1、 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经过双方协商一致,签订本合同。第一条工程承包范围及委托方式1、承包范围 通信工程建设项目(具体内容以各分项合同为准)2、委托方式 本合同只是甲方委托乙方进行工程施工的总体框架协议,对每一单项工程,以业主开出的施工委托书为依据,施工委托书与本协议合并成为每一个单项工程的施工合同同时生效。本协议内容如有与施工委托书相抵触,以施工委托书为准。3、本合同并不表示甲方必须保证有工程承包给乙方,甲方有权根据自身情况,决定和调配包括乙方在内的任何一支施工单位的承包项目和任务量。如乙方的施工质量出现问题,甲方有权随时取消乙方的
2、承包资格且无须提前通知乙方,同时甲方还保留进一步追索由于乙方施工质量问题给甲方、业主造成的经济损失的移利。1、具体施工工期(包括开工日期和预计竣工日期),以施工委托书或甲方要求为准2、乙方组织施工过程中,如遇下列情况,双方应及时协商,最终答成共识:2.1因业主提出变更设计或变更施工图而延误施工。2.2因自然灾害等不可抗力因素(飓风、雷电、地震、冰雹、沙尘暴、火灾、水灾)等原因被迫乙方停工,导致工期延误。第二条质量标准 乙方施工的工程质量应当以甲方与业主签订的合同中约定的工程施工质量标准为准,包括但不限于:1、工程质量必须达到国家有关通信工程、建筑工程的相关规范。2、工程质量必须达到支局方、质检
3、督导组及业主制订发布的最新工程质量规范或标准的有关规范及标准的要求,乙方保证其施工的工程能一次性通过业主的验收。如验收不通过,乙方需根据建设方、监理、设计院等相关要求不断整改,直至验收合格为止(以签字单为准),因工程整改所产生的人工费、辅料费及主设备款应当由乙方负担,此外,乙方还应承担由此产生的工期延误等责任(如建设方追究)。第三条施工过程管理一、甲方的工作:1、甲方将业主提供的施工所需要的施工图纸及主要设备、主要材料提供给乙方。2、甲方为工程配置一名项目负责人,负责辅助协调处理工程中出现的问题。3、催收工程款及支付乙方工程费。4、资源录入及标签的打印。5、材料的管理及核对。6、工程质量的检查
4、。二、乙方的工作:1、乙方应当自行配备施工必须的工具和车辆,并指派具有施工经验的工程技术人员,根据施工要求进行施工;2、乙方在施工过程中,必须逐段检测布线情况,符合要求方可进行下一步施工;每个小区或者村队施工完毕后提交准确图纸,交给甲方负责人,由资料录入人员将资料录入系统,如乙方提交资料错误导致重复修改资源由乙方负责,并且根据资源录入量扣除乙方相对比例的施工费,但最少不低于单项工程费用的1%。3、施工所需要的主设备由乙方派人到甲方或业主指定的地点领取,并填写领用材料单且做好记录,乙方负责运输至施工地点进行施工。乙方负责保管领用的材料,工期结束后与提交图纸进行材料核对,对剩余材料退库,如发生领取
5、材料与图纸核对不符或者材料丢失、损坏等情况,甲方可以协调更换,但由乙方承担相关费用,包括材料采必费用、运费等。若因此导致工期延误等责任,由乙方承担。4、施工期间乙方应当指派1-2名现场施工负责人,该负责人必须是从头至尾跟随工队施工(熟悉现场)、并保持通信畅通,能够积极配合甲方相关人员完成工作量(图纸改动、资源录入、用户开通等)。乙方现场施工负责人还应当主动向甲方项目负责人汇报工程进度情况(包括:日报、周报、月报)。5、乙方施工时必须详细记录材料使用数量、型号以及路由图。每个小区工程完工后13天内,乙方应向甲方提供准确的材料使用清单和实际光缆敷设路由、设备安装位置、等、分纤箱覆盖范围(例如:XX
6、街道XX号楼XX单元)、分纤箱经纬度采集记录等。6、乙方按照规范对分纤箱标签粘贴、分纤箱喷号、跳纤、光损耗测试(一级测试值在12以内,二级测试值在-23以内)、光交内盘符标签的粘贴和光缆挂牌、所施工地的资源核查,施工完成后无条件对乙方施工区域故障的处理,如因乙方原因故障处理不及时导致投诉升级的视情节对乙方进行相应处罚。若乙方无处理故障能力需要向甲方提出,甲方按照故障紧急情况、车辆里程等计算费用,该费用经甲乙双方确定后从乙方工程款中扣除。6、乙方施工时应合理使用材料,杜绝不合理走线等浪费情况,每个站点工程余料应及时造册妥善保管。若一旦发生材料浪费情况,乙方应赔偿给甲方相当于所浪费材料价值2倍的费
