1、1、进出场等费用:塔机进场安装完成并取得甲方认可,承租方付一半给出租人该型号塔机进出场费。2、租金:楼层达到主体封顶后甲方支付给乙方前期租金的50%,主体竣工验收后支付给乙方使用合计租金的80%,佘款在塔吊拆除后三个月内付清。五、甲方职责1、根据乙方所提供的厂家塔机基础图纸要求,负责塔吊基础施工,协调乙方作好地脚预埋件的预埋和塔吊附着臂预埋件加工制作、安装、拆除。2、负责塔机安装、拆卸场地障碍物的清理,并提供电源至塔机附近。3、对乙方工人违反有关规章制度及合同条款时有单方处置的权力。4、负责协调塔机吊运次序。六、乙方职责1、确保所提供的塔吊设备性能安全可靠、零部件齐全(包括基础及附墙预埋件、连
2、墙杆等)。2、严格按照国家相关部门规定的安装、操作及拆卸安全规范、规程要求进行安装、操作及拆卸。3、负责塔吊机安装、拆卸施工方案编制审批备案手续、其申报验收手续办理及特种机械检测。4、提供安装、拆卸的企业资质、营业执照、拆装操作证、现场管理班子名单及拆装等技术资料作为甲方工程入档资料,并配备具有上岗操作证且经验丰富的开机操作工,操作工必须24小时随叫随到,操作工不能故意窝工,由于操作工造成的原因,损失乙方负责。5、服从甲方的安排与管理,并按甲方协调要求各工种的物料吊运,确保施工按计划,保质保量按时完成,对没有配合甲方的人员,甲方有权要求乙方辞退更换该人员。6、负责填写塔机的安装及运行记录,确保
3、塔吊的常规保养和及时维修(含更换零配件,但塔吊的常规保养、顶升加固应利用空闭时间进行且不耽误甲方工期)。7、本租金价已含安全生产费用,乙方应采取措施确保安全生产。对施工现场的安全检查管理、安全教育、安全督促、施工人员人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方若在施工过程中发生不安全事故(包括乙方工人和第三方受伤害人),乙方应负责及时处理并承担所有责任包括经济责任,若乙方未能及时处理引起争议影响甲方声誉和工程进度,甲方有权从乙方租金款项中先行扣付赔偿给乙方工人或第三方。8、负责操作、指挥人员的安全教育、班前教育、办理班组人员的暂住证、劳务、计生、上岗证等手续及费用。9、乙方在接到甲方的书面拆机通知后伍
4、天内必须进场拆运完成,若乙方不能及时拆运,每延误一天应赔偿甲方人民币500元。超过拾天,甲方有权组织拆运,费用由乙方承担(若因场地无法拆除、安装,均由甲方负责)。七、其它约定1、若塔机发生机械或电路故障等,乙方应及时组织人员抢修,并确保5小时内完成。如影响甲方正常施工超过8小时,甲方有权扣除影响当班的租金;一个月内影响甲方正常施工超过72小时,甲方有权扣除乙方十天租金。2、乙方施工中应教育工人遵纪守法、文明施工,遵守工地安全、文明管理规定。与各施工班组团结协作。若本班组吵架、斗殴的每人次予以罚款陆壹仟元,与其它班组吵架、斗殴、群架的,不管事由与否,每人次罚款壹仟元。情节严重的送公安机关处理。3
5、、乙方操作人员不得违规操作,如发现有违规操作一次处罚贰佰元。4、乙方人员上下班途中任何事故与甲方无关。5、本合同承包内容严禁转包。如乙方违约转包,甲方有权解除与乙方所签的合同。合同内所有费用按50%结算,同时乙方承担由此造成的工期延误等所有的损失。八、违约责任1、甲方无正当理由未按期付款,乙方有权拒绝操作。2、乙方不按本合同规定违约的,应赔偿甲方因此所造成的损失。九、其它本合同履行中未尽事宜或发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向人民法院起诉。本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,本合同经双方代表签字后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):
