建筑规划设计合同协议Word文件下载.docx

1、第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果：1. 可供报建的全套规划建筑设计图纸。2. 规划图纸符合甲方要求之设计深度。3. 乙方负责其设计成果到报建通过，甲方负责办理报建手续及承担报建所需各项费用。第四条 收费标准及拨款方式：本合同之收费标准由双方协商确定如下：1. 甲方应支付本合同项目的规划设计费总额为（小写为）元（大写为 元）。2. 规划设计费按约定分期支付。规划设计方案确定后，甲方支付40%即（小写 元）、（大写 元）。本规划方案通过报建后，甲方支付即（小写： 元） 、（大写： 元）。第五条 双方责任：1.甲方责任（1）甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段规划分

2、，按本合同第二条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。（2）规划设计成果的设计版归甲方所有。（3）甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作，生活及交通等方便条件。2.乙方责任（1）乙方按国家现行的规划设计标准.规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计的成果。（2）乙方对其提出的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改.补充。（3）乙方按甲方要求交付规划设计成果后，负责参加规划设计审查到报建通过，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的所有调整补充。第六条 本合同实行过程中如发生纠纷时，双方应及

3、时协商解决。协商不成时，由仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构、时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院提成诉讼）：第七条 其他事宜：第八条 本合同未尽事宜，双方当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同既有同等效力：第九条 双方履行完合同规定的责任义务后，本合同即行废止;第十条 本合同正本一式四份，双方各执二分;甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑规划设计合同范文2发包人（委托方）（以下简称甲方）建筑规划设计咨询人 （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、中华人民共和国建筑法的规定，发包人（委托方

4、）委托设计咨询人就无锡太湖苑 项目进行建筑规划设计可行性研究和多方案比较，经双方协商一致，签定本合同。一、建筑规划设计咨询的内容、形式和要求：本建设项目地点位于无锡市郊，近邻五里湖，总用地面积152904平方米，需建设功能多样、内容复杂，技术标准及要求较高的现代型建筑（别墅建筑及配套公建）。为充分发挥项目功能与投资效益，将本着求实、创新、经济的观念对此项目进行前期可行性论证和多方案比较。1、 合考虑项目外部环境、交通、消防、环保及城市景观等多种因素，力争完善的内外环境创造。2、 对项目功能进行完善配套规划设计，满足不同层次需要。3、 进行有关日照分析，并就减低噪音，营造安静舒适的环境等提出技术

5、处理咨询意见。4、 对内部功能、各项生活设施作全面安排，就出入口设置、交通线路、机动车、自行车的停放问题及安全防范要求提出相应技术措施。5、 现场踏勘、调查用地状况;分析用地特点。讨论多种方案的可能性，提出多个可能的建筑规划设计方向。6、 深入研究各方案的特性，并总合出二至三个最合适的方案。讨论总体方案和建筑形式方案;选择出最佳咨询方案。7、 在获选方案的基础上进一步深入调整。 研究标准建筑的单体咨询方案，提出二至三个单体平面布置方案。8、 确定总体概念方案和标准单体平面方案及建筑形式。9、 及时提交有关表现图及技术说明，积极配合发包人对项目的实施，负责解答相应技术疑问。二、履行期限、地点和方

6、式：本合同自20xx年九月一日至20xx年十二月二十八日在杭州（地点）履行。本合同的履行方式：在合同规定期限内完成建筑规划设计咨询，确保质量。三、在合同生效后五日（时间）内，发包人应向设计咨询人提供下列资料和工作条件：1.1：500实测地形图2.规划部门批准的勘设红线3.政府相关文件及批复4.项目要求任务书四、设计咨询人向发包人提交的建筑规划设计咨询资料及文件：1、项目总体概念规划设计咨询方案。提交时间约五周。2、完成报建方案的设计咨询，完善的总平面、数个标准单体平面、立面和剖面，以及规划报建所需技术图纸规划设计。提交时间约四周。3、单体施工图设计咨询方案，提交时间另定。五、本合同建筑规划设计

7、咨询收费估算为 元人民币。设计咨询费用支付进度详见下表。说明：1. 提交各阶段规划设计咨询文件资料的同时支付各阶段建筑规划设计咨询费。2. 在提交最后一部分施工图咨询文件资料的同时结清全部建筑规划设计咨询费，不留尾款。3. 本合同履行后，定金抵作建筑规划设计咨询费。六、双方责任1、 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计咨询人提交资料计文件，并对其完整性、正确性及时限负责。2、 发包人变更委托建筑规划设计咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或提交资料作较大修改，以至造成规划设计咨询需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人（委托人）应按设

