1、待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%,二个月后,付清剩余的20%;装饰工程按月计算,按实际完成工程量的70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下月15号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后三月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。六、质量外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝架施工,外墙面砖面积/块,施工时,严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求,按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一
2、切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款10000元/次,另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。七、安全乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工伤亡保险,若发生伤亡事故,
3、根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在5000元范围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担70%。八、工期乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚款20XX元以此类推。九、文明施工1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料价赔偿。2、工地内严禁打架、斗殴、赌博,一经发现罚款1000元/次,劳务队长与相关负责人各处罚1000元/次,罚款单在当期发放的工资中扣除。3、工地内,未经甲方同意,乙方不得擅自留
4、宿非本工地人员,如发生意外事故,一切后果自负,并承担由此产生的一切后果。4、甲方若资金一时周转困难,不能按时发放,延迟几天时,工地内乙方不得擅自停工,出现停工罚款5000元/天,在合同价款中扣除。5、乙方必须做到文明施工,工地内严禁大小便,如发现则罚款100元/次并清扫场地一遍。6、工地内应时常清理,如有检查,应随时清理、打扫施工场地。十、甲方提供机械设备1、搅拌机一台,每层配电箱一只。2、甲方提供塔吊、吊笼。3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理,泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。十一、违约责任1、乙方施工部分不得自行转包,否则因此产生的后果由乙方负责。2、由乙方原因造成现场管
5、理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求,甲方有权要求乙方无条件撤出工地,并终止合同,按已完成合格工程质量的70给予结算清退。保证金不退。3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求,按项目部的通知为准,每次罚款5000元人命币。十二、甲方责任1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量,如发现问题,有权提出纠正整改措施。5、安全帽有甲方统一购买,其费用由乙方承担。十三、乙方责任1、乙方必须根据甲方的施工进度计划,合理安排施工人员
6、保质、保量按时完成施工任务。2、为了加强现场管理力度,乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底,对施工人员进行质量安全教育,进场做好三级安全教育。3、在施工过程中,乙方应及时做好落手清工作。4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。5、假如业主要求取消外墙面砖,则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工,外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。9、乙方在施工期间由于工作原因,辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。10、乙方施工人员不得
7、酒后、赤膊、穿拖鞋上班,一经发现每人每次罚款100元,不戴安全帽不准进入施工现场,发现一次不戴安全帽罚款50元,不扣安全带每次罚款20元,罚款单在当月支付工资款中扣除。11、乙方必须做好成品保护。12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程,服从甲方的统一安排。13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。14、乙方必须保证施工人员正常参加施工,必须与施工人员签订劳务合同,每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。十四、附则乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,若有争议由公司仲裁。十六、本合同一式三份,甲乙双方各一份,财务科一份,双