6、_年_月_日 _年_月_日塔吊租赁合同2出租人:(以下简称甲方)签名:承租人:(以下简称乙方)签名:根据中华人民共和国合同法的有关规定按照平等互利的原则,为明确出租人和承租人的权利和义务经双方协商一致,签订如下合同供甲乙双方共同遵守。一、租赁名称:山东华夏QTZ40塔吊一台。二、租金支付方式和期限:1、租金的标准,每月 元(大写 元)不含税费。由乙方指派专业人员使用管理。2、租金支付方式和期限:设备到施工现场后首付租金40000.00元,安装完毕运行正常后按双方事先约定半年一付。3、甲方必须保证塔吊在安装完成能正常运行,若不能正常运行所造成的经济损失由甲方承担且退还一切费用。三、租赁物资的保管
7、与维修:1、乙方对租赁物要妥善使用、保管。租赁物返还经双方检查验收,必须能正常运行使用,如造成租赁物人为损坏、丢失,由乙方照价向出租人赔偿。2、在租赁期间,租赁物的自身机械维修费用由甲方承担。耗材费用由乙方承担,如更换钢丝绳、附轴等。四、出租人或承租人变更:1、在租赁期间,租赁物所有权转移第三人,应正式通知乙方,租赁新物的所有权即成为本合同的当然出租人。2、在租赁期间,乙方未经甲方同意,不得随意将租赁物资转给第三人使用,也不得变卖或作抵押物,如有发生,乙方应向甲方赔偿所有的损失。五、其他约定:1、进场的拉运费、安装费由承租人承担。2、因出租的机械设备的各项技术安全资料不齐全,造成乙方不能正常使
8、用,造成的一切损失由甲方承担。3、甲方必须保证出租物的质量以及提供相应合格证书等,如租赁物在使用过程中因其自身质量问题(如塔吊臂断裂等)所造成的事故损失由甲方承担。4、计费时间:1)塔吊附着必须按规定规范安装。2)租金计算按安装调试合格之日开始计算,截止日期按退单日期计算。起止时间双方签订协议为合同附件。3)如冬季不退还,按实际停工及复工时间计算。5、乙方必须按时对设备进行维护和保养,压箱或电机正常磨损发生故障必须及时维修,维修费用及人员由甲方承担,如甲方不及时派专业人员进行维修所造成的工期延误,所有的经济损失均由甲方承担。6、由乙方人为造成的一切后果均由乙方承担。六、本工程完工后,不需要塔吊
9、运行时,申报甲方,办理退还塔吊建筑机械的协议手续后停止合同。七、本合同在租赁期间发生争议,双方协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。八、本合同未尽事宜,按照中华人民共和国合同法的规定执行。九、本合同一式两份,合同双方各持一份。本合同的附件均为合同组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。塔吊租赁合同3甲方(出租方):乙方(承租方):甲乙双方根据中华人民共和国合同法和民法通则的有关规定,结合市场的租赁惯例,为明确双方的权利义务关系,经双方充分协商后,在双方真实意思表示完全一致的基础上,签订本合同,双方共同履约,不得违约,具体合同条款如下:第一条:出、承租标的物(塔吊)现状:良好
10、(一)名称:塔式起重机(下简称塔吊)(标准高度)(二)型号:(三)塔吊的设备编号:第二条:乙方向甲方承租塔吊的数量:壹台第三条:塔吊的租赁期限及特别约定(一)租赁期限:共计承租 月。甲方从月乙方从 年 月 日起止将塔吊还交甲方场地。(二)特别约定:1、租赁期满,租赁费结清后,经甲方同意,乙方有优先承租权,在承租台数、租金租期等条款双方重新约定,重新签订塔吊租赁合同。2、冬季停工停机起不得早于当年的11月 日,如早于该日期,租金应交到该日期,租金按实际日期计算。3、春季开工开机日期不得晚于当年的3月 日,如晚于此日期,租金从此日期开始计算;如早于此日期,租金按实际日期计算。4、春开冬停的日期由甲