8、计咨询人所耗工作时向设计咨询人增付建筑规划设计咨询费。3、 发包人应为派赴现场处理有关规划设计咨询问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。4、 发包人应保护设计咨询人的设计咨询方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和有关技术。5、 设计咨询人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的规划设计咨询要求，进行项目规划设计咨询，按合同规定的进度要求提交质量合格的建筑规划设计咨询资料，并对其负责。6、 设计咨询人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。7、 设计咨询人应对发包人的情报和技术资料进行保密，不得向第三人泄露。七、违约责任1、 在合同履行期间，发包人要求

9、终止或解除合同，设计咨询人未开始设计咨询工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计咨询工作的，发包人根据设计咨询人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计咨询费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计咨询费的全部支付。2、 发包人应按本合同第五条规定的金额和实践相设计咨询人支付设计咨询费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计咨询人有权暂停行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人均按7.1条规定支付设计咨询费。3、 由于设计咨询人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计咨询资料及设计咨询文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计咨询费的千分之子二。4

10、、 合同生效后，设计咨询人要求终止或解除合同，设计咨询人应双倍返还定金。八、其他1、 发包人委托设计咨询人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。2、 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。3、 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁：（二）依法向人民法院起诉。4、本合同一式 份，发包人 份，设计咨询人 份。 本合同经双方签章并发包人向设计咨询人支付定金后生效。5、 本合同生效后，双方认为必要时，到项目涉及咨询所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。6、 本合同未尽事

11、宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。7、 其它约定事项：建筑规划设计合同范文3委托方：（以下简称甲方）设计方： （以下简称乙方）根据中国人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定，以上双方就中国石材总部基地总体规划方案、建筑单体方案设计事宜，经协商一致达成如下协议：一、 项目位置：二、 项目名称及建设规模项目名称：建设规模：三、 设计任务：1. 总体规划方案设计;2. 建筑单体方案设计;3. 个工作日，其余设计成果交付时间另行商定。四、设计成果：（一）规划用地位置图（区位图）;（二）规划用地

12、现状图;（三）土地使用规划图（划分功能区和地块）;（四）道路交通及竖向规划图;确定道路走向、横断面、各支路交叉口坐标、标高、停车场和其他交通设施的用地界线，各地块室外地坪规划标高;（五）公共服务设施规划图;（六）工程管线综合规划图;1.给水规划图;2.排水规划图;3.电力规划图;4.电信规划图;5.热力管线规划图;（七）空间形态示意图（鸟瞰）;（八）地块划分编号图;（九）地块控制图则;表示规划道路的红线，地块划分界限、地块面积、用地性质、建筑密度、建筑高度、容积率等控制指标;（十）规划分析图（用地分析、交通分析、区位分析、功能分析、环境景观分析）（十一）单体方案图：平面、立面、剖面。单体效果图

13、。单体包括：展示区用房、标准厂房、大厂、商务行政区;（十二）沿潮白河环境示意图;（十三）中央景观大道环境示意图;（十四）主入口商务行政区做两个方案。（十五）报规划局的文本（各种分析图及平面、立面、剖面图、效果图、规划设计理念、说明、技术经济指标）。以上内容精装A3文本4套，有关效果图A1图板1套，光盘2套。五、方案设计费用：经双方友好协商一致，商定本次建筑设计费用为 元人民币。设计人员青岛香河往返路费及食宿费由乙方承担。如有较大或较多设计修改，其设计费用双方另行协商确定。1、甲方与乙方签订合同3日内甲方向乙方支付 元人民币。2、报规划局的文本交付甲方3日内甲方向乙方支付设计费 元人民币。3、方案批准后的3日内甲方向乙方支付设计费 ） 元人民币。4、甲方将每笔设计费汇至乙方指定账户。开户行：名 称：账 号：六、 其它事项:1、本协议一式 2 份，甲方1份，乙1 份。2、本协议经双方签章后生效。3、总体规划设计方案和建筑单体设计方案的设计成果项目如有缺项应给 予完善设计，费用不计。