8、方签字后生效,结清全款后失效。甲方代表: 乙方代表:年 月 日 年 月 日篇二:泥工班组承包协议书班组承包协议书立协双方:中天集团新城时代三期北标段项目部 (以下简称甲方)泥工班组(主体结构) (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、公司制度,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务,经双方协商,从明确双方职责的目的出发,特制定如下协议:一、工程概况:工程名称:舟山新城时代三期北标段工程性质:框架异形柱结构二、承包范围、工作内容及一般规定从基础分部、主体分部及幢号内主体结构设计要求的相关泥普工工作。1、
9、基础部分:工作内容:与甲方施工员每次一起放样、测标高,吊机基础混凝土浇筑、吊机基脚砖砌体、围护砌体、围护外围明沟、配合挖土机开挖修挖土、基坑回填土前的排水工作、基础垫层施工(随捣随压光)、防水保护找平层、砖胎模砌筑及粉刷、混凝土浇捣、砼保养、同混凝土表面平的预埋铁设置、补底脚模板缝、柱墙底脚砼凿除、楼层清理、基础砖墙砌筑、结构后浇带清理与浇砼、砌防水保护墙、基础土方配合回填夯实及整平、结构防潮层、室内部分土方回填平整夯实(室内填土高度为设计标高)以及排水、桩头处理、预留洞孔、预制构件(包括钢筋垫块)制作、补地下室螺杆眼、搭拆流槽、固定泵输送管搭拆固定架、剪力墙、柱内根部凿毛、楼层清理、室外台阶
10、等工作。室外文明工地要求的道路、工地文明设施、散水坡、人货电梯基础(包括夯实)、室外排水、明沟制作等所有泥水工程的工作。2、主体部分:砌体分项(包括选砖、水泥木砖预制、种植拉结筋、砌体勾缝和排档补洞、7寸砖切割等,协助施工员放样测标高塔饼、找平、立皮数杆、窗台找平、砌斜砖、管道井、顶皮异形块预制),砼浇捣分项(包括预制安装构配件、主要梁板柱、构造柱、阳台栏板、二次浇灌构件、厨卫导墙、翻口窗)、砼缺陷修补、同砼表面平的预埋铁设置、模板底部堵缝、柱墙脚残砼凿除、浇砼后外墙清理(冲洗)、外架上垃圾清理、钢筋上砼残渣清理以及于混凝土有关清理等、砼保养、屋面工程(包括女儿墙、屋面顶部混凝土构件),封堵管
11、笼、排烟(气)道安装(包括小吊模)、预留洞堵孔、井架、楼层施工洞口封堵、预留,搭拆流槽、固定泵输送管搭拆固定架、剪力墙柱(包括导墙)内根部凿毛;主体验收前的清理工作(清理至粉刷班组认可止)室外台阶、文明标化工地所需的道路、散水坡、排水沟、下水道、花坛等与泥工相关工作。3、落手清、成品保护:每日及时做好落手清工作,余料及时利用;每天拌制的砼及砂浆及时使用完毕,搅拌场地内必须随用随清理,不得残余砼及砂浆,下道工序施工开始前先做好上道工序的成品保护工作;每次放样不少于1人配合项目部施工组工作;有关场内建材垂直、水平运输和砼浇水保养等相关工作。4、不包括及包括内容:砂浆机、搅拌机、井架提升机由项目部定
12、人开机,工资在乙方工程款内扣回或乙方定人,其它机械均由乙方定人定机,其费用由乙方处理。以上承包工作内容,如没有明确的工作内容原则上由乙方施工,所有施工内容确定从开工到主体结构验收完成,不存在任何签点工(包括图纸更改部分和甲方变更部分)。如发生甲方临时安排乙方做零星工作,人工数量不大,原则上不签点工;如有点工发生,每日由施工员签字确认,每月结算上报项目部,越期的不予认可。三、一般做法和要求1、班组长在招收班组职工时必须严格把好素质、技术关,对班组招收的员工班组长为第一责任人。班组长必须与职工订立劳务协议,否则后果自负。如由于班组与职工发生劳动纠纷牵涉到劳动部门并损害了公司及项目部的信誉,则项目部
13、可以对班组采取20XX-3000元之间的罚款。2、混凝土振捣手必须是熟练工,并能通过项目部现场负责人的考核。在杜绝漏振的同时不得过分振捣减少漏浆。如果振捣手技术达不到项目部要求,则项目部有权要求更换振捣手。3、混凝土板面找平必须做5米见方的控制点并拉线控制平整度用3米刮尺刮平。面层抹灰次数不得少于三遍先压光后拉细纹路。各种混凝土阳角处与模板交接位置及高低差处必须用刮尺刮平后压实做出笔直锋角,同时模板上的混凝土浆必须清理干净并用水冲洗。4、混凝土浇捣前,泥工班组必须事先堵好墙柱模底部缝隙,浇捣过程中派人清理工作面下层楼面、下层柱子及脚手架上的混凝土漏浆并用水冲洗干净,不得将混凝土遗留在楼层上。保
14、证拆模清理后为原收毛地坪露面,否则每发现一层罚款600元。5、项目部对进料斗车进行改装后固定使用,班组在进料中必须按照指定的斗车及控制的装料高度进料,不得随意加减用料,否则项目部管理人员将对班组进行重罚。进料用斗车及样板车都不得挪作它用,班组必须妥善保管。同时班组不得干预搅拌机手控制水灰比,水灰比的控制由现场施工负责人掌握。6、砖墙砌体按照浙江规定:砌筑必须用满刀灰手法,墙体顶部斜砖与下面墙体分两次砌筑,顶皮斜砖的中间及柱墙边用直角形预制混凝土块镶砌,砌砖用砂浆不得直接倒在混凝土楼板上面,必须倒在大的灰槽内,外表砖缝及与柱子交接缝都采用勾凹缝的做法,勾缝要求粗细、深浅一致、平直、墙面保持洁净。
15、7、混凝土及砖墙砌体的质量根据现场管理员的实测实量以单元或层为单位进行评定,混凝土质量分清木工和泥工的责任。每月工程款都按照当月完成的质量等级相应的价格进行结算,采取优质优价制度。8、班组职工使用的安全帽由项目部统一领发,费用由班组承担,以防随意申领不知爱惜。9、楼层内及井架、人货电梯等处预留的施工洞封堵由乙方施工,如乙方不施工由甲方委托粉刷班组施工的,每个洞口扣50元补贴给粉刷班组。以上条款直接进入协议,都作为强制性规定。除此以外班组还必须服从管理人员技术、质量、安全、文明施工的各种交底及项目部的综合管理制度。四、承包方式:包清工,一次性包干(包括工具费用)泥工班组所使用的一般施工工具(除了
