最新一级建造师索赔试题及答案索赔Word格式.docx

1、D.索赔单指承包人向发包人的索赔、多项选择题1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（） 。A.合同内索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同外索赔E.道义索赔2.承包商向业主索赔成立的条件包括有（） 。A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告3.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。A.施工中遇到地下文物被迫停工B.施工机械大修，误工3dC.材料供应商延期交货D.业主要求提前竣工，导致工程成本增加E.设计图纸错误，造成返工三、案例题案例 1 北京某工程基坑开挖

2、后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤 泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工 lOd ，并同意合同工期顺延 lOd. 为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造 成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。问题：（ 1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？（2）由此引起的损失费用项目有哪些？（ 3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？案例 2某建筑公司（乙方）于某年 4 月 20 日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为 3000m2 工业 厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制

3、的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的 基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约 定5 月 11 日开工， 5 月 20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：1因租赁的挖掘机大修，晚开工 2d，造成人员窝工10个工日；2基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日；35月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日5月22日，因罕见的大雨迫 使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日；45月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5 月 3

4、0 日挖坑完毕。（1）简述工程施工索赔的程序。（2 ）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔， 哪些事件不可以要求索赔， 并说明原因。（3）每项事件工期索赔各是多少d?总计工期索赔是多少d ？案例 3某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积 20000m2 ，开工日期为 2001 年6月 20日，竣 工日期为 2003 年11 月 20 日。工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到 1/2 时，甲方与 承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发 包给专业公司施工， 并支付承包商该项目价格的 1.5%作为管理配合费使用， 专业公司按承包商管 理要求的日

5、期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求， 于2002 年4月 20日进场施工， 但是在进场后的 2002 年6月 10 日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而 停工，承包商因外墙装修停工，原计划 2002 年10 月 20 日开始的其他外墙施工项目无法进行。外墙装修项目在 2003 年 6 月份才恢复施工。在 2002 年 5 月 20 日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场，要 求完工日期为 2002 年 11 月 20 日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中，因 施工质量不合格，

6、多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。直到 2003 年 3 月 20 日才合格地 完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了 5 个月。（1）承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？（2）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？案例 4某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合 同按 1999 年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人 工费、

7、机械台班费 60% 计算。在专用条款中明确 6 级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程 师应在收到索赔报告之日起 28d 内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日 起 28d 后视为索赔已经被确认。在施工过程中出现下列事件：1.因业主不能及时提供图纸，使工期延误 20d ，10 人窝工；2.因施工机械故障，使工期延误 l0d，5 人窝工；3.因外部供电故障，使工期延误 2d ，20 人窝工；4.因下大雨，工期延误 3d ，20 人窝工。根据双方商定，人工费定额为 32 元/ 工日，机械台班费为 2000 元/台班。根据上述约定乙方提出工期补偿 35d ，

8、费用 13056 元（所有事件窝工费用及机械费用之和） 索赔的要求。（1）乙方上述要求是否合理？为什么（ 2）经工程师认定的索赔工期为多少 d ？（3）如果工程师未在收到报告后 28d 内给予答复意见或确认， 工期延长多少 d ？结算时费用 补偿为多少？案例 5某工程在施工过程中发生如下事件：1.基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。2.业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工 20d.3.在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料

9、问题未 能按时供货，拖延 10d.在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件，向供货方提出了费 用索赔要求。（1）施工单位的索赔能否成立？（2）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？（3）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？案例 6某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备，现需新建配套的设备基础，就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同，该合同包括 A、月、C三项工作，合同工期260d.业主另将设备安装施工（包括设备安装与调试工作）直接发包给了乙安装公司，规定合同工期为100d. 甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计，经业主同意后，开始按下列进度计划施

10、工：设备安装与调试一一A一一B一一一一C80 30 100 50该工程在实际施工过程中发生了如下事件：1.基础施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使 A 工作延误 7d.2.B 工作施工后进行检查验收时， 发现一预埋件埋置位置有误， 经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作延误 15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成 C 工作增加工作时间 5d ，窝工损失 2 万元。4.乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5d ，损失 12 万元。发生以上事件后，甲、乙两家施工单位均及时

