多人合作投资合同范本文档格式.docx

1、2、工程进度乙方必须在年月日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。3、竣工时间乙方必须在年月日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。三、违约责任1、如果乙方未按（土地使用权出让合同）约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方

2、应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金（退税或创汇奖励），低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种（退税或创汇奖励）金额的50%时（优惠政策除外），乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额x50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。四、其他1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本

3、协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。3、本协议一式份，甲、乙双方各执份。份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章生效。4、本协议于年月日在中华人民共和国山东济南市签订。5、本协议有效期限自年月日起至年月日止。6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。甲方：（章）法定代表人（委托代理人）：法人住所地：邮政编码：电话号码：多人合作投资合同范

4、本2服务单位：法定代表人：职务地址：电话： 传真：客户：（“乙方”）身份证号码： 住址：电话（手机）： FAX/E-mail：鉴于乙方与甲方合作中国大陆A、股股票投资的服务，且甲方已向乙方表明其拥有提供该项服务所要求的专业技术人员和技术资源，并同意提供服务，甲、乙双方依据中华人民共和国证券法、证券、期货投资咨询管理暂行办法、中华人民共和国合同法等相关法律、法规，本着平等协商，诚实信用的原则，就甲方向乙方提供中国大陆A股股票投资合作服务所涉事宜，签订本协议。定义除非合同中另有说明，本合同的下列术语具有以下含义：a）“适用法律”指在中华人民共和国内具有法律效力的法律、法规及其它规范性文件；b）“合

5、同”指本协议当事人于200年月日以方式签订的投资合作服务协议书；c）“服务”指甲方根据本协议条款为完成协议所涉之项目而进行的工作；d）“A、股股票”指在中国上海证券交易所、深圳证券交易所两地挂牌交易的中国上市公司的流通股票。2 服务种类：甲方独立操做。 乙方出资 万元人民币委托甲方在北京就中国大陆A股股票投资提供投资价值分析及操作； 甲方接受乙方委托，向乙方提供中国大陆A股股票投资价值分析及操作。3利润分配、交付时间及方式就本协议约定的服务，甲方确保乙方的年收益30%。期满后十日内以银行转帐形式向乙方退还本金加30%的收益，其余的收益全部属于甲方所有。4 责任及义务 甲方的义务a）甲方应尽一切

6、努力，高效和经济地按专业机构公认的标准和惯例履行服务和义务。b）甲方服务时应遵守中华人民共和国的法律。c）甲方在履行本协议的过程中不应为私利而挪用资金。d）甲方应对服务工作量、完整性负责。e）没有乙方的授权，甲方在任何情况下都不能转移基于本协议所应承担的义务； 乙方的责任及义务a）依据本协议的约定按时，按量向甲方支付利润。b）对于甲方完成本协议约定的所履行的服务，提供必要的协助。c）乙方保证甲方在协议有效期内或协议期满后，均不承担乙方或代理人因错误行为、过失或违约而给乙方造成损失的责任。5. 保密约定甲方保证并承诺，对于在本协议签订过程中及执行中，向乙方提供本协议所及之服务的过程中知悉的乙方财

7、务状况、商业秘密及其它情况，负有严格保密的义务。 乙方保证并承诺，未经甲方书面同意，不得将甲方依据本协议所提供的中国大陆A、股股票投资研究分析或操作之内容向任何第三方泄漏或者透露。6 特别约定甲、乙双方一致同意并确认，甲方仅依据本协议约定的服务种类向乙方提供投资研究分析和操作。7 协议的变更、终止及解除 在本协议履行过程中，发生下列情形，本协议自动终止：a）因不可抗力事件，致使本协议无法继续履行的；b）本协议期限届满。 乙方在本协议签订后两个交易日内，将资金足额打入甲方指定的操作帐号。不得以任何理由要求解除本协议及退还相关资金。 甲方若发现乙方私自将甲方所提供的证券投资研究意见和操作之内容，向

8、其它人泄漏或透露的，甲方有权单方面解除本协议，并由乙方承担因此所造成的全部经济损失。8、协议的生效及其它 本协议自甲乙双方签署之日起生效，有效期为拾贰个月至年月日止。 本协议一式叁份，公证方，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。林民东乙方：签署： 签署：年月日年月日多人合作投资合同范本3本协议于_年_月_日签订；一方为_公司，注册营业所在_，另一方为_公司，主营业所在_双方约定，在_合作建设_，其条款如下：1.双方同意合作建设_，共有_和_.2.中方提供建设的场地，负责拆迁场地上的建筑物。3.投资人负责建设的全部资本。4._建成以后，由中方负责经营，自负盈亏。投资人的投资及其利息，从_建成开业

