公司厂区绿化合同.doc

1、绿化种植工程施工合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：XXXXXXXXX公司厂区绿化种植工程工程内容：厂区内绿化种植及其它。 施工内容及产品数量，规格：详见承包人标书。二、合同工期开工日期： 年 月 日（以发包人批准的开工报告时间为准）竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数 天。（因施工建设、设计图纸、天气、甲方等原因，在发包人的书面认可下合同工期予以相应顺延）。三、质量标准工程质量标准： 一次性验收合格。四、合同价

2、款及支付：1、本合同价款为人民币壹万捌仟伍佰元整（￥18500元正）。2、工程款支付2.1、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额比例：本合同无工程预付款。2.2、工程进度款支付双方约定工程进度款支付的方式和时间：工程验收合格后，7天内支付到结算价的90%。2.3、质量保修金自工程竣工验收合格之日开始，质保期及管护期为壹年（特殊工程除外），留结算价款的10%作为质量保修金，质保期及管护期满，在此期间内未出现任何质量问题或出现质量问题已得到圆满解决后15个工作日内一次性无息退还。五、 双方一般权利和义务1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1.1施工场地具备施工条件

3、的要求及完成时间：已具备开工条件。1.2将施工所需的水电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前协助承包人接通施工用水，施工用电。 1.3施工场地与公共道路的通道时间和要求：已开通1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。2、承包人工作2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作；（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全，并提供方便。 (2)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方保护至工程交付发包方，以验收合格日期为准，管护期间费用由承包方

4、承担，若发生损毁、被盗的费用应由发包方承担。（3）施工场地清洁卫生的要求：承包方按建设厅行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用承包方自理。（4）双方约定承包人应做的其他工作：发生时双方协商解决。（5）承包人施工及管护期间应制定并严格遵守安全制度，杜绝事故发生。若在履行合同过程中发生安全事故，全部责任和费用由承包人承担。六、违约、索赔和争议1、发包人严重违约在履行合同过程中发生下列情况，属发包人严重违约：（1）未能遵守约定支付工程价款的，未按约定进行工程变更计量的；（2）不履行合同约定的协助义务的；2、发包人违约责任的承担发包人发生上述违约情形的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未

5、履行相应义务，承包人可以进行停工，同时也可通知发包人解除合同，所产生的一切责任及损失由发包人承担。发包人在合同履行过程中有其它违约情形，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为；发包人未能纠正违约行为的，承包人可以决定：（1）降低施工速度或暂停施工或停工；（2）发出索赔通知书；3、承包人严重违约在履行合同中发生下列情况，属于承包人违约：（1）未能遵守承包人工作的约定，明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）由承包人自身原因导致的工期延误，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量验收不合格，并拒绝修复的；（4）将承

6、包的建设工程非法转包、违法分包的；4、承包人违约责任的承担承包人发生上述违约情形的，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同。所产生的一切责任及损失由承包人承担。承包人在合同履行过程中有其它违约情形，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内整改，承包人应承担违约所引起的发包人费用增加或工期延误造成的其他损失。5、争议若本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，由当地有关主管部门进行调解，调解不成的双方约定可到工程项目所在地人民法院进行起诉。七、合同份数双方约定合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。八、未尽事宜，经双方协商，以书面形式确认为准。 发 包 人（公章）： 承 包 人（签字）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 或 或委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 年 月 日 年 月 日- 4 -