11、向业主提出了索赔要求。（1）针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求，请分析业主是否应予相应 的工期和费用补偿。（ 2）如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期拖延，每延期一天补偿施工单位 6000 元；由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天扣误期损害赔偿费 6000 元 请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？（案例 7 ）甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建 筑安装工程，合同工期为 350d ，开工日期为 2003 年 11 月 12 日，本工程在冬期不停止施工， 甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工，措施

12、费为 150 万元，包干使用，不再增减。在 开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。在实际施工过程中发生了以下事件：1.在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A，由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未 在甲乙双方约定的时间进场开挖，致使土方开挖拖延开工 20d.2.在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及 时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下 室部分比原计划时间推迟 30d. 经乙方现场统计，在图纸

13、变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生 了 60 万元的费用。3.乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证施工质量，采取了多 项技术措施，由此造成额外的费用开支共 200 万元。在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，给予工期顺延、同时 给予损失补偿。（1） 事件 1 中乙方是否可以要求甲方给予工期延长？（2） 在事件 2 中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求， 乙方所发生的费用甲方是否应该给予 补偿？（3） 在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿，希望甲方能够按实际 发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求？案例

14、 8某施工单位根据领取的某 2000m2 两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价 策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（承包商）于 2000 年 3 月 10 日与建设单位（业 主）签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同期为 8 个月。工程招标文件参考资料中提供的 使用砂地点距工地 4km ，但是开工后，检查该砂质量不符合要求， 承包商只得从另一距工地 20km 的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在 业主指令下达的第 3d ，向业主提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期

15、支付工程款，口头要求承包商暂停施工一 个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5月20日5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障； 6月8日6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了 6月13日6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停 工，承包商向业主提出要求顺延工期共计 42d.（ 1 ）该工程采用固定价格合同是否合适？（2） 业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？（3） 上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其原因。案例 9某高层酒店工程，计划开工日期为 1999 年 6 月 5 日，竣工日期为 2001

16、年 10 月 20 日，合 同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后 14d 内甲方审定并支付工程进度款的 90%. 工 程按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：1 .二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是 甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付180d.工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了2.甲方按合同约定支付了工程进度款， 乙方按正常管理方式恢复施工。 在工程施工到 12 层时， 发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上

17、坠落， 造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了 20d.（1 ）事件 1 中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工 现场所发生的费用索赔？（ 2）事件 2 中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？ （3）如果本工程合同工期为 300d ，甲方批准工期可以延长 180d ，本工程实际完工工期为多少 d ？ 因事件 2 造成工期延长 20d ，甲方是否可以向承包商提出因工期延长 20d 所增加发生的现场管理 费的索赔要求？案例 10发包人与某建筑承包公司于 1999 年 8 月签订了一份土地平整工程合同。合同约定：承包人 为发包人平

18、整土地工程，造价 20.5 万元，交工日期是 1999 年 11 月底。在合同履行中因发包人 未解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民阻拦，使承包人 5 台推土机无法进入施工场地， 窝工 240 个台班。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到 1999 年12 月底。工程完工 结算时，双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程 款，赔偿窝工损失。（1）请问法院是否会支持承包人的主张？（2）简述承包商的索赔要求成立的条件。案例 11某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同， 承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松

19、软石，因而工期提前 1 个月。但在合同中另一未标 明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。 由于排除孤石拖延了一定的时间， 使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起 山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备 损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和 恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。（1）你认为乙方提出的索赔要求能否成立？（2）一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？案例 12某国家机关新建一办公楼， 建筑面积 5000

20、0m2 ，通过招投标手续， 确定了由某装饰公司进行 室内精装修施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了劳务招标， 最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利 和义务。在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。（1）本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔？（2）发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么？ 建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析1.C；2.C；3.D；4.C；5.B；6.