16、搅拌机械、垂直运输机械、三相配电箱、大照明设施、振动设施及斗车)都包括在乙方承包单价内,班组可以自己购买也可以向项目部申领,然后在结算款中扣除。班组在项目部领用不包括在内的机械机具,班组人员必须完好及时归完,否则仓库报项目部费用扣到班组。振动捧操作人员施工时无法完好无损的拨出卡住的振动捧,施工员上报项目部费用扣到班组。五、承包单价计算依据:设计施工图、变更单、技术核定单、图纸会审纪要等;计算规则:按建筑面积(建筑面积的计算按照94定额规则标准)。按照规定计算的建筑面积作为计算基数计算单价。按建筑面积计算,单价 元/m2,如结构工程被评为舟山市优质结构、施工现场评为省文明标化工地的按元/m2 奖
17、励基金计算。质量等级以舟山市质监站验收结论为准。以上单价包括了本工程主体结构分项、施工现场所有于泥工相关工作内容各施工所需的工具费用。六、付款方法1、施工班组工人生活费垫资二个月后(相当于质量保证金和押金)每月6日到财务领取相关表格,办理相关手续,造好工资表,进行发放生活费,班组职工每月发放500-600元的生活费,班组长(30名工人为一名班组长)每月发放1200元的生活费,主体结构完成通过质监站验收支付完成工程实价的85%,主体结构验收后六个月内付清。2、付款原则:发放生活费在施工班组工人生活费垫资二个月后(相当于质量保证金和押金)每个月6日发放,班组提前三天造好工资表,按照每人500-60
18、0元/月发放生活费,经分部负责人、施工员、安全员、技术负责人、仓库、项目副经理签字后,班组职工自带身份证或工卡,在规定的时间内到项目部财务指定的地点领取,班组第一负责人必须到发放现场。乙方负责人必须计划好资金运用,在与职工订立劳务协议中,根据承包协议精神,明确工资发放标准。中途退场人员结算方法、中途发生职工预支或结算,一切由乙方负责人自行解决。中途由于班组原因(劳动力不够,与职工发生劳务纠纷,质量及进度达不到要求,班组配合差,不服从管理等)退场终止协议,按照完成结算产值的70%结算二天内无条件退场。七、双方权利和义务1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提
19、供乙方提出的工程材料,做好后勤工作,做好总体测量放线工作。2、及时解决乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保用品(安全带安全帽等)。3、提供乙方住宿方便和食堂,班组宿舍内严禁自己烧水烧饭,查到每次罚200元。4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。5、及时发放职工工资,保证施工材料及时进场以免班组产生不必要的误工或人工损失。6、加强对班组及职工的服务、减少班组的后顾之忧。八、工期进度和延期乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员。根据甲方的可行性工期计划(根据实际情况,工期计划按每月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成,如发生由于本班组的原因造成工期延误则处以300-500元/天的
20、罚款作为押金,在当月的工资中扣除。押金处理:中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收;按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励,奖罚对等。砌体工程:如乙方的施工进度及人员安排无法满足甲方的工期要求(甲方一般提前十天通知乙方,乙方也无法组织人员进场的),甲方将另组建施工班组施工,该班组的工程量单价按120元/m3计取,从乙方工程款中扣除。1、乙方按照设计图纸、施工规范、浙江市建设工程的有关规定及施工员技术交底要求施工,以优质质量为目标,坚决杜绝质量通病和影响使用功能的质量。2、每月验收结果以施工员及分部负责人、技术负责人和项目副经理签字认可为
21、准。3、施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设专职质量员及时进行班组内自检、互检,配合施工组复验,及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。4、甲方提出整改工作,乙方必须迅速、及时完成,要求当天整改的工作不过夜,如不及时整改,甲方有权采取以下措施:第二天工作要待第一天工作整改完成后,方可施工。甲方及时推倒或铲掉。另派专人整改,不管技工、普工均按100元/天(次),在当月的工资款中扣除。 进行处罚,并赔偿返工材料费的双倍金额。令其停工整改直至终止协议,无条件退场。由于整改不及时造成工期延误,损失费用由乙方承担。5、地下室混凝土结构及屋面结构产生渗漏水、隐水等施工质量问题,维修一切费用由
22、乙方承担.6、混凝土面层不得产生蜂窝、孔洞与不必要的施工冷逢。如混凝土面层产生蜂窝,处以每平方米500元罚款。混凝土面层产生孔洞时处以每处200元罚款,如在混凝土浇灌中出现二次10平方厘米的孔洞,罚款加倍并清退出场。混凝土面层产生不必要的冷缝时,处以100元每米罚款。所有产生人为因素的质量问题,乙方无条件进行修复并承担材料费、修理费、罚款费。7、业主或监理在会议上指名或开具整改单除必须及时整改外且要罚款500元/次。十、文明安全环保管理1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改。2、对新来的职工,乙方必须进行班组书
