苏州工业园区商品房毛坯房销售合同第六版Word文档格式.docx

1、六、双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的，可以向苏州仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会等申请。 苏州工业园区国土房产局江苏省苏州工业园区工商行政管理局 （第六版） （合同编号： ）主管部门提示：在签署本合同之前，购房者应仔细阅读本合同封面之特别告知！甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方销售（预售）的商品房事宜，订立本合同（空格部位供甲乙双方以打“” 方式选定，未选择部位打“X”）。第一部分合同主体 甲方（卖方）：住所： 邮编：营业执照号码： 资质证书号码：法定代表人： 联系电话：委托代理人

2、： 联系电话：乙方（买方）：国籍/地区： 性别： 出生年月：身份证/护照/营业执照号码：（配偶姓名： 身份证/护照号码： ） 住所（址）： 邮编： 联系电话：未经乙方同意，甲方承诺不向第三方（前期物业管理企业除外）提供或泄漏以上乙方信息及甲方了解的其他乙方信息。 第二部分合同标的物 第一条（项目基本情况、建设和销售依据） 甲方通过出让方式取得位于_区（镇）_路_号_宗地国有土地使用权（土地使用证号：_，土地使用年限自_年_月_日起至_年_月_日止，规划用途为_ ）。甲方经批准，在上述地块上建设商品房，现【定名，暂定名】为 _。 乙方所购买的商品房为【现房，预售商品房】。乙方所购买的商品房已具法

3、律、法规规定的销售（预售）条件，经苏州工业园区国土房产局批准上市销售（预售），商品房注册证（预售许可证）编号为：_。第二条（买受人所购商品房的基本情况） 乙方自愿向甲方购买上述商品房【公安编号，销售编号】_幢_室（以下简称该房屋），名义层为_层，实际自然层为_层（主管部门提示：如存在4层、13层、14层等不编层和有架空层、地面车库等，名义层和实际自然层应作相应处理，架空层、地面车库算自然层次，半地下车库不算自然层次）。房屋竣工后经有关管理部门批准，本款所列地址、幢号发生变化的，以经有关管理部门批准的为准。该房屋用途为_，属_结构，建筑层数地上_层，地下_层。该房屋建筑总面积_平方米（其中标准层

4、部分建筑面积_平方米、阁楼部分建筑面积_平方米、跃层部分建筑面积_平方米），阁楼、跃层高度2.2米以下部位面积不计算建筑面积，该房屋套内建筑面积为_平方米，分摊的共有建筑面积为_平方米。上述房屋建筑面积为甲方（预测面积，实测面积），已经苏州工业园区国土房产局认定的测绘机构测绘。在该房屋交付时，房屋建筑面积以实测面积为准。该房屋所附属的【同幢内，非同幢】车库套内面积（墙中轴线到中轴线的部位）为_平方米。该房屋的土地使用权分摊面积在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。该房屋的层高为_厘米（主管部门提示：房屋如别墅、跃层式住宅、复式住宅等各部位层高不一致的，开发商应对不同部位的层高在合同附件中粘

5、贴能反映层高的剖面图）。该房屋为毛坯房。装修及设备设施标准见附件九。该房屋共有_个阳台，其中_个南阳台（_个封闭式，_个非封闭式），_ 个北阳台（_个封闭式，_个非封闭式），_个东阳台（_个封闭式，_个非封闭式），_个西阳台（_个封闭式，_个非封闭式）。该房屋建设工程规划许可文件载明的平面布局图见本合同附件一；该房屋平面图见本合同附件二。本小区的配套设施（如会所、集中使用的非机动车车库、垃圾中转站、配电房、治安值班室、物业服务用房、居委会用房、经营用房等）在本合同补充条款或附件中约定，未在合同补充条款或附件中约定的，按园区规划部门批准的图纸作为依据。其中：（1）物业服务用房（包括物业服务办公用

6、房、业主委员会用房等）、门卫房、监控室、地面架空层、有盖走廊、按规定配建集中使用的非机动车车库、公共绿化、道路、场地和其他公共场所、公用设施等属于全体业主所有。（2）本小区的占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有；其他规划用于停放汽车的车位、车库【属于，不属于】甲方所有，【属于，不属于】业主共有。属于甲方所有的，【不附赠，附赠（附赠车位_个）】给乙方使用。甲方不附赠的，甲方通过出售、出租方式供乙方使用。（3）人防工程等根据相关法律、法规等处理。 第三条 （抵押情况） 与该房屋有关的抵押情况为：_。（2和3可以同时选择） 1、该房屋所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押