7、用。上述费用,在甲方支付乙方工程款式直接扣除。7、乙方应认真按照有关标准、规范和设计图纸要求施工,随时接受甲方、业主或监理人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并接受整改意见,不得无正当理由拖延甲方、业主或监理人员的检查检验。乙方还应当处理好与业主和监理公司相关人员的关系。8、乙方在具体施工过程中代表甲方形象,必须维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。9、乙方负责协调与站点业主的关系,若因施工原因给业主方造成损失,乙方应承担所有责任。10、若乙方未经业主事先书面许可而擅自改变工程施工,则乙方应按
8、相关工程要的20%向甲方支付违约金。该违约金由甲方在向乙方支付余款时予以直接扣除,如果乙方应得余款不足以支付违约金,不足部分应当由乙方补足。11、因乙方原因造成工程质量成工期延误给甲方、业主造成任何损失,均由乙方负责赔偿,因乙方原因造成工程材料缺少或损失的,由乙方负责解决由此产生的所有问题,所产生的一切费用均由乙方承担;乙方同时保证不得因此造成工程质量不合格或工期延误,否则乙方应当赔偿由此给甲方、业主造成的一切损失。12、乙方在施工期间如发生工程的质量、进度造成甲方信誉问题时,甲方每次以工程总款10%的比例进行处罚。第四条安全文明施工1、乙方应当在与甲方签订本合同的同时,与甲方签订安全施工责任
9、书,见附件。乙方应当将安全施工责任书的内容传达至每一个现场施工、监督、管理人员。2、乙方需按甲方向业主出具的承诺书、施工组织设计以及其他有关安全文明施工条例进行施工。3、乙方进场后应对施工人员向保险公司投保并自行承担相应保险费用,如业主要求进行主要设备投保,保险费用参照甲方与业主的总承包合同条款执行,施工中所有的施工安全,包括施工现场的所有人员、设备安全,由乙方负责,甲方不负任何责任。4、乙方为保障安全施工而支付的安全防护措施费用均由乙方承担。第五条甲方的权利和义务1、甲方负责工程实施的组织管理,制定工程实施计划,对每一单项工程任务的执行时间和要求,须提前通知乙方。2、甲方有义务协助乙方与现场
10、有关单位、监理公司的协调工作。3、如乙方需要支援的情况下,经过友好协商,为配合乙方施工人员完成既定的工程施工进度要求,甲方可以考虑支持乙方。4、甲方有权制止和纠正乙方施工人员的违规操作和行为,以保证必要的安全措施的执行。5、甲方有权监督检查工程施工的质量、工程完成进度。6、若工程施工内容发生变动,甲方有义务及时通知乙方。7、甲方须按照合同约定的期限和方式支付工程款及其他应当支付的款项。第六条乙方的权利和义务一、一般条款1乙方应严格按照国家相关行业标准及甲方要求的线缆敷设、设备安装规范和技术要求进行施工。2、乙方应明确施工内容:线缆敷设、箱体安装及喷码、线缆标识、尾纤盘留、经纬度定位等相关工程事
11、宜等。乙方负责工程的施工任务,做好施工现场管理,按照合同要求的期限以及工程进度计划完成各项工作。3、乙方必须严格按照设计文件、国家主管部门制定有关安装规范标准以及业主、甲方施工委托书明确要求的事项组织施工。4、乙方必须做好施工前的人员组织、设备材料的清点工作。5、施工期间,乙方必须严格按照施工安全规范操作,做好防火防盗工作。发生重大事故,应当迅速采取抢救和补救措施,并及时通报甲方,如由乙方因素造成的经济损失,均由乙方负责。6、乙方应注意保持机房、施工现场的整洁,严格遵守甲方机房管理制度和业主的有关规定。7、乙方必须遵守和服从施工现场业主的有关规定和要求,应主动、友好地与业主协商解决施工中出现的
12、问题,自觉维护甲乙双方的企业形象。8、乙方对甲方及业主或监理公司的有关工程资料及商业秘密负有保密义务,不得为本合同以外目的使用。未经甲方及业主或监理公司事先书面许可,不得将甲方系统选址、设计及工程等方面资料提供或透露给任何第三方。如果发现因乙方原因至造成甲方及业主或监理公司的技术、工程资料及商业秘密外泄,乙方必须承主一切责任并赔偿由此给甲方及业主或监理公司带来的所有损失。9、乙方需接受甲方及业主或监理公司派出的工程监理对工程的监督和合理指导,并为甲方有关技术人员提供必要的咨询。10、乙方必须优先安排经过甲方在施工前培训过的熟练施工队人员为甲方项目进行施工,不得频繁调动。若因此影响了工程质量或工
