程成品进行保护。7、 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方 应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身 安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。第四条：关于工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，

4、应征 得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。2、 因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作，影 响工期的，工期应当顺延。3、 因乙方原因不能按期完工的，经甲方同意，工 期方可以顺延。4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、 停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周 内累计计算），工期相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定1、 本工程以施工图纸、设计变更和建筑工程施 工质量验收统一标准（GB50300-20xx）等国家制订的 施工及验收规范为质量评定验收标准。2、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若 甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时，双方可 另行协商具体费用。3、

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的 检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工 程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要 求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲 方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验 不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予 顺延。4、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响 工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙 方承担，工期不顺延。6、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接 到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。 如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方, 另定验

6、收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方 的看管费用和相关费用。第六条：工程价款的支付及结算的约定1、 合同生效后日内，甲方应当支付合同总价的 预付款，该笔预付款同时作为本合同履行的定金，计 人民币元。2、 工程完工后，经甲方和其他相关部门组织竣工 验收合格后3日内，甲方向乙方支付合同总价的, 计人民币元。3、 工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后3 日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%,计人 民币元。4、 其余5%的质量保证金，待质量保期满后15个 工作内支付。如保修期内由于乙方原因产生的质量 问题，由乙方免费维修，如乙方在接到维修通知后2 天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的

7、管理费 由乙方承担。质量保证金不计算利息。第七条：关于材料和设备供应的约定1、本工程甲方负责采购供应的材料和设备（具体 见本合同附件）。材料和设备应当符合设计要求的合格 产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的， 甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。 由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异, 对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料 和设备，经乙方验收后，由乙方负责无偿保管。由于 乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、凡由乙方采购的材料和设备，必须事先征得甲 方同意。如不符合质量要求或规格有差异，禁止使用。 若已使用，对工程造成的其他损失（包括但不限于拆除、

8、重新施工等）由乙方负责。第八条：奖励和违约责任1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方 应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝 工一日，甲方支付乙方 元，并顺延工期。甲方不按合 同的约定付款，则每迟延一日，按应付款额的万分之 一支付违约金。2、 由于乙方原因造成不能按期完工的，则每迟延 一日，按全部工程款的1%。支付违约金。甲方要求提 前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一日，甲方支 付乙方元，作为奖励。3、 乙方按照甲方要求，全部工程项目达到优良标 准时，除按本合同第五条第二款增加优质价款外，甲 方支付乙方元，作为奖励。4、 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的陈设 和工程成品，

9、如造成损失，应照价赔偿。5、 甲方未办理任何手续，擅自同意乙方拆改原道 路中的建筑物结构或者地下管线的，由此发生的损失 或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。6、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原道路中的建筑 物结构或者地下管线的，由此发生的损失或事故（包括 罚款），由乙方负责恢复原状并承担由此给甲方造成的 损失。7、 除法定免责的情形外，若因乙方自己原因造成 合同无法继续履行，乙方应当及时通知甲方解除合同。 因乙方原因导致合同解除的，乙方除应当向甲方支付 由此造成的损失之外，同时应当向甲方支付合同总价 款10%的违约金。第九条保修期：本工程的质量保修期：自工程竣工验收合格之日 起1年。第十条：争议的解决方式凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切 争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能 解决，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉 讼。第十一条：其它1、 本合同自双方法定代表人或者代表人签字并加 盖公章后生效。2、 本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。3、 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）: 年月日 年月日这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Uni* Here