7、；该房屋所分摊的土地使用权及在建工程（将，不将）作抵押； 2、该房屋所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：_，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。 3、该房屋在建工程已经设定抵押，抵押权人为：_，抵押登记部门为：_。 甲方保证在房地产初始登记时已清除该房屋原由甲方设定的抵押权。抵押权人同意该房屋预售的证明见附件三。第三部分房价款和付款方式 第四条（计价方式和价款）甲、乙双方同意，乙方购买该房屋标准层每平方米建筑面积单价为_元，阁楼每平方米建筑面积单价为_元，跃层每平方米建筑面积单价为_元，车库每平方米套内面积单价为_元。根据本合同第二条载明的该房屋预测建筑面积及套内面积，该房屋的总售

8、价暂定为_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（_元）。乙方购买该房屋的总价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除房屋建筑面积的预测与实测不一致的原因根据第八条处理外，不再作变动。甲方向乙方交付该房屋时收取的其它费用见附件八，除乙方同意或甲方代政府收取的税费项目、标准调整外，甲方不再另行增加其它费用。乙方交存的专项维修资金由附件八明确，在交付该房屋时交存。第五条（付款方式）乙方选择下列第 种付款方式，具体付款方式及付款期限见附件四：（一）自有资金支付全部房价款。（二）自有资金支付部分房价款，其余部分房价款由乙方贷款支付。乙方【自行选择贷款银行，同意向甲方指定

9、银行申请贷款（甲方指定银行为 ）】，乙方同意按贷款银行要求向银行提供申请贷款所需要的资料，甲方应提供乙方贷款所需要的资料。因乙方的原因导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，甲方同意乙方在 日内，以自有资金或其他方式支付，并不承担本合同第七条约定的违约责任。因甲方的过错导致乙方未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，乙方可在下列选项中任选择一项处理：1、合同继续履行，具体付款方式和付款期限另行协商，并签订补充协议。2、单方面解除本合同。3、_。因不可归责于双方的原因，导致乙方未能获得银行贷款或少于申请贷款数额的，甲乙双方应就具体付款方式另行协商，并签订补充协议；协商不成的，

10、乙方可以单方面解除本合同。乙方单方解除本合同的，应当书面通知甲方。甲方应当在收到乙方书面通知的15日内将乙方已支付的房价款退还乙方，退回房价款时，甲方可扣总房价千分之五的违约金。第六条（预售款监管帐户）根据甲方与银行年月 日签订的预售款监管协议，甲方在苏州市注册的预售款监管银行：；预售款监管帐户名称： ；帐号：。甲、乙双方同意，上述房价款由乙方按本合同附件四的付款方法，按期汇入上述预售款监管帐户，并由该银行对本合同项下之商品房预售款实施监管。乙方采用现金直接支付给甲方房价款的，甲方收到后应及时解入上列预售款监管帐户。第七条（买受人逾期付款的违约责任）乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权按逾期

11、付款额向乙方追索逾期利息，逾期利息自本合同的付款期限到期之日的第二日起算至实际付款之日止，月利息按银行同期住房贷款利率计算。逾期超过15日，甲方有权在下列选项中任选择一项追究乙方的违约责任。1、乙方除支付逾期利息外，还应按总房价款的【2%，_%】向甲方支付违约金，合同继续履行。2、经甲方催告后乙方在三个月内仍未履行的，甲方有权单方面书面通知乙方终止本合同，乙方应在接到书面通知之日起15内按总房价款的【2%，_%】向甲方支付违约金。第四部分面积和高度误差的处理方式第八条（房屋面积差异处理方式）在该房屋交付时，房屋建筑面积、共用部位分摊建筑面积、套内建筑面积均以苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为准。（一）甲方未征得乙方同意擅自变更建筑设计、不按施工图施工或因向房屋测绘机构提供不实资料等原因造成建筑面积增加的，乙方有权单方面解除合同或不承担由此增加建筑面积部分的房价款；造成建筑面积减少的，乙方有权单方面解除合同或由开发商双倍退还