21、A ；，7.B解析7.答案 B：索赔实际上是一种经济补偿行为，而不是经济惩罚行为，所以选项 A 错误。不仅发包人可以 针对承包人的索赔提出反索赔，承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔，所以选项 C 错误。从索赔的概念可以看出，索赔指的是合同一方向另一方提出的，不仅仅局限于承包人向发包人的 索赔，所以选项 D 错误。二、多项选择题1.A、D、E；2.A、B、D、E；3.A、D、E案例 1 答：（1）索赔成立。这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用 支出的增加，因而承包商可提出索赔。索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。（2 ）此事项造成的后果是承包商的工人、

22、施工机械等在施工现场窝工 l0d ，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用项目主要有：l0d 的人工窝工费； l0d 的机械台班窝工费；由于 l0d 的停工而增加的现场管理费。（3）索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，一般由以下三部分组成：1）索赔信。主要是说明索赔事项，列举索赔理由，提出索赔要求。2）索赔报告。这是索赔材料的正文，其主要内容是事实与理由，即叙述客观事实，合理引用 合同条款，建立事实与损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性，从而最后提出要求补偿的 金额及工期。3）附件。包括索赔证据和详细计算书。其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提 供证明

23、材料。案例 2 答：（ 1）我国建设工程施工合同（示范文本） 规定的施工索赔程序如下：1）索赔事件发生后 28d 内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后的 28d 内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28d 内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28d 内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28d 内，向工程师提供索赔的有关资料和最

24、终索赔报告。（ 2）事件 1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件 2 ：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件 3 ：这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件 4：因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。（3）事件2:索赔工期5d （5月15日5月19日）事件3 :索赔工期3d （5月20日5月22日）事件 4 :索赔工期 ld （ 5 月 23 日）共计索赔工期为：5+3+1 = 9 （d）案例 3 答:（ 1 ）承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔，因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造

25、成的（2）发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款，给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成 了经济损失，故不能对该施工单位进行索赔，而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔 和经济损失索赔。（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。案例 4 答：（ 1）事件 1 合理，是甲方原因造成的；事件 2 不合理，是乙方自身原因造成的；事件 3 可 以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电故障不属于甲方责任；事件 4 根据合同约定，工期可 以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不可抗力。（2）工程师认定的索赔工期为 25d ，事件 2 工期（ 10d ）延误不予顺延。（3）工

26、期延长 35d ，费用为 13056 元。案例 5 答：（1）1）承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的原因造成的施工临时中断，从而导致 承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。2）向供货方提出的费用索赔要求成立，因为供货方因自己原因违约。（2 ）按索赔当事人分类， 索赔可分承包人与发包人之间的索赔； 承包人与分包人之间的索赔； 承包人与供货人之间的索赔；承包人与保险人之 r 可索赔等。3）可以提供的索赔证据有：1）招标文件、合同文件及附件，其他的各种签约（备忘录、修正案等） ，发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令） ，技术规范等；2）来往信件，如发包人的

27、变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；3）各种会谈纪要；4）施工进度计划和实际施工进度记录；5）施工现场的工程文件；6）工程照片；7）气候报告；8）工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；9）工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等） ，图纸和各种资料交接记录；10）建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；11）市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公 布资料；12）各种会计核算资料；13）国家法律、法令、政策文件。案例 6 答：（1 ）1 ）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作

28、延误，业主应给甲建筑公司补偿工 期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。2）因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理， 故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补 偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿。3） 机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身 的原因造成的，业主不应给予工期和费用补偿。同时，因为 C 工作不影响乙公司，所以业主不应 给予乙安装公司工期和费用补偿。4） 由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的 对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。（2） 1）甲公司应得到工期补偿为：事件 1：业主预制桩供应不及时补偿工期 7d；由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿 15d；因乙安装公司的原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5d.合计： 27d.甲公司应得到费用补偿为：事件1 : 7 X 6000 4.2万元;5.0 万元；事件4 : 5 X 6000 3.0万元；扣款5 X 6000 3.0万元；合计: 9.2 万元2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7d ，因月工作延期，乙公司应得到工期补偿 15d乙公司应得到费用补偿为:事件 1: 7 X 6000 34.