建筑法规复习题含答案Word文档下载推荐.docx

1、A、招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C、招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D、招标人允许投标人撤回提交的投标文件6、一高速公路项目进行招标，按照招投标法律规定，开标后允许（）A、投标人更改投标书的内容与报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员会要求投标人澄清问题D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法7、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是（）A、中标通知书就是正式合同 B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约 D、中标通知书是承诺8、关于招标代理的说法正确的是（）A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜

2、，需要经过有关行政主管部门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜9、根据招标投标法有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A、三分之一 B、三分之二C、四分之一 D、四分之二10、下列可以不执行招标投标法的有关规定的活动是（）A、私企项目 B、国企项目C、住房公积金投入的项目 D、私企在国外的项目二、多选题（共5题，每题2分，共10分）1、县级以上人民政府有关行政主管部门对设计施工图的审查内容包括（ ）。 A、涉及公共利

3、益 B、涉及公众安全 C、涉及工程建设强制性标准 D、设计城市规划 E、工程建设规模 2、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）的建议。A、防范生产安全事故 B、施工安全的重点部位 C、预防生产安全事故的措D、保障施工作业人员安全的措施 E、考虑施工安全操作 3、某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定（ ）。A、保修范围 B、保修质量 C、保修期限 D、保修费用 E、保修责任 4、下列属于工程建设强制性标准的是（ ）。A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设设计、施工等使用的标准 C

4、、工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 D、工程建设需要的行业信息技术标准 E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准 5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。其监督检查的方式是（）。A、重点检查 B、定期检查 C、专项检查 D、巡视检查 E、抽查 三、名词解释（共4题，每题5分）1转包指承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第三人，转让人退出现场承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。2共同投标某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。3合同当事人或当

5、事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。4索赔指在合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务或者未能实践承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出索赔要求四、简答题（共4题，每题5分）1、简述建设工程总承包的方式。1设计采购施工（ EPC ） / 交钥匙总承包 设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 2设计施工总承包（ D-B ）

6、设计施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计采购总承包（ E-P ）、采购施工总承包 （P-C） 等方式。2、简述监理单位的安全责任。对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任。3、简述施工单位的质量责任和义务。（1）施工单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。（2）施工单位不得转包或违法分包工程。（3）总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。（4）施工单位必须按

7、照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（5）施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。（6）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（7）建设工程实行质量保修制度，承包单位应履行保修义务。4、简述可以按废标处理的情况。1.无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的2.无法定代表人出具的授权委托书的3.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的4

8、.投标有效期不满足招标文件要求的5.未按格式填写，内容不全或字迹无法辩认的6.多份投标文件或一个投标文件中多个报价，且未声明哪一个有效7.未按招标文件要求提交投标保证金的8.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的因有效投标不足三个的，如法律规定必须进行招标的项目，应当重新招标五、案例分析题（20分）1.某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘查设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务

9、工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进衍施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。 问题： （l）本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？请说明理由。合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有

10、效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。 （2）本案工程出现的质量问题责任应如何

11、划分？ 本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。 （3）甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？ 甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。甲与丙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 52 1承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。2、某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同

12、，合同约定由于甲方责任造成总工期延误l天，甲方应向乙方补偿1万元，若乙方延误总工期1天，应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度网络计划达成一致（如图）。 施工过程中发生如下事件： 事件1：A基础土方工程原合同土方量为400，因设计变更实际土方量为450（原定单价为75元/）。 施工进度计划（单位：天） 事件2：B工程施工中乙方为保证施工质量，将施工范围土方边缘扩大，将计划土方量由260增加到320。 事件3：C工程施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期2天，发生费用1.5万元。 事件4

13、：I工程施工中发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改图纸致使乙方施工拖延3天，发生费用3万元。事件5：G工程施工中乙方租赁的设备出现故障，使乙方施工拖延2天，发生费用1万元。 （1）该工程计划工期为多少天？35天请指出关键线路的关键工作。A-C-F-J-M （2）上述事件中哪些应进行工期补偿？哪些应进行费用补偿？具体数额是多型（原题以周为单位） （3）该工程实际工期为多少天？应扣除或补偿乙方工程款多少万元？原计划工期为35天，甲方应承担的工期索赔为1天，乙方完成该工程时间应为36天。实际工期为38天，故甲方扣除乙方工程款2万元。某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与B公司签订了机电设备安装合同；与c公司签