建筑工程索赔论文 建筑工程索赔常识汇总Word文档格式.docx

1、 、工程变更索赔； 对于一些设计变更及修改较多的工程， 如果合同中无条款明确对每份变更提交影响工期 及增加造价报告的时间限制，施工单位也应定期（每季）对其进行整理、汇总并编制变更、 修改工程的预算，及时送出给监理及建设单位予以签认。这样做好处有二：首先可避免因修 改变更过多，到工程完工结算时才对其进行整理，会遭遇收集不齐全的问题，而使施工单位 蒙受经济损失； 其次是可使施工单位对工程成本支出做到心中有数， 根据对每季统计出的设 计变更及修改工程量进行汇总， 可清楚地知道其引致的工程造价变化是否达到调整合同工程 款拨付比例及方式的限度 （如果施工合同有约定因增加工程造价超过合同造价一定比例， 付

2、 款方式及比例另行调整的话） ，如果达到调整条件，施工单位还可及时提出申请，减少施工 单位资金的压力。 此外，不断的设计变更和修改对工期的影响也不可忽视。对于手续完备（注意：由工程设计 人签字盖章，同时经建设单位盖章认可的变更、修改方为手续完备，仅上述其中一方认可的 不可作为有效的变更、修改文件）的工程设计变更修改，施工单位应及时对其作出工期延误 程度的评估，在编制定期变更、修改工程预算的同时，提出合理、明确的工期顺延要求。因 为阶段性地解决问题，有利于施工单位把握建设单位的意图，采取积极有效的措施应对，避 免问题的长期积累， 且已是既成事实的情况下， 造成施工单位在谈判上处于相对劣势的被动

3、局面。 、工程中止索赔； 、其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔）等 注：在施工过程中，施工单位在符合施工合同“关于工程款支付”条文规定的条件下，应及时 取得监理工程师对支付条件已经满足的确认， 并开具支付证明书以便向建设单位提出工程进 度款的支付申请。在此，要特别注意监理工程师出具的“支付证明书”所签具的满足支付条件 的日期， 因为此日期是施工合同中约定的支付工程款合理期间的起算点， 超出此期间支付的， 根据合同法第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损

4、失。” 在工程款拖欠严重的情况下， 施工单位甚至可明确知会建设和监理单位： 如在一定的期限内 还未收到施工单位按合同应收的工程款，将在某一确定的日期实施停工。需注意，当真的发 生停工情况， 应做好开始停工日期的确认， 并提交因停工而造成的窝工人数和机械呆置的清 单等导致直接经济损失的统计表给监理工程师签认， 如遇监理工程师不肯签认的情况， 则施 工单位须求诸于公证机关予以公证，以利日后作为索赔的依据。 2.按合同类型分类： 、合同规定的索赔； 施工合同的签订只是表明当事人就合同内容达成合意而使合同成立， 但并不意味合同立 即生效。 、非合同规定的索赔 、道义索赔 3.按索赔要求分类： 、工期索

5、赔； 在施工过程中遇到一些因建设单位原因造成的工期延误 （如因建设单位未及时提供必要 的设计图纸等造成停工的情况） ，“根据合同法关于合同协作履行的原则：1）当事人之 间要互通情况， 互相照顾， 及时向对方介绍履行的进程， 以便及时发现问题， 迅速解决问题； 2）如因客观原因不能履行合同时，应当及时向对方通报，双方都应采取措施加以补救，尽 量减少损失。” 施工单位事先应提醒建设单位及监理注意此情况，当现实问题出现后，要 让其确认此事实同时作出工期延长申请， 如遇建设单位对此拒不签认延长工期的情况， 为保 障自己的合法权益和以后的工期索赔提供证据， 施工单位可向公证机构提出对此事实及因此 而影响

6、的具体时间作出公证申请，并办理公证。此工期延迟事实消除后，施工单位应及时对 因此而造成的经济损失开列清单，知会并尽力使建设单位及监理予以确认。因为合同法 第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施 弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件 积压等损失和实际费用。” 、费用索赔等。 4.按索赔起因分类： 、建设单位违约索赔； 一般情况下， 造成工程迟迟未能正式开工的原因大多是由于办理该工程的施工许可证手 续未能完善等原因造成的，而通常这种局面是因为一些应由建设单位提供的证件材料不全 （如因建设用地开发商改变而引致的土地

7、产权转移手续未办好等） 造成的。 施工单位在此段 时间发生的临时用水、临时用电、进驻人员的工资费用也是一笔不少的数目。对于此类因建 设单位造成的非正常支出， 施工单位应把每天的费用开支清单详细列出， 并发文建设单位予 以确认 （注意这里只是对每天的费用予以确认， 至于计费的时限就以建设单位与施工单位签 订的场地移交书的日期开始至本工程开工报告正式签定日期为止） 。 、合同错误索赔； 、合同变更索赔；在施工过程中，如果遇到建设单位指令增加附加工程项目，要求施工单位提供合同以外 的服务项目时，“由于合同中有索赔有效期的规定，在实际工作中，合同变更必须与提出索 赔同步进行，甚至先进行索赔谈判，待达成