9、后的第_年起开始偿还，在_年内分_次还清。每一次的还款，应详细列举下列两个项目：a.投资人在建设度假村中投资总额的_；b.按尚未偿还金额计算出来的利息。5.双方约事实上，投资人分红的固定比率为营业净利的_，从_开始营业起算，由中方将每年红利分给投资人，共分_年。6.投资人负责_的设计、装修、建筑管理、工程招标等工作，直至建成为止，有关费用则由中方支付。7.双方将讨论进口何种材料，并将为这些材料的供应进行招标。中方负责研究此事，并任命适当的单位着手进行招标。投资人负责挑选最合适的投标，监督投标工程的施工，协调_建设的进度。8.有关的税款，按中国的税法办理。9.本协议经中方的领导机关_省对经济贸易

10、委员会批准后生效。中方：_投资人：_工程名称：_委托方：代理方：签订日期：_年_月_日一、建设工程基本情况：1工程名称：_；2招标范围：3建设地点：4工程规模：5工程投资额：_。二、建设工程实施条件：1工程批准文号及时间：2图纸设计单位及交付时间：三、招标、计价及评标定标方式：1招标方式：2计价方式：3评标办法：四、代理业务范围：拟定招标方案；拟定招标分告或者发出投标邀请书；派员组织申请人报名登记；审查报名申请人投标资格；编制招标文件；组织现场踏勘和答疑；编制标底；组织开标、评标；参与开标、评标；草拟工程合同；_。五、代理方的义务：1严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投

11、标代理活动；2在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；3有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；4对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避；5对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责；6承担由于自已过失造成委托方的经济损失。六、代理方的权利：1有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预；2依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作；3有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标

12、活动的委托方人员；4承担由于自已过失造成委托方的经济损失。七、委托方的义务：1在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料；2在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作；3在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答；4承担由于自已过失造成代理方的经济损失；5对影响公平竞争的招投标相关问题的保密；6在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交XX市招标投标管理中心备案；7委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。八、委托方的权利：1法定代表人或委

13、托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动；2有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段和全过程书面报告；3有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员；4有权参与投标申请人的资格审查和考察工作；5有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。九、招标代理服务费的收取办法：1受托方向委托方收取中标价的_或人民币_代理咨询服务费；上述费用中：含甲方缴纳的发布媒体信息服务费；含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费；不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。2此代理咨询服务费于：本协议签订后，委托人先预付%余款在领取合

14、同备案通知书后一次性付清；领取合同备案通知书后一次性付清；委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：十、委托方指定联系代表人：姓名：职务：十一、违约、争议：1双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；2由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；3由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失；4双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；5委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不

15、愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的人民法院起诉。十二、合同份数及分送责任：1本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_份，甲方_份，乙方_份，_壹份；2_市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。_代理方：法定代理人：_法定代表人：法定代表人委托人：_法定代表人委托人：单位地址：_单位地址：联系电话：_联系电话：_邮政编码：开户银行：_开户银行：银行账号：_银行账号：签订地点：_签订地点：附件：委托书兹委托_代理_的招标事宜，有效期限为_。拟定招标方案。拟定招标公告或者发出投标邀请书。审查申请人投标资格；具

16、体职责、权利义务详见招标代理合同。法人单位：_，身份证号_丙方：丁方：_，工商执照号_鉴于，协议各方均为计算机软件专业开发人员，能够进行创造性的软件开发活动。并且，协议各方有意愿共同从事_软件的开发工作。为了规范各方的权利义务，在中华人民共和国合同法及其他相关法规政策的原则指导下，订立本协议书，各方共同遵守：第一条 合作宗旨为完成_软件的开发工作，并共同享有开发成果而合作。第二条 合作项目和范围协议各方共同开发_软件，合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。第三条 合作期限合作期限为一年。第四条 合作方式1.协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写，任何一方不得随意更改软件的重大功

17、能和事项，以免对其余各方造成履约困难。2.合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则，进行各方分别负责的软件的编程工作，并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难，其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。第五条 知识产权1.各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身，其著作权均由合作方共同享有。2.各作各方在编写软件的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则，应对外承担全部侵权责任。第六条 协议变更1.经合作各方协商同意，本协议可以作相应变更；2.任何合作方未经与其他各方协商，擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人，均为无效。第七条 禁止行为1.未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作各方共有，造成损失按实际损失赔偿。2.禁止合作人经营与团队相竞争的业务。3.禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。4.如合作人违反上述各条，应按实际损失赔偿。第八条 合作的终止合作开发活动因以下事由之一得终止：全体合作人同意终止合作关系；合作项目因技术原因，根本不能完成；合作项目违反法律被撤销。第九条 纠纷的解决合作各方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十条 本协议如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。_