13、期,乙方应当赔偿由此给甲方、立主造成的一切损失。11、三方对由乙方施工工程进行开通调测时,乙方必须安排熟悉站点情况的施工队人员予以配合,若因乙方原因造成工程未能如期调测开通,乙方应当承担全部责任。12、工程完工后,乙方有权要求甲方按照合同规定的验收办法进行验收,验收合格后必须由双方负责人,例如:安装队长、现场工程师或者督导工程师、共同签字。13、站点进场施工需要交付施工押金的由乙方承担。二、乙方安全施工责任1、乙方在施工中必须严格遵守各项安全规定,并指定专人负责施工现场的人身讨产、防火等安全管理工作。乙方要经常对施工人员进行安全生产、安全防火和安全用电等方面的教育,做到安全施工、文明施工、杜绝
14、一切事故的发生。2、乙方必须根据施工现场情况,制定保证安全施工的各种措施,否则不得施工。3、乙方在工程开工前必须给所有施工人员购买人身意外伤害保险,并接受甲方的安全施工培训。4、施工现场的物料要堆放整齐,保留必要的消防、行人通道,易燃易爆物品要有专人妥善保管,不得在楼内存放。5、乙方施工用电必须符合用电安全规定。非正式电工不许接电源线和安装电气设备。6、施工现场严禁抽烟,使用明火须经施工场所管理单位及甲方同意。7、施工期间为保证施工安全禁止饮酒,如发现,甲方有权令其停工,由此延误工期造成的损失由乙方负责。8、乙方要接受公安消防及相关部门的监督、检查,对发现的隐患乙方必须按期解决,逾期不解决,甲
15、方有权令其停工,由此延误工期造成的损失由乙方负责。9、施工期间乙方应保证现场及施工人员人身安全,如造成现场及施工人员伤害、伤亡及其它事故均由乙方负责,如果需要甲方协助解决,由此产生的费用由乙方承担。10、施工期间乙方应保证甲方和施工现场业主的设备、财产安全,因乙方责任造成损坏及其它事故均由乙方负责。第七条工程验收1、工程验收标准按业主的要求进行。2、乙方施工完毕后测试并保留测试记录,测试通过后由业主完工证明给乙方,此完工证明只是说明工程主体已经完成,但不代表工程质量已得到业主的认可。3、工程初验由业主组织对工程进行初验,初验合格后出具初验合格证明给乙方。4、工程终验由业主负责组织甲方(或甲方委
16、托乙方)、监理公司进行工程验收,验收合格后由甲方开具终验合格证明给乙方,上述工程验收时,无论是甲乙双方自行进行的验收,还是由业主、监理公司参与的工程初验及终验,乙方必须派熟悉现场情况的施工负责人参与验收,否则因此产生的验收问题由乙方承担。第八条工程整改及维护1、所有乙方承接的工程若需要整改或维护,乙方必须保证按照甲方的要求派施工队员协助完成。2、工程施工中如业主需对施工图纸更改、改变施工方案(如设备的安装位置等),乙方需无条件服从,且若产生费用,由乙方承担。 3、工程通过业主或者监理公司终验之前,所有因乙方施工质量引起的工程整改乙方均需无条件完成,且所有费用均由乙方承担。4、工程初验之后,业主
17、或监理公司终验通过之前,所有因业主原因造成的工程整改,如更改设计方案、设备质量问题及总发包人或监理公司终验之后的工程维护等,乙方必须派人完成整改、维护工作。乙方须根据实际情况报备给甲方由此工程整改产生的人工费及其他费用,由甲方向业主沟通追加工程费,追加部分支付标准双方另行协商。5、乙方对所施工的工程,应承担一年的质保期(免费服务),免费服务期从工程终验合格之日起计算。项目工程结算价款的10%作为质保金,如乙方在免费质保期内不对项目进行维修或配合,由甲方另寻其他人员维修,维修费用自动扣除,维修金不足时由乙方补足。第九条工程费标准(1)甲方收取施工合同总额的 35 %份额,乙方收取施工合同总额(除
18、取材料费)的 65%份额。甲方的 35 %份额包括营业款,所得税,管理费;乙方的 65 %份额中包括人工费、仪表使用费、差旅费、本组施工人员商业险等乙方施工员的一切费用,如乙方没有按合同要求提供相关资料,那么甲方应从结算中除去未提供部分预算算额再按约定比例付款。(2)甲方收取施工合同总额的 30%份额,乙方收取施工合同总额(除取材料费)的 70%份额。甲方的 30%份额包括营业款,所得税,管理费等;乙方的 70%份额中包括除包括乙方施工员的一切费用外,还包括与工程相关的一切事宜,查看现场、组织初验、终验,资源录入,输出结算,准备审计资料(图纸、测试报告、文档等),如乙方不按要求提供相关资料,那