11、乙双方签字予以确认。5、塔吊在乙方施工现场安装完毕后,经甲乙方在安装检测调试认定书上签字,之后乙方方可使用塔吊,乙方并负责维护、维修、保养工作,承担维护、维修、保养所发生的费用。如果乙方未在安装调试认定书上签字而使用塔吊,就视为默认塔吊达到施工使用标准。6、乙方在甲方场地提出设备时,乙方法定代表人或授权代表人在出库单明细上确认签字,设备返还进按出库单验收。第四条:租金及给付期限(租金用人民币支付)1、每台塔吊租金为 (大写)。2、本合同双方签字即生效,签字后乙方即向甲方交付(大写) 。3、余下租金乙方提前10天支付,例如1月1日支付1月10日以后的租金。4、租金总额是否包含税金由双方协商确定。
12、第五条:抵押金1、合同签订后乙方即向甲方交付抵押金,待本合同履行期满后,乙方将塔吊还交给甲方,经甲方验收后,认为可以退还押金时,甲方将抵押金退还给乙方,乙方向甲方交付收到抵押金的收条。2、在乙方不按约定期限交付租金时,抵押金可抵部分租金。第六条:双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、如乙方根据施工需要增加塔吊标准节时,甲方有权要求乙方增加月租金,每增加壹节每月增加租金(大写) 。2、甲方有权监督和检查乙方对塔吊的维护保养工作。3、如果甲方发现乙方的塔吊操作者违反塔吊操作规程。甲方有权责令乙方更换懂得塔吊操作规程的操作者,否则,甲方塔吊的损坏修理费、更换零部件费用由乙方按价赔偿。4、甲方有权
13、要求乙方对塔吊操作者进行操作技术培训和安全生产教育。5、甲方有义务按乙方要求,协助乙方安装调试塔吊,达到生产使用要求,双方在安装调试认定书上签字确认。安装调试认定书作为本合同的附件,具有同等法律效力。6、乙方租赁后发现因塔吊自身原因的机械、电路故障造成停工,甲方应及时安排修理技师到现场进行修理,若未及时派人修理因此所引起的乙方误工所连带的一起经济损失由甲方承担。7、甲方保证塔吊生产年限为20 年生产并在塔吊进场时保证塔吊钢丝绳是新换的、导轮运转灵活、电气电路稳定、驾驶操作系统灵敏,各项技术指标正常,并保证甲方24小时到现场机修服务。(二)乙方权利和义务经甲、乙双方协商确定装卸费用,装卸费用含汽
14、车吊、人工费费用。1、乙方有权要求甲方协助乙方安装调试塔吊,并达到生产使用要求。2、如果不是乙方的原因,塔吊出现故障,经生产厂家或技术监督部门鉴定,确定责任后,乙方有权要求甲方承担修理费和更换零部件的费用。3、乙方有权要求甲方保证其塔吊每月保证完成27个工作日,否则乙方有权扣除塔吊少于27个工作日之外天数的租金。4、乙方有义务按时支付增加标准节的租金。5、乙方有义务做好塔吊的维护保养工作。6、乙方有义务对其操作手进行操作技术培训和安全技术教育。7、乙方有义务按甲方要求更换不按塔吊安全技术操作规程操作的操作者。8、塔吊在甲方场地交付乙方后,所发生的运输费、安装费、检测费双方协商确定为壹万元,合同
15、到期后再次的拆卸费、返还塔吊的运输费双方协商确定为壹万元,生产期间所发生的电费等费用,全部有乙方承担。9、乙方必须尽职尽责地保管、维护保养塔吊,否则丢失了塔吊按甲方购价格上线赔偿,如发生塔吊毁损,乙方按市场零售价向甲方赔偿。10、本合同履行期满后,乙方将塔吊还交甲方场地,经甲方验收合格后乙方方可向甲方要收到塔吊的收条。第七条:因不可抗力(如自然灾害、地震、战争等因素)造成塔吊毁损、灭失等事故乙方不予承担任何责任。第八条:双方违约条款(一)甲方的违约条款1、如甲方不履行本合同条款,必须向乙方支付合同约定租金总额10%的违约金。2、如果甲方违约,乙方有权解除合同。(二)乙方的违约条款1、如果乙方不
16、履行本合同条款,必须向甲方支付本合同约定租金总额10%的违约金。并继续履行本合同。2、如果乙方不履行本合同条款,甲方有权收回塔吊,发生的拆运等经济损失由乙方按实际发生支付赔偿金。3、如果乙方违约,剩余的租金及抵押金不予退还。4、如果乙方将塔吊转租,卖掉、抵账,超载造成塔吊损坏甲方有权要求乙方按新塔吊价格赔偿。第九条:本合同未约定到的条款,双方再经过协商,达成一致后,作为合同的补充条款,与本合同具有同等的法律效力。第十条:双方的营业执照复印件和法定代表人的身份证复印件作为本合同附件。第十一条:争议的解决方式如果双方发生争议,协商解决,协商不成,到甲方单位所在地法院起诉。第十二条:本合同履行期满,