8、一致后，再进行合同变更。” 、工程环境变化索赔； 因自然灾害影响或业主方面的原因导致没能如期向承包商移交合格的、 可以直接进行施 工的现场，承包商可以提出将工期顺延的工期索赔或由于窝工而直接提出经济索赔。例如：甲方提供的施工场地条件与合同条款约定出入较大， 使乙方重新布置施工平面， 场地的变化 改变了原提供的施工运输通道， 新提供的运输通道需要搭设设45米隔离栏档板， 以保证学校 学生及居民的安全，甲方应承该项措施费用。 、不可抗力因素索赔等。不可抗力发生后，在合理的期限内，提供有关机构的证明，以证明不可抗力事件发生及 其影响当事人履行合同的具体情况，这种证明应当采用书面形式。 三、工程索赔依

9、据 民法通则合同法以及全民所有制建筑安装企业转换机制实施办法等都有涉及工 、 程索赔的条款，可以作为推行工程索赔的法律依据。 1、 民法通则第106条规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事 责任。如规定“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人的财产、人身的， 应当承担民事责任。”这里所指的民事责任是根据法律规定在民事上应负的给付义务。这种 给付义务包括一般民事义务和侵权行为或债务不履行所造成的赔偿义务。根据民事责任原 则，在民法通则第111条对违反合同的民事责任作了如下规定：“当事人一方不履行合同 义务或者履行合同义务不符合约定条件的， 另一方有权要求履行或者采

10、取补救措施， 并有权 要求赔偿损失。”第112条规定：“当事人一方违反合同的责任，应当相当于另一方因此所受 到的损失。”在施工合同履行过程中，发包人违反合同的现象屡屡发生，这种违反合同的现 象可能是合同内的因素，也可能是合同外的因素；可能是发包人故意行为，也可能是客观原 因，发包人不能履行合同或者不能完全履行合同。无论什么情况，只要是发包人的责任使建 筑企业遭受到合同价款以外的损失或影响工期， 建筑企业就可以依法要求发包人采取补救措 施，并有权要求赔偿损失，这种要求赔偿权，就是依法索赔权。 2、 合同法 第107条至114条也有上述类似规定。 在施工合同履行过程中， 由于发包的过错， 建筑企业

11、可以依据这些条款向发包人要求其支付违约金和赔偿金， 这种要求即为索赔。 另外， 合同法第286条及最高人民法院对其“优先受偿权”的司法解释，为建筑企业的索赔提供 了优先受偿的法律支持。 合同法第六十三条规定“执行政府定价或者政府指导价的，在合 同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格 上涨时， 按照原价格执行； 价格下降时， 按照新价格执行。 逾期提取标的物或者逾期付款的， 遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。” 3、国家建设部、国家体改委和国务院经贸办发布的全民所有制建筑安装企业转换经营机 构实施办法第34条规定，要“按照国家惯例

12、，建立工程索赔制度。”第6条规定，“对于建设 资金不足， 物资供应短缺的工程， 企业有按照合同规定追究违约责任， 并有权调整施工进度。 ” 第7条规定，“工程的承包价格应有企业与发包单位本着公平、合理的原则，通过投标竞争， 在双方签定的工程承包合同中规定。在工程施工中如发生工程量变化，设计变更等，企业有 权要求按有关规定调整预、决算。”上述条款也可作为建筑企业向发包人要求索赔的依据。 四、施工索赔的机会 施工索赔是一项涉及面广、学问颇深的技巧，是承包商保护自己并获取利益的手段。承包商 在事业上的成功，很大程度上取决于其是否善于索赔。而在施工管理中能否及时、全面地发 现潜在的索赔机会是索赔工作的

13、前提条件，作为索赔工作人员必须具有丰富的施工管理经 验，熟悉施工中的各个环节，通晓各种建筑合约和建筑法规，并具有一定的财会知识，才能 全方位的捕捉潜在的索赔机会。实际上，施工索赔机会存在于项目施工的全过程。 （一） 、业主的行为潜在着索赔机会。1、因业主提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符，造成中标施工后突破原标价或合 同包价造成的经济损失；交给承包商的标书中图纸或工程量表有时难免会出现错误,如果由于改正这些错误而使 施工费用增加或工期延长,承包商有权提出工期和费用的索赔。这些错误包括: 、设计图纸与工程量表中的要求不符; 定额外用工用料， 如在墙壁和楼板上人工凿洞等均不包括在施工图预算内

14、， 可计算现场签证 费用； 当地定额站公布的材料市场预算价格，是否已包含安装费、管理费等费用； 工完场清是指的垃圾清理，即垃圾堆放甲方指定地点，不包括垃圾外运。 对地方矛盾协调费、技术措施费、抢工费等一般以实际发生签证计；下浮比例一般以招投标 定的比例计。 、现场条件与设计图纸要求相差较大,大量增加了工程量; 、纯粹的工程量错误。 、图纸中疏漏、错误、不明、不祥、不符合实际、各专业之间相互冲突等问题。 对于固定总价合同，清单漏项，不增加费用；一般情况下不能以清单漏项向业主索赔的，承 包商认为这图纸不明确，属于设计变更，应该费用增加。通常采取原图纸完善、变更或干脆 取消。 ） 工程量清单计价规范中明确，工程量清单中的风险分担，建设方承担量的风险，承包商承担 价的风险，漏项归根结底也是量的风险，所以漏项问题看似建设方的责任。但由于与固定总 价合同形式的结合使用，清单的量的风险实际也是由承包商承担。清单计价规范中说明：合 同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定： 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提 出，经发包人确认后作为结算的依据。 由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减