玻璃幕墙承包合同Word文档下载推荐.docx

1、630元/m2。以上综合包干单价中均含各种税费（均含、规费、保险费、劳保福利、利润、管理费、施工配合费、安全文明施工措施费、施工技术措施费、工程材料费、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务等工作）以上单价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。三、履约保证金：叁万元人民币，在工程竣工验收合格后15日内一次性无息退还。四、工程量的计算：按20XX清单计价规范之相关规定计算工程量。五、付款方式：1、乙方在完成合同约定的所有施工内容后15天内支付合同总价的40%。2、工程竣工验收后合格并办理完分包结算后30日内支付至分包合同总价的80%。

2、3、余款在工程结算审计完毕并扣除3%保修金后1个月内付清。保修金返还按甲方与业主签订的施工合同之相关规定执行。六、工程要求：1、质量标准：质量必须符合国家现行规范要求及相关行业标准。2、工期：按项目部要求工期完成。3、安全：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频繁率控制在1.5以内，达到安全施工标准化现场。乙方必须进行有效管理，确保安全生产。安全施工要求：特殊工种持证上岗，安全防护用品自行准备，且必须有安全使用许可证，合格证等，严格按照甲方制定的施工组织设计的安全保证措施施工，并随时接受行业安全生产检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如确系违章作业，甲方有权对乙方及相关负责人

3、进行处罚。4、文明施工目标：达到建设部施工现场安全文明标准化工地中的要求，创绿色环境工地，达到省、市最佳标准文明工地标准。文明施工要求：严格按照甲方制定的施工组织设计文明保证措施施工。如未按甲方要求或达不到标准的，甲方有权对乙方及相关负责人进行处罚。5、材料要求：严格按照施工设计图纸、业主、监理、甲方以及招标文件的要求执行。七、对分包工程现场人员及管理的要求1、人员组织能力：乙方组织具有技术能力，符合国家劳动法规定要求的人员进入施工现场，特殊工种必须持证上岗。乙方人员进场前向甲方提供进场人员明细表及相关证件。甲方验原件、留复印件。2、管理能力：乙方必须具备施工现场管理的完善体制，对作业班组实施

4、有效管理，绝不允许将单价变动后转包给他人。乙方管理自己的人员，做到文明施工，如发生打架、斗殴或其他社会治安事件，由乙方负责协调处理。3、管理要求：乙方派驻现场的管理人员必须接受甲方统一管理，乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥、安排、检查监督的，除警告乙方现场代表外，处罚款100元/人.次。另外乙方必须遵守项目部制订的相关管理细则规定，否则按管理细则规定进行处罚。4、乙方派驻专人代表负责材料的进场质量检查，对不合格产品及不符合本工程所用品牌，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担因此发生的费用和给甲方造成的经济损失，工期不予顺延。5、对不能达到工程质量和项目要求的，甲

5、方有权调整工作量，并安排其它公司承担施工，其价格按新进公司要求的价格，在乙方总包费用中扣除，并承担违约责任。6、乙方必须按照成都市建委相关文件规定配备足够的专、兼职安全员，否则，由此引起的相关部门处罚全部由乙方承担，同时接受甲方按每缺一人次200元违约处罚。7、乙方项目经理：资质等级为二级，在施工过程中，乙方项目经理不得随意离岗，因有急事需向甲方项目部请假，否则每次罚款壹仟元。八、甲方责任：1、甲方负责协调施工过程中乙方与其他施工单位的交叉作业协调工作，保证乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工。2、甲方负责对乙方入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安等方面的教育工作，并进行监督、检查。九、

6、乙方责任：1、乙方负责按时完成施工图范围内的各项工作，所用的设备、材料均符合规范要求并满足建设单位给定的品牌。严格按行业相关要求组织施工，严格按照设计院审查合格认可的玻璃幕墙施工图施工，不得随意变动。2、乙方应保证所承担的工程满足国家相关技术规范要求并通过验收。由于乙方施工不当对土建结构造成的破坏和损失，由乙方负责承担责任和费用。3、提供完整的工程竣工验收资料及保修服务（竣工验收资料的数量按有关规定执行）。4、乙方施工人员在现场违章操作发生的安全事故，甲方不承担任何责任和费用，均由乙方自理。并承担因安全事故给甲方造成的一切经济损失。5、乙方应对所承担的工作内容的质量负责，施工中须有完整的质量控