23、面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了“三级安全教育”,学习项目部及公司编制的职工手册并由职篇三:劳务承包合同-泥工班组劳务承包合同根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及有关法规的规定,遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,结合本工程实际情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。、工程概况(一)工程名称:建 兴 锦 苑(二)工程地点:西昌市航天路中段(三)工程内容:泥工劳务分项工程二、承包方式劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。三、甲方提供的现场条件(一)甲方组织提供所需工程材料;提供的主要设备:塔吊、搅拌机。(二)甲方负责施工
24、用电、用水引至单位工程的各楼层及一、二、三级配电箱安装;施工用水在楼层上每隔一层设一接水点。四、乙方的承包范围及内容(一)承包范围:该工程设计图纸范围内全部泥工劳务工作。(二)工作内容:1、乙方自备施工所需的除甲方提供设备以外的全部机械设备和工具,包括:振动棒、振动板、手推车、施工日常工具等设备和工具。并负责己供设备的检修、保养和维护。2、乙方负责现场泥工原材料的搬运;混凝土泵管安装、拆卸。3、乙方负责承包范围内所有泥工工程。包括建筑设计图纸范围内的全部泥工内容(以散水外暗沟为界,不含外墙装饰)、施工场地地面硬化、建筑外架地面硬化、化粪池、塔机基础等。五、工期要求筏板浇注后,主体6个月内完成(
25、不包括回填土时间)。乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。六、质量标准及验收要求(一)工程质量要求标准:合格。乙方必须按照甲方提供的有关技术、质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期未整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失;(二)乙方在完成每一施工部位或工序后,必须根据现行国家质量检验评定标准,所作工作内容经认真自检互检合格后,才
26、可甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收;(三)乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。应及时清除作业面的垃圾杂物。七、限额用料:甲方按施工配料单实行限额供料,若乙方用料不当、造成施工浪费的,应承担相应赔偿责任。八、工程劳务承包价本工程采取计量劳务承包,完成本合同第四条所指工作内容并验收合格,泥工劳务费按建筑面积元/m2,以上单价包括:人工费、机械、机具、工具、施工场地内的材料转运费、短时停窝工费、管理费、抢工费、风险费、保险费及利润等以及为完成本分项工程所需的其他费用。九、付款时间、方式及结算方式1.包干单价:按建筑面积84元/ m2,建筑面积暂定27000
27、m2。注:本合同价款中“建筑面积”指国家现行的建筑面积计算规则所计算的面积。2.承包范围以外增加的工程量(如基础超深、设计变更的工程等)根据实际情况,双方共同协商确定增加劳务价款;同时,设计变更减少的工作量,双方共同核算扣减相应劳务价款。3.合同价款的支付:1)进度款拨付方式:进度款拨付按已完工程量的80%支付,进度款拨付时应上报进度款申请单并附工程量清单。地下室完工付款一次,主体每完成三层拨付进度款一次,主体验收后拨付至已完工程量的60%。2)室内外抹灰、地砖、室外化粪池完工验收合格后拨付至已完工程量的80%;3)竣工验收合格 月后,15个工作日内拨付至结算价款的95%(剩余结算总价款的5%
28、作为质量保证金);4)质量保证金在竣工验收合格后,保质期为一年,到期后15个工作日内甲方确认无质量问题退还乙方。(注:质量保证金不计利息。)5)乙方进场后甲方原则上不借支费用;6)乙方在每次领取进度款时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每个结算金额和领款人签名,并将一份报送甲方财务部门;7)经双方约定在合同工期内按时完工,主体竣工验收后无质量、安全事故奖励人民币元。十、甲方的责任和义务(一)甲方负责与业主、监理、施工单位的工作联系,负责施工过程中的协调事宜,负责协调乙方作业队伍的各项入场工作和具备施工条件的工作面。(二)施工管理负责人必须对现场的施工质量、进度、安全、文明施工等工作进行交底、检查、监督。所发出的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方,必要时可发口头指令并在48小时内给予书面确认。(三)向乙方提供一套完整的施工图纸,定位轴线的测量放线等工作的技术交底,并负责处理因甲方或建设单位、设计单位设计变更造成的质量事故。(四)对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全生产、文明施工及工完场清等内容交底、监督、检查与验收。甲方应在施工过程中同步监控乙方
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1