17、费用结清,合同自行终止。第十三条:本合同一式三份,双方各执一份,有关部门备案一份。塔吊租赁合同4 (以下简称甲方)租用方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和特种设备安全监察条例及有关规定,为了明确双方权利和义务,经双方充分协商后,签订很合同,具体内容如下:一、塔吊产权确定:本台塔吊起重机的产权甲方所有,双方均已确定。未经甲方认可,严禁将塔吊位移或转租。二、标高部分:甲方出租给乙方QTZ5010(自升式)塔吊壹台,标准高度32米,12节。收押金壹万元/台(签订合同时收取,以开收据为准),塔机租金:玖千元整(小写:9000元),以每月30日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除(
18、租金收清)之日止。台班收取不因现场停电,停水,停工,节假日等各种原因终止;押金不作租金,退机时如无损坏,如数退还,如有损坏,则照价赔偿(注:合同签订后根据甲方适时安装塔吊,安装完毕进算租金)。必须保证从塔吊标节中到49米位置能吊600升混凝土一灌。三、违约责任:此合同双方签字并盖章后生效,塔机租用期满,结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同,凡有违反本合同的约定,则依照本合同和有关法律法规执行,违约方并赔偿对方违约金人民币贰万元整,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章)乙方(盖章)年 月 日塔吊租赁合同5出租方(
19、甲方):承租方(乙方):甲、乙双方根据中华人民共和国合同法和建设工程安全生产管理条例等有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方租用塔式起重机特签订本合同:第一条、塔机租赁型号、塔机总价值、工程名称、地点。塔机名称塔机型号单位数量塔机每月每台租赁费每台经出场费及安拆费塔机每加一道附强补助费1、出租方提供承租方塔机使用共 台价值为 万元整。2、承租方施工工程名称:3、承租方施工使用地点:第二条、租赁期限、租金及起算日期1、塔机租赁期限自 年 月 日到 年 月 日。2、塔机每月租金 元,税金由 交纳。3、承租方租赁期限最少不得低于 个月,不足 个月按 个月计算(租金);超越 个月按实
20、际使用天数计算。4、租金起算日期从塔机进场安装、调试完毕后开始起算租金到塔机送到出租方指定地点止。承租方实际完工结算所欠出租方所有款项及费用,此租赁合同方可终止。第三条、租赁设备的所有权和使用权1、甲方拥有该塔机的所有权。2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内,拥有该塔机的使用权。第四条、押金、司机的工资及工作时间1、承租方和出租方签字租赁合同后,地脚螺丝和底座送到工地时承租方交押金 元整。塔机进入工地前承租方将进出场费全额支付给出租方。2、出租方塔机司机 人,每人每月工资 元,司机工资和租金一起交付。由乙方负责食宿、工资及劳资关系于甲方无关。塔机司机若由承租方聘用他方人员,因司机未尽到法定
21、和本合同约定的义务造成司机本人或第三人损害的由承租方承担全部责任。第五条、租金支付时间和违约责任1、乙方每月5号前向甲方付清上月租金;资金不到位,双方协商解决,甲方并有权单方面停机(停机期间继续计租);因此所造成的经济损失由承租方承担。2、最后退场承租方所欠租赁费时,以实际租赁天数计算费用,租赁期间的电费由承租方承担。合同期满后,塔机退场时承租方必须提供拆卸条件,如因建筑物或高压电导致无法拆卸,或因承租方在施工所在地与相关部门或个人发生经济纠纷及其它原因导致出租方无法拆卸塔机,塔机租赁仍然按照合同计算租赁费。3、在拆除塔机的前一天乙方无条件付清所欠租赁费及所有款项费用,出租方塔机方可退场。否则