7、制体系。6、属乙方施工范围内的验收工作由乙方全面负责，并承担一切费用。7、乙方供应的材料必须经业主、甲方及监理的认可，方可用于本工程。否则，甲方有权要求乙方无条件更换。同时，乙方承担违约责任，向甲方支付违约金50000元，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。甲方对乙方供应材料的认可，并不解除乙方供应材料本身质量缺陷责任。十、违约1、乙方未全面履行本施工合同和甲方与建设单位签订的施工合同中的相关职责时，按总造价10%向甲方支付违约金，并承担由此发生的一切责任和经济损失。2、乙方分包的内容验收未达到合格，必须无条件整改和确保通过验收，产生的费用全部由乙方承担，并承担由此带来的一切经济损失。并按总造

8、价的15%向甲方支付违约金。3、因乙方原因不能按期完工，造成工期拖延，每拖延一天工期，乙方向甲方付10000元人民币的违约金，累计计算。4、乙方在施工中发生安全事故，除按本合同中第九条4款执行外，还应按下列向甲方支付违约金：一人次重伤壹拾万元；一人次死亡贰拾万元。十一、保修1、乙方应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、在保修期内，乙方应负责保修，出现质量问题，乙方在接到通知24小时内进行解决，并承担因此造成的损失。3、本工程质量保修期按甲方与建设单位签订的施工合同中的相关条款执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。十二、其

9、他：1、成都市博胜装饰工程有限公司设计的并经过相关部门审查认可的玻璃幕墙施工图作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。2、合同签订的施工内容，乙方在施工时甲方有权调整施工项目，甲方有权将施工内容中的一项或几项交给其他施工单位完成，乙方无条件接受，并不得对其他几项工作内容的单价进行调整。3、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可按照中华人民共和国合同法有关条款办理。十三、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。十四、合同份数：本合同一式陆份，甲执肆份，乙执贰份。甲方（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：乙方（盖章）：年月日篇二：玻璃幕墙工程承包合同工程施工合同甲方：乙方：经双方

10、友好协商的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容：二、工程地点：三、工程期限：为期三十天，乙方工人正常施工工作日为三十天1.本合同总工期为20XX年日至20XX年月日2.如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）设计范围内重大设计变更（2）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及无法施工的天气）而影响工程进度；（3）甲方不能按合同约定支付工程款。（4）无法施工的天气乙方在以上情况发生的两天内，就延误的内容向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在两天内予以确认和答复，逾期不予以答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款，玻璃幕墙每平方米按元计算，面积约为平方米，造

11、价约为元整（￥），工程面积按实际见光展开面积计算，工程增加面积另计。本工程乙方不含任何税金，不开发票，不含报建，不含检测费用，不含图纸审批费用，不包含施工外架。五、付款方式1.双方签订合同后，甲方支付给乙方工程总价30%的材料备料金工程款，即人民币元整（￥）。2.乙方安装好铝合金龙骨框架时，甲方两天内须支付给乙方工程总价35%，即人民币元整（3.玻璃幕墙工程安装完毕，甲方两天内须支付给乙方工程总价32%工程款，即人民币元（￥）。4.此合同玻璃幕墙工程验收合格后一周内，甲方须支付给乙方本合同工程的全部余款，即人民币元（￥）六、铝材分项工程材料如下：1.品牌定为广东合华，110铝材系列。2.玻璃为

12、6+9a+6中空福特兰镀膜钢化玻璃。七、工程验收1.工程完工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在10天内安排验收工程，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告10天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2.工程未验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3.整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4.工程验收结果有争议时，请第三方专业工程监理公司验收，以监理公司的验收结果为最后的验收结果。八、验收标准1.本工程以专业的设计方案，以甲方图纸为依据，按照行业标准进行验收；2.由甲方或专业

13、的第三方参与验收，达到幕墙合格标准。九、双方权力和义务a）甲方的权利和义务1.指定项目代表，项目代表的所有签名视为甲方行为。2.负责本工程的监督，积极协调施工配合关系，本工程与物业及城管发生关系全由甲方负责。3.负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。4.负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后10天内组织验收。5.按合同向乙方支付本合同规定的价款。b）乙方权利和义务1.提供建设工程有限公司的法人授权委托书。2.严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。3.组

14、织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员技术人员不得随意变动。4.负责组织安全施工，确保施工安全，确保无任何材料、物体等坠落。5.负责处理、解决和善后与施工有关的所有事故与问题。6.乙方按照甲方认可的幕墙施工图纸施工，如有争议全由甲方负责。十、安全责任在施工期间是乙方的原素造成的安全事故责任全部由乙方承担，其它按照国家劳动法规定。十一、合同的变更及解除1.合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得变更或解除合同2.在履行合同过程中，因遇不可抗力，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时以书面形式通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意十二、争议解决方式1、凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。2、本合同工程如须检测，甲方必须在施工前检测，如施工后须检测乙方不参