19、么甲方应从结算中除去未提供部分预算额再按约定比例付款。第十条劳动和劳务关系,1、所有现场施工人员与乙方存在劳务或劳动关系,应符合用工手续,工资、社丢、工伤保险等费用由乙方自行承担,乙方须将施工人员签名的身份证复印件提供给甲方。2、乙方不得以任何理由纠集人员到甲方办公场所、工程项目、业主或公共场所聚集示威等非法非情理的极端方式,索取承包价款,否则乙方将自动接受结算价款50%的罚款。3、乙方应按相关规定发放现场施工人员工资,并提供施工人员签名的工资单,或由乙方提供施工人员相关工资卡信息及发放标准,由甲方通过网银直接发放。第十一条费用支付方式1、甲方按1000元/人/月支付乙方(施工人员)日常费用,
20、其施工人员人数取月平均值(30天/月),该项费用将在乙方施工费中扣除。序号日期实际施工人数人员姓名11月1日2人张三,李四21月2日4人张三,李四,王五31月3日41月4日8人合计4天18人次平均4.5人次/天,则应付施工队月工资为:4500元例如:乙方提供全部施工人员名单及联系方式给甲方 2、项目工程完工后3天内由乙方对工程进行工艺质量自查,并出具工程自检报告,和甲方协商,由甲方联系建设方、监理、设计等相关管理人员组织验收,签定验收报告和决算文件由第三方公司审计,最终结算费用金额将武汉烽火技术服务有限公司最终决算文件金额为主。建设方支付工程进度款后,甲方工程项目负责人开始申请付款,15日内按
21、到款比例向乙方支付约定费用。 3、项目工程质保期满后,甲方收到质保尾款后15日内按到款比例向乙方按约定比例支付剩余费用。4、农历年终为限,建设方未组织验收工程或未支付工程款时,甲、乙双方可协商自定。第十二条对乙方的考核甲方按工程质量,服务水平等指标对包括乙方在内的承包人进行考核,对于不合格承包人,甲方有权淘汰。被淘汰后的乙方对由其施工的站点仍严格按照合同规定的服务内容和付款周期等条款执行,乙方不得以任何理由要求提前结算工程款或其他要求。第十三条文物和地下障碍物1、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项
22、目负责人,甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门、业主,承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。双方应顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。2、施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知甲方项目负责人,同时提出处理方案,甲方项目负责人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。第十四条违约责任及其它1、乙方应严格按照业主规定的工程进度进行施工,保证工程建设项目按业主或监理公司签订合同中规范的要求按时完成。如因为乙方自身施工人员不及时到位造成工期延误,
23、每逾期一日乙方需按该工程费的1向甲方偿付违约金,该违约金的累计额最高不超过工程费的5%。2、本合同中对于乙方工作及责任义务,若未进行约定或约定不明,应当以甲方与业主签订的相关合同及其附件中的要求为准,该要求中涉及到的机房在施工方面的工作、责任义务,应当作为乙方在本合同项下的工作、责任义务。3、合同如有任何修改或补充,均需双方授权代表协商解决,并视作本合同不可分割的组成部分,与合同正本具有同等效力。第十五条争议解决方式双方发生争议时首先协商解决,如协商不成,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。第十六条合同生效本合一式两份,甲、乙双方各持壹份,自双方盖章之日起生效,至乙方免费保修期结束后终止。备注:本份协议书(合同)中所提到的总金额均除去材料费,如有争议,由甲方解释。甲方:(盖章)甲方代表人:乙方住址:乙方联系方式:紧急联系电话: 年月日附件:(1)承包人身份证复印件(2)承包人施工队伍人员身份证复印件(3)承包人施工队伍人员保险复印件
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1