22、,仍然按照合同计算租赁费;直到所欠费用结清。第六条、相关费用1、塔机进、退场、运输费用由 承担,安装和拆卸塔机的汽车吊由 承担,审验费用由 承担。2、如因工地选址或设计变更导致无法使用25吨汽车吊作业时,由承租方提供适合安装、拆除塔机的场地及更大型号的汽车吊,汽车吊由承租方提供,出租方免费使用。如因承租方制作的塔机基础不均匀下沉导致塔机需要重新安装,由此发生的所有费用由承租方承担。第七条、甲乙双方安全责任和义务、机械损毁责任归属一、甲方的责任和义务:1、出租方负责对塔机进场和退场(来回运输、安装、拆卸、调试、附强拆卸和安装、日常顶升、日常维修等)2、出租方只提供附强钢管,如楼房建筑于塔机距离超
23、出部分需要加长钢管费用由承租方承担。3、承租方负责对塔机司机的管理及日常的保养,承租方建立健全的各项规章制度,制定安全措施,承担由于自身原因造成的损失。4、出租方对塔机的日常维修,应在承租方休息期间进行,塔机小修一天内完成;大修三天内完成,每超出一天扣除当日租金,但对工地造成的损失出租方不予赔偿。5、塔机司机操作按照塔吊司机“十不准”进行作业。二、承租方责任:1、承租方负责对安装、拆卸塔机工作范围内的电缆、房屋、人行道等按照有关管理部门规定支搭防护措施,树立安全提醒标志。如果工地周边有高压电缆,工地必须在吊钩下配置绝缘带,并要求司机进行操作。2、承租方必须保证在塔机安装前,电源设施齐全,配备专
24、职信号员,电缆线接到塔机前,配置配电箱和150安漏电保护器一个。3、在出租方塔机还没能安装完毕、现场调试还不能正常运转,私自提前使用,塔机所造成的机械损失和事故由承租方承担一切经济损失。4、承租方负责塔机基础制作,基础预埋螺栓及地脚。附强所需建筑上预留孔、附强预埋铁件(预埋铁件由承租方提供,承租方负责安排人员预埋)。塔机在退场,如不能按出租方提供的原数量及时归还给出租方,承租方按照厂方规定的价格理赔给出租方。5、承租方在租赁期间,塔机设备产权归出租方所有,未经出租方同意不能擅自移动或处理出租方的塔机,更不能抵押或卖与他人。6、承租方由于操作人员和指挥人员不按操作所造成机械设备损坏和损毁所造成的
25、一切经济损失的费用由承租方负责;塔机在安装调试后所有限位器都处于工作状态,如承担方私自调整塔机限位器和故意将线剪掉不使用限位器,发生一切责任事故和损失承租方承担全部责任。7、承租方必须做好防盗工作,因塔机零部件被盗引发的误工损失;给出组方造成的财产损失,由承租方按价赔偿。8、出租方和承租方必须无条件履行双方约定的规章制度,若发生诉讼,胜诉一方所聘请的律师费、交通费、运输费等费用全部由败诉方支付。第八条、停工处理解决方式1、如因不可抗拒原因停工,双方协商解决。正常施工过程中因单方面原因(天气变化、人为因素及施工方资金困难、开发商手续不全被近停工、秋收、收麦等)引起的停工费用由承租方承担,塔机租赁仍然按照每月租赁费计算月租金。2、承租方冬天年底停工,停机时间不计月租金。但停工时间不得超过60天;承租方必须书面或口头通知出租方。双方签定停机时间协议方可生效,否则仍然按照月租金计算租赁费。第九条、争议的解决方式本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成可依法向甲方所在地法院提起诉讼。本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 份,合同双方各执一